工程建设法规与合同管理
工程建设合同管理办法
工程建设合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设合同管理，保障工程建设合同的履行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程建设合同，是指发包人与承包人之间，就完成一定工程量、提供一定的工程质量、工程安全、工程进度等工程目标，明确双方权利义务关系的合同。
第三条工程建设合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用的原则。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国工程建设合同的监督管理。
第二章工程建设合同的订立第五条工程建设合同的订立，应当遵循平等、自愿、协商一致的原则，采取招投标、竞争性谈判等公开、公平、公正的方式进行。
第六条工程建设合同的内容应当包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程量、工程质量、工程安全、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等。
第七条工程建设合同的订立，应当符合国家关于工程建设标准和工程质量安全的规定。
第八条工程建设合同的订立，应当遵守国家关于工程建设招投标的规定。
第三章工程建设合同的履行第九条承包人应当按照工程建设合同的约定，完成工程建设任务，保证工程质量、工程安全、工程进度。
第十条发包人应当按照工程建设合同的约定，支付工程价款，提供施工条件，协调解决工程建设中的问题。
第十一条工程建设合同的履行，应当遵守国家关于工程建设质量和安全的规定，建立健全工程质量安全保障体系。
第十二条工程建设合同的履行，应当遵守国家关于工程建设进度的规定，确保工程按期完成。
第十三条工程建设合同的履行，应当按照国家关于工程价款支付的规定进行。
第四章工程建设合同的变更和解除第十四条工程建设合同的变更，应当遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致。
第十五条工程建设合同的解除，应当遵循合法、公平的原则，经双方协商一致。
第十六条工程建设合同的变更和解除，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第五章工程建设合同的争议解决第十七条工程建设合同的争议，当事人可以协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
建设工程企业合同管理办法
建设工程企业合同管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的建设工程企业合同（以下简称合同），是指建设工程企业在工程建设过程中，与发包人、勘察设计单位、施工单位、材料供应单位等签订的各种合同。
第三条建设工程企业合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设工程企业应建立健全合同管理制度，加强对合同的管理和监督，确保合同的合法性和有效性。
第二章合同的订立与履行第五条建设工程企业在订立合同前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同双方的合法权益。
第六条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、内容、质量、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
第七条建设工程企业应按照合同约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第八条建设工程企业应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时采取措施予以解决。
第三章合同的变更与解除第九条合同的变更应遵循双方协商一致的原则，并依法办理变更手续。
第十条合同的解除应符合法律法规的规定，双方协商一致，并依法办理解除手续。
第四章合同的转让与终止第十一条合同的转让应符合法律法规的规定，并取得合同对方的同意。
第十二条合同终止后，建设工程企业应按照合同约定办理合同终止手续，妥善处理合同遗留问题。
第五章合同的争议解决第十三条合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
第十四条建设工程企业应积极参与合同争议的解决，维护自身的合法权益。
第六章合同管理的法律责任第十五条建设工程企业违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第十六条建设工程企业合同管理人员违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十七条本办法自发布之日起施行。
第十八条本办法的解释权归建设工程企业。
通过以上条款，建设工程企业合同管理办法对合同的订立与履行、变更与解除、转让与终止、争议解决以及法律责任等方面进行了全面规定，旨在加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益。
《建设法规与合同管理》练习题
《建设法规与合同管理》练习题第一章建设法规概论一、基本概念1. 法规及其构成要素2. 建设法规3. 建设法律关系4. 建设法律关系主体、客体5. 许可证制度二、填空题1. 法是一种规范，它确定人的行为的。
2. 法是上层建筑的组成部分，受的制约。
3. 法是人们的行为规范，它调整的是人们的，而不是或其他。
4. 法的内容只能是。
5. 法的作用是由工具，这个工具的作用是以、、等为后盾的。
6. 从广义上讲，法律制度是指一个的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整，规范的法律规范的总和。
7. 法人是，依法独立享有和的组织。
8. 法定代表人是指能代表法人、的主要负责人。
9. 任何一个法律规范都必须由、、三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10. 建筑活动是指各类房屋建筑及其的建筑，及其配套的、、的安装活动。
11. 建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与、、及有关之间发生的相应的与关系。
12. 许可是国家通过建设法律规范允许在法律允许范围内有权利13. 建设法规的经济性既包括，也包括其与、、三、 简答题1. 举例说明法规的构成要素？ 3. 建设法规调整对象？8. 建设法规对人们建设行为的规范性表现是什么 ？ 四、 论述题1. 建设法律关系的特征？2. 论述建设法规的作用？第二章 建设立法与实施一、基本概念 1. 建设立法 2. 建设行政执法 二、填空题1.建设法律的内容包括 和2.建设行政执法监督检查的对象主要是及其 。
3.建设行政执法的方式包括 、、和4.建设行政诉讼的审理包括 、 及 三道程序。
5.建设行政司法的内容包括 、 和 06.行政处罚的决定程序有、三、问答题和三种。
1.简述建设工程项目行政执法的范围和内容的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所在建设业过程中所产生的 、 关系。
15.法律事实是指能够引起 、和的客观现象和16.行政法规是指国务院以及 颁布，或建设部勺其他 、氾性文件，其效力低于 和 ，在有效。
工程施工单位合同管理规定
工程施工单位合同管理规定一、合同的订立合同的订立应当基于平等自愿、公平诚信的原则。
建设方与施工单位在签订合同前应充分沟通，明确工程的基本要求、质量标准、工期限制、安全责任等关键条款。
合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括但不限于工程的范围、进度计划、变更处理、付款方式、违约责任等内容。
二、合同的管理施工单位应当设立专门的合同管理部门或指定专人负责合同的管理工作。
该部门或人员需负责合同的保管、更新和执行监督。
在合同执行过程中，任何变更都应当以书面形式确认，并作为合同的补充文件予以保存。
三、工程质量与验收施工单位必须按照合同约定的标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
建设方有权对施工过程进行监督，并在工程完成后组织验收。
验收合格后，双方应签署验收报告，作为支付工程款的依据。
四、工程款项的支付工程款项的支付应遵循合同约定的支付条件和时间节点。
建设方应按照约定及时支付工程款项，而施工单位则应在收到款项后提供相应的发票或收据。
如遇特殊情况需要调整支付计划，双方应协商一致后作出书面修改。
五、违约责任若一方未能履行合同约定的义务，应当承担违约责任。
违约责任的形式和金额应当在合同中明确规定。
对于因违约造成的损失，违约方还应当赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
合同中应明确争议解决的方式和程序，以便快速高效地解决争端。
七、其他事项合同还应包括保险、知识产权保护、保密协议等相关条款，以确保项目的全面合规性。
同时，双方可根据工程的特点和实际需要，商定其他必要的条款。
结语：。
工程建设合同的规定
工程建设合同的规定一、概述工程建设合同是指业主（甲方）与施工单位（乙方）签订的，关于完成一定工程建设任务的合同。
工程建设合同是工程建设过程中的重要法律文件，对于明确双方的权利、义务和责任具有重要作用。
在我国，工程建设合同的签订和履行需遵循相关法律法规和政策规定。
二、工程建设合同的主要内容1. 工程范围：明确工程建设的范围和内容，包括工程项目的设计、施工、设备安装、调试、验收等。
2. 工程质量：约定工程建设的质量标准和要求，包括工程质量的检查、验收和保修等内容。
3. 工程进度：明确工程建设的工期和进度计划，包括工程建设的起始日期、竣工日期和关键节点等。
4. 工程投资：约定工程建设的投资额和支付方式，包括工程预付款、进度款和尾款等。
5. 施工单位的责任和义务：包括施工单位的资质要求、施工组织设计、施工现场管理、安全生产、环保要求等。
6. 业主的责任和义务：包括业主的配合义务、提供施工条件、支付工程款、验收工程等。
7. 违约责任：约定双方在未履行或未完全履行合同义务时应承担的违约责任。
8. 争议解决：约定双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
9. 合同的变更、解除和终止：明确合同变更、解除和终止的条件、程序和相应责任。
10. 合同的附则：包括合同的生效、解除、终止时间、双方签字盖章等。
三、工程建设合同的规定1. 法律法规：工程建设合同的签订和履行应遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。
2. 资质要求：施工单位应具备相应的资质条件，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。
3. 合同签订：工程建设合同应由双方当事人签订，并加盖公章。
合同签订前，双方应对合同内容进行充分协商，确保合同条款明确、合法。
4. 合同备案：工程建设合同签订后，应按照相关法律法规和政策规定进行备案。
5. 工程质量保修：施工单位应对工程建设质量承担保修责任，保修期限和保修范围应符合国家有关规定。
建设法规与合同管理成人本科试卷
建设法规与合同管理成人本科试卷一、单项选择题（每题2分，共30分）1. 建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，以下（）不属于建设法规的调整对象。
A. 建设行政管理关系。
B. 建设经济协作关系。
C. 建设民事关系。
D. 建设刑事关系。
2. 以下（）是建设法规体系的核心和基础。
A. 宪法。
B. 建设法律。
C. 建设行政法规。
D. 建设部门规章。
A. 建设单位。
B. 施工单位。
C. 监理单位。
D. 设计单位。
4. 建设工程安全生产管理基本制度中，（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度。
B. 群防群治制度。
C. 安全生产教育培训制度。
D. 安全责任追究制度。
5. 建设工程质量监督机构是（）具有独立法人资格的事业单位。
A. 由当地人民政府批准。
B. 由建设行政主管部门批准。
C. 由省级以上建设行政主管部门考核认定。
D. 由工程监理单位批准。
6. 建设工程合同的订立，一般应经过（）阶段。
A. 要约邀请、要约、承诺。
B. 要约、承诺。
C. 要约邀请、承诺。
D. 要约、新要约、承诺。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。
B. 因重大误解订立的合同。
C. 显失公平的合同。
D. 乘人之危订立的合同。
8. 建设工程施工合同中，（）是承包人的主要义务。
A. 提供必要的施工条件。
B. 及时检查隐蔽工程。
C. 支付工程价款。
D. 按照合同约定完成工程建设任务。
9. 在建设工程合同履行过程中，（）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。
A. 合同变更。
B. 合同解除。
C. 合同转让。
D. 合同终止。
10. 建设工程合同争议解决方式中，（）具有专业性、保密性、快捷性等特点。
A. 协商。
B. 调解。
C. 仲裁。
D. 诉讼。
A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.12. 建设工程招标的开标由（）主持。
A. 招标人。
B. 投标人代表。
工程项目建设合规管理规定
第一章总则第一条为规范工程项目建设管理，保障工程质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合我国工程建设的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于在我国境内进行的各类工程项目建设活动，包括新建、改建、扩建和拆除工程。
第三条工程项目建设必须遵循以下原则：（一）依法合规，保证工程质量、安全、进度和投资效益；（二）科学规划，合理布局，节约资源，保护环境；（三）公开透明，公平竞争，诚实守信，廉洁自律；（四）强化责任，落实到位，形成合力。
第二章项目立项第四条工程项目立项应当符合国家产业政策、发展规划和地方经济社会发展需要。
第五条工程项目立项前，应当进行可行性研究，包括项目必要性、技术可行性、经济效益和社会效益等。
第六条项目立项单位应当依法办理项目审批手续，取得项目批准文件。
第三章工程设计第七条工程设计应当符合国家相关标准、规范和设计深度要求。
第八条设计单位应当具备相应的设计资质，并按照合同约定履行设计职责。
第九条工程设计文件应当经过审查，符合法律法规、标准规范和合同约定。
第四章工程施工第十条工程施工应当严格按照工程设计文件、施工图纸和技术规范进行。
第十一条施工单位应当具备相应的施工资质，并按照合同约定履行施工职责。
第十二条工程施工过程中，应当加强施工现场管理，确保施工安全、质量、进度和文明施工。
第五章工程监理第十三条工程监理单位应当具备相应的监理资质，并按照合同约定履行监理职责。
第十四条监理单位应当对工程设计、施工、验收等环节进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度和投资效益。
第十五条监理单位应当对施工单位、设计单位等参建单位的资质、质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第六章工程验收第十六条工程验收应当符合国家相关法律法规、标准规范和合同约定。
第十七条工程验收应当由项目法人或者其委托的验收机构组织实施。
第十八条工程验收合格后，应当依法办理竣工验收备案手续。
2024年建设工程施工合同管理办法（二篇）
2024年建设工程施工合同管理办法第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建>市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建>安装工程承包合同条例》和《建>市场管理规定》，制订本办法。
第二条本办法适用于土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。
第三条施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。
施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。
承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。
第四条承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。
对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。
第五条凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。
第六条任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建>市场秩序。
第七条签订施工合同必须具备以下条件：1.初步设计已经批准;2.工程项目已经列入年度建设计划;3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;4.建设资金和主要建>材料设备来源已经落实;5.招投标工程，中标通知书已经下达。
第八条签订施工合同，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。
对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。
合同应具备以下主要内容：1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期;2.双方的权利、义务和一般责任;3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;4.工程质量要求、检验与验收方法;5.合同价款调整与支付款方式;6.材料、设备的供应方式与质量标准;7.设计变更;8.竣工条件与结算方式;9.违约责任及处置办法;10.争议解决方式;11.安全生产防护措施。
建设工程合同管理制度
建设工程合同管理制度第一条总则为规范建设工程合同管理，维护合同当事人的合法权益，保障工程质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条管理原则（一）平等互利原则：合同当事人应在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上签订合同，确保各方合法权益。
（二）合同法定原则：合同的订立、履行、变更、解除和终止，必须符合法律法规的规定。
（三）全面履行原则：合同当事人应严格按照合同约定的条款全面履行各自的义务，确保工程质量和进度。
（四）诚实信用原则：合同当事人应遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈、恶意履行等行为。
第三条管理职责（一）合同签订部门负责合同的签订、审核、归档等工作，确保合同的合法性、合规性和有效性。
（二）项目管理机构负责合同履行过程中的协调、监督、检查和整改工作，确保工程质量和进度。
（三）财务部门负责合同款项的支付、结算和回收工作，确保资金安全。
（四）法务部门负责合同纠纷的处理和法律咨询工作，确保合同权益。
第四条合同签订（一）合同草拟：合同当事人应按照合同内容和要求，草拟合同文本。
（二）合同审核：合同签订前，应由法务部门进行合同审核，确保合同条款的合法性、合规性和有效性。
（三）合同签订：合同当事人应在法定代表人的授权下签订合同，确保合同的合法性。
（四）合同备案：合同签订后，应按照有关规定进行合同备案，确保合同的可追溯性。
第五条合同履行（一）项目实施：合同当事人应按照合同约定，组织实施项目，确保工程质量和进度。
（二）进度报告：合同当事人应定期向项目管理机构报告工程进度，确保项目顺利进行。
（三）质量控制：合同当事人应按照合同约定，加强工程质量控制，确保工程质量符合标准。
（四）安全生产：合同当事人应加强施工现场安全管理，确保安全生产无隐患。
（五）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同，应签订补充协议，并报原合同备案部门备案。
建设工程施工合同管理办法
建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的管理，保障合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合建设工程施工的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内的建设工程施工合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等活动。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保工程质量、安全生产、环境保护和合同当事人的合法权益。
第二章合同的订立第四条订立建设工程施工合同，发包人和承包人应当具备相应的资质条件，并遵守国家有关法律法规的规定。
第五条合同双方应当在平等、自愿的基础上，就工程的范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款协商一致。
第六条建设工程施工合同应当采用书面形式，合同文本应当包括但不限于以下内容：（一）合同双方的名称、地址及法定代表人或其授权代理人的姓名；（二）工程概况；（三）工程的建设规模、设计标准、工程内容；（四）工程的建设工期；（五）工程质量要求；（六）工程价款及其支付方式；（七）材料和设备的供应；（八）工程变更、签证和索赔的处理；（九）工程竣工验收；（十）违约责任；（十一）争议解决方式；（十二）双方约定的其他事项。
第三章合同的履行第七条合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条发包人应当按照合同约定及时支付工程款项，并为承包人提供必要的施工条件。
第九条承包人应当按照合同约定的工期和质量标准完成工程建设，并接受发包人的监督和检查。
第四章合同的变更和解除第十条因特殊情况需要变更合同内容的，双方应当协商一致，并签订书面变更协议。
第十一条合同一方要求解除合同的，应当符合法律规定的条件，并按照合同约定的程序进行。
第五章争议解决第十二条合同双方在履行合同过程中发生争议的，应当首先通过协商解决。
建设工程合同管理法规
建设工程合同管理法规
建设工程合同管理法规主要包括以下内容：
1.建设工程招投标法规：规定了建设工程招投标的程序、条件
和要求，保障了合同的公平、公正和透明。
2.建设工程合同法规：包括建设工程合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定，保障了合同双方的权益。
3.建筑工程施工合同管理办法：规定了建筑工程施工合同的管
理要求，包括工程质量、工期、支付方式等方面的规定，确保工程的顺利进行和按时完工。
4.建设工程项目管理办法：规定了建设工程项目管理的程序、
要求和责任，包括项目立项、设计、施工、验收等环节的管理要求。
5.建设工程质量管理办法：规定了建设工程质量管理的要求，
包括施工质量控制、材料选择、质量检测等方面的规定，以保证工程质量的合格。
6.建筑工程工程量清单计价规定：规定了建筑工程工程量清单
计价的方法和要求，以便确保工程量的准确计算和合理支付。
7.建设工程监理管理办法：规定了建设工程监理的职责和权限，包括监理单位的选聘、工作内容、监理报告等方面的规定。
8.建设工程担保管理办法：规定了建设工程担保的类型、方式和金额要求，以确保工程担保的有效性和安全性。
以上是关于建设工程合同管理的一些法规，根据不同地区和国家的具体情况可能会有所差异。
工程建设相关合同管理制度
工程建设相关合同管理制度一、总则1. 为了加强工程建设项目的合同管理，保障工程质量和投资效益，根据相关法律、法规，结合实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于所有参与工程建设项目的甲方、乙方及其他相关方。
3. 合同管理工作应坚持公开、公平、公正的原则，确保合同的合法性、合理性和有效性。
二、合同签订1. 合同签订前，应对工程的需求、标准、预算等进行全面审查，确保合同内容的准确性和完整性。
2. 合同文本应明确工程的范围、质量要求、进度计划、价款支付方式、违约责任等关键条款。
3. 合同签订应遵循自愿、平等的原则，任何一方不得强制对方接受不合理条件。
4. 签订合同时，双方应指定专门的合同管理人员，负责合同的履行监督和管理。
三、合同履行1. 合同生效后，各方应严格按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更合同内容。
2. 如遇特殊情况需变更合同，必须经过双方协商一致，并按照法律规定的程序进行。
3. 合同执行过程中，应定期召开协调会议，及时解决合同履行中出现的问题。
4. 对于合同履行过程中出现的争议，应优先通过协商或调解解决；协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。
四、合同变更与解除1. 合同变更应当基于工程项目的实际需要，经双方协商一致后，以书面形式确认。
2. 合同解除应当有充分的法律依据，包括但不限于不可抗力、严重违约等情况。
3. 合同解除后，应及时清算双方的权利义务，妥善处理遗留问题。
五、监督管理1. 建立合同管理档案，记录合同的签订、履行、变更、解除等全过程信息。
2. 对合同执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时整改。
3. 加强对合同管理人员的培训和考核，提升其专业能力和管理水平。
4. 鼓励使用信息化手段，提高合同管理的效率和透明度。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部分负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
3. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。
建设法规与合同管理作业题(第三次)(1)
注: 红色标示内容为必做内容, 其它为选做内容。
如果大题为红标题, 表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第三次。
第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同, 是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3.发包人供应的材料设备使用前, 由承包人负责检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前, 承包人应按工程师的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认, 是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额, 其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题1.如需更换工程师, 发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人, 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。
A. 10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的C 。
A.总进度计划B.季进度计划C.月度进度计划D.周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时, 应当以书面形式要求承包人暂停施工, 并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A. 24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更, 应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位, 承包人进行自检, 并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件, 由 C 组织试车。
A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件, 由 D 组织试车。
建设工程施工合同管理制度
建设工程施工合同管理制度一、总则为规范建设工程施工合同管理行为，保障工程质量，加强合同管理监督，提高工程管理水平，根据《建设工程施工合同管理条例》等有关法律法规，制定本管理制度。
二、合同签订1. 施工合同应当依法签署，并具有法律效力。
2. 甲方应当提供真实的工程设计文件，明确工程范围、工程质量标准及验收标准等内容。
3. 乙方应当在合同签订前认真核查工程设计文件，并与甲方协商确定施工进度、工程价格等内容。
4. 双方应当在签订合同前明确风险分摊责任方式及应急预案。
5. 合同一经签署，双方应当严格执行，不得擅自变更合同内容。
三、合同履行1. 合同生效后，双方应当按照合同约定的时间节点履行各项义务。
2. 乙方施工过程中应当遵守相关安全生产规定，保障工程施工安全。
3. 甲方应当按时支付工程款项，确保施工顺利进行。
4. 双方应当定期召开工程进度会议，及时沟通解决工程中遇到的问题。
5. 工程竣工验收前，乙方应当组织施工单位进行自检，并向甲方提交验收资料。
6. 工程竣工验收时，甲乙双方应当协商一致，签署验收报告。
四、合同管理1. 甲方应当设立专门的工程项目部门，负责对施工合同进行管理。
2. 工程项目部门应当建立合同档案管理制度，存档施工合同及相关资料。
3. 工程项目部门要定期对合同执行情况进行监督检查，及时发现问题并加以解决。
4. 工程项目部门要建立责任追究机制，对不履行合同义务的单位或个人进行处理。
5. 工程项目部门应当加强对施工单位的监督管理，确保施工质量。
六、合同变更1. 在工程过程中，如需变更合同内容，应当双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更协议应当明确变更内容、变更原因及变更价格等相关事项。
3. 变更后的工程价款应当及时支付，保障施工进度。
四、合同争议解决1. 双方因合同履行发生争议，应当协商解决。
2. 如协商不成，可申请仲裁解决或向人民法院起诉。
3. 未经合同双方协商，不得以任何方式终止合同或擅自改变合同内容。
建设法规建筑工程合同管理法规ppt课件(一)
建设法规建筑工程合同管理法规ppt课件（一）一、引言合同是建筑工程管理中不可缺少的重要环节，建筑工程合同管理法规是指规范和管理建筑工程合同的法律法规。
本节课程将重点介绍建筑工程合同管理法规相关内容。
二、建筑工程合同的基本要素1. 合同的定义和要素建筑工程合同是指建设单位与承包商之间达成的、约定建筑工程的设计、施工、监理等内容并确定权利义务的文件。
合同的基本要素包括合同当事人、合同目的、合同内容、合同价格、履约期限等。
2. 合同类型与性质合同可以分为施工合同、设计合同、监理合同等类型。
对于建筑工程合同，需明确合同的性质是委托合同还是承揽合同，以确定各方的权责。
三、建筑工程合同管理法规的内容1. 建筑工程合同的订立建筑工程合同的订立应当符合法律法规的规定，包括合同主体的资质要求、合同的书面形式、合同的订立程序等。
2. 建筑工程合同的履行建筑工程合同的履行应当按照合同约定进行，并且要确保合同各方的权益能得到保障。
履行过程中应注意施工进度、质量把控、安全生产等方面的要求。
3. 建筑工程合同的变更和解除根据工程实际情况的变更，合同双方可以协商变更合同内容。
同时，合同的解除也需要遵循法律法规的规定，例如违约时应该采取的救济措施等。
4. 建筑工程合同的索赔和争议解决在合同履行过程中，双方可能发生争议，此时应该按照合同约定进行索赔和争议解决。
如果无法达成一致，可以通过仲裁或法院进行解决。
四、建筑工程合同管理的重要性1. 保障权益建筑工程合同管理可以保障建设单位、承包商和相关利益相关方的合法权益，减少合同纠纷的发生。
2. 提高工程质量通过合同管理，可以明确工程的质量要求和验收标准，推动工程质量的提升。
3. 规范工程管理合同管理有助于规范工程的各个环节，确保施工进程、质量控制、安全管理等得到有效执行。
4. 促进产业发展建筑工程合同管理的规范实施，可以促进建筑产业的健康发展，提升整个行业的水平和形象。
五、建筑工程合同管理法规的相关案例1. 某城市一建筑工程合同纠纷案件案例描述：合同订立时未明确约定合同变更的程序和方式，导致工程进度滞后和质量问题。
建设工程项目合同管理条例
建设工程项目合同管理条例第一章总则第一条为了加强建设工程项目合同的管理，保障合同双方的合法权益，维护市场经济秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本条例。
第二条本条例所称的建设工程项目合同（以下简称合同），是指发包方（甲方）与承包方（乙方）依法就建设工程项目的施工、设备采购、工程咨询、工程监理等事项签订的明确双方权利义务关系的协议。
第三条从事建设工程项目合同活动的单位和个人，应当遵守本条例。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国建设工程项目合同的监督管理。
地方各级人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程项目合同的监督管理。
第二章合同的订立与生效第五条订立合同应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第六条合同的内容应当符合法律、法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第七条合同双方应当在合同中明确约定工程项目的名称、地点、规模、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等主要条款。
第八条合同双方应当遵循合同的约定，履行各自的义务。
合同的履行期限、履行地点、履行方式等具体事项，由合同双方在合同中约定。
第九条合同依法订立后，对合同双方具有法律约束力。
合同双方应当全面履行合同义务，不得擅自变更或者解除合同。
第三章合同的履行与管理第十条承包方应当按照合同约定，完成工程项目的施工、设备采购、工程咨询、工程监理等工作。
第十一条发包方应当按照合同约定，及时支付工程价款，提供施工条件，协调解决合同履行中的问题。
第十二条合同双方应当建立健全合同履行监督制度，加强对合同履行情况的监督检查。
第十三条合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。
第四章合同的变更与解除第十四条合同双方在合同履行过程中，可以根据实际情况需要变更或者解除合同的，应当协商一致，并签订书面协议。
第十五条合同的变更或者解除，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程施工合同管理办法》《建设工程施工合同管理办法》第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的管理，保障施工合同的合法权益，促进建设工程的顺利进行，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条建设工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的，约定双方权利义务关系并确定合同价款的合同。
第三条建设工程施工合同的管理应遵循公平、公正、公开、便利的原则。
第四条建设单位在选择施工单位时应按照项目需要，自主选择，并以招投标、邀请招标等方式公开选取。
第五条施工单位在承揽建设工程施工合同时应具备相应的资质，并遵守相关法律法规。
第六条建设单位与施工单位应签订建设工程施工合同，并注明工程范围、工期、合同价款、验收标准等内容。
第二章合同签订第七条建设单位与施工单位应书面形式订立建设工程施工合同，并在合同中详细描述工程范围、工程价款、工期等主要条款。
第八条建设单位应根据施工单位的资质及施工经验，综合考虑后确定合同价款，并在合同中明确支付方式。
第九条建设单位和施工单位应明确工程范围，包括工程的设计、施工、材料采购等内容，并在合同中注明。
第十条建设单位和施工单位应明确工程工期及进度，以保证工程按时完成，并在合同中约定相关条款。
第十一条建设单位和施工单位应就工程质量及验收标准等问题达成一致，并在合同中明确约定。
第三章合同履行第十二条建设单位与施工单位应根据合同约定，共同实施合同，并互相配合、协助。
第十三条施工单位应按照合同要求提供必要的技术、人力和设备，并保证施工的安全、质量等问题。
第十四条建设单位应按合同约定及时支付合同价款，并按照约定完成验收及结算工作。
第十五条施工单位应按合同要求完成工程建设，并按照验收标准进行验收。
第十六条建设单位和施工单位对工程施工过程中的异议应及时协商、解决，不得拖延工期。
第四章合同变更和解除第十七条在建设工程施工过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容，应经双方协商一致，并书面提交变更申请。
第十八条建设单位和施工单位如发现对方违反合同约定，可根据合同约定采取解除合同等措施。
建设工程施工的法律要点与合规建议
建设工程施工的法律要点与合规建议随着城市发展和人民生活水平的提升，建设工程如房屋、道路、桥梁等项目也在不断增加。
对于建设工程的施工及管理，以及可能涉及的法律问题，合规建议显得尤为重要。
本文将重点探讨建设工程施工中的法律要点，并提出相应的合规建议。
一、合同的缔结与执行建设工程施工过程中，合同的缔结与执行环节是至关重要的。
首先，施工单位和建设业主应当严格按照法律规定签订合同，并注重合同的详细规定。
合同中应明确工程的具体要求、开工与竣工时间、质量标准等重要条款，并达成共识。
在合同的执行过程中，双方应遵守约定，确保工期、质量和安全得到有效保障。
合规建议：1. 合同具体规定：建设单位和施工单位在签订合同时，应详尽地列明工程的具体要求，明确承建方的责任与义务，避免项目实施中的不确定性。
2. 强化合同管理：合同的执行过程中，双方应建立健全的合同管理机制，确保各项规定得到落实，及时解决合同履行中的争议和问题。
3. 合同变更管理：如遇到合同变更，应严格按照法定程序，经过双方协商一致后进行变更，并及时办理相关手续，以确保合同的合规性。
二、安全生产与责任追究建设工程施工中，安全生产是首要任务。
施工单位应建立健全安全管理系统，确保施工现场的安全，预防事故的发生。
如果发生工伤事故或其他安全问题，应追究相应责任，并通过法律手段维护当事人的合法权益。
合规建议：1. 安全管理体系：施工单位应建立完善的安全管理制度，落实相关责任，加强安全培训与教育，确保施工现场的安全。
2. 安全检查与整改：定期进行安全检查，及时发现和整改安全隐患，确保施工现场的安全状态。
3. 责任追究机制：如发生安全事故，应根据事故原因，对涉事人员进行责任追究，并积极配合相关部门的调查工作。
三、环境保护与可持续发展在建设工程施工中，环境保护是考虑的重要因素之一。
施工单位应遵守环境保护相关法律法规，采取有效措施，减少对环境的影响，实现可持续发展。
合规建议：1. 环境评估与监测：施工前应进行详细的环境影响评估，根据评估结果采取相应措施。
建设工程合同管理法规
建设工程合同管理法规1. 引言建设工程合同管理是指依照法律和相关法规规定，对建设工程合同的签订、履行、变更、解除等各个环节进行规范和监督的管理活动。
建设工程合同是建设工程项目中的重要法律文件，对于确保工程质量、推动工程进展、维护各方权益具有重要意义。
因此，建设工程合同管理法规的制定和执行对于建设工程的顺利进行至关重要。
2. 建设工程合同管理法规的基本原则2.1 合同自由原则根据合同法的规定，建设工程合同的签订应当是自愿的，各方在签订合同过程中享有平等的权利和义务。
建设工程合同管理法规应当保障各方的合法权益，在合同签订过程中不得存在强制、欺骗、威胁等不正当手段。
2.2 公平原则建设工程合同管理法规应当遵循公平原则，确保各方在合同履行过程中的权益平等。
法规应当对建设工程合同的内容、价款、支付方式、工期、质量要求等进行明确规定，防范合同中可能存在的不公平条款。
2.3 诚实信用原则建设工程合同管理法规应当要求各方在合同签订和履行过程中保持诚实守信的行为。
法规应当明确对恶意违约行为进行制裁，并鼓励各方建立相互信任的合作关系，推动建设工程合同管理的健康发展。
2.4 知情原则建设工程合同管理法规应当保证各方在签订合同时可以获取充分的信息，了解合同条款和风险，并且在合同履行过程中及时获得必要的信息。
法规应当鼓励合同双方在合同履行过程中进行充分沟通和交流，确保双方的权益得到保护。
2.5 合同公示原则建设工程合同管理法规应当要求建设工程合同的内容、履行情况等进行公示，提高合同管理的透明度，防范合同纠纷的发生。
公示可以通过网站、报刊、电视等媒体进行，确保公示信息的真实有效。
3. 建设工程合同管理法规的主要内容3.1 建设工程合同的签订建设工程合同管理法规应当规定建设工程合同的签订程序和要求。
法规应当对合同的主要条款进行规定，包括合同的双方、工程的范围、工期、价款支付方式、质量要求等内容。
此外，法规还应当对合同签订时应当提供的材料和文件进行明确规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
19004-2000 标准的内容是什么？ 答：GB/T 19001-2000：规定质量管理 体系要求，用于正式主旨具有提供满足 顾客要求和使用的法规要求的产品的 能力，目的在与增进顾客满意。GB/T 19004-2000:提供考虑质量管理的有效 性和效率两方面的指南，该标准的目的 是组织业绩改进和顾客及其他关方满 意 4 建设单位有哪些质量责任？ 答：1 依法发包工程的责任 2 委托监理 的责任 3 依法报批、接受政府监督的责 任 4 遵守国家规定及技术标准的责任 5 提供资料、组织验收的责任 5 施工单位有哪些质量责任和义务？ 答：1 遵守执业资质等级制度的责任 2 建立质量保证体系的责任 3 遵守技术 标准、严格按图施工的责任 4 总包单位 与分包单位之间的质量责任 6 谈谈监理单位对工程质量的责任和 义务？ 答：1 遵守执业资质等级制度的责任 2 回避责任 3 坚持质量标准。依法进行现 场监理的责任 7 建设单位对质量的违约责任是怎样 规定的？答：P36 8 施工单位对质量的违约责任是怎样 规定的？答：P37 9 谈谈监理单位对质量的违约责任规 定的认识。答：P38 10 什么是质量缺陷？ 答：指工程不符合国家或行业的有关技 术标准、设计文件及合同中对质量的要 求 11 我国建设工程的保修期限是如何规 定的？ 答：1 基础设施工程、房屋建筑的地基 基础工程和主体结构工程，为设计文件 规定的该工程的合理使用年限 2 房屋 防水工程，有防水要求的卫生间、房间 和外墙面的防渗漏，为 5 年 3 供热与供 冷系统，为 2 个采暖期。供冷期 4 电器 管线、给排水管道、设备安装和装修工 程，为 2 年
第二章
1 何谓工程建设程序？我国的建设程 序分为哪几个阶段？ 答：指工程建设全过程中各项工作都必 须遵守的先后次序。阶段：1 工程建设 前期阶段；工程建设准备阶段；工程建 设实施阶段；工程验收与保修阶段；终 结阶段 2 规定建设程序有什么意义？
答： 由于在工程建设过程中，工作量 极大，牵涉面很广，内外协作关系复杂。 而且存在着活动空间有线和后续工作 无法提前进行的矛盾因此工程建设就 必然存在一个分阶段、按步骤，各项工 作按序进行的客观规律。另外工程建设 投资大，建成后的建筑物将长期存在。 其质量好坏与人们的生命财产息息相 关。为维护社会公共利益，政府也必须 在工程建设工程中，设置一些审批环节 来对各方主体的工程建设行为进行监 督管理 3 我国对于土地所有权和使用权方面 是如何规定的？ 答：农村和城市郊区的土地{除法律规 定属国家所有者外}属于农民集体所 有，其余的土地归国家所有。工程建设 用地都必须通过国家对土地使用权出 让或划拨而取得，须在农民集体所有的 土地上进行工程建设的，也必须先由国 家征用农民土地，然后再将土地使用权 出让或划拨给建设单位或个人。通过国 家出让而取得土地使用权的，应向国家 支付出让金，并与市、县人民政府土地 管理部门签订书面出让合同，然后按合 同规定的年限与要求进行工程建设 4 什么叫执业资格制度？我国执业资 格制度立法情况如何？ 答：就是国家通过法定条件和立法程序 对建设活动主体及其个人进行认定和 批准，赋予其在法律所规定的范围内从 事一定建筑活动的制度。情况：1 只管 住了单位资质，而对具体执业人员没有 要求，出现高资质单位承接任务，而由 低素质、低水平的人员来实施的问题， 使工程建设的质量和水平难以保证 2 一些高水平的专业人员，由于其所在单 位资质较低的限制，其聪明才智和业务 能力难以发挥 3 工程建设的相关责任， 只能落实到单位，对具体从业人员的责 任却难以追究，一有问题就是集体负 责，表面上市大家共同负责，实际上却 是大家都不负责 4 大多数发达国家和 地区都实行了工程建设执业人员资格
行为，有权要求纠正；发现生产经营单 位违章指挥，强令冒险作业或发现事故 隐患时，有权提出解决的建议，生产经 营单位应及时研究答复；发现危及从业 人员生命安全的问题时，有权向生产经 营单位建议组织从业人员撤离危险场 所，生产经营单位必须立即作出处理 5 工会有权依法参加事故调查，向有关部 门提出处理意见，并要求追究有关人员 的责任 11 生产经营单位对安全生产负有哪些 管理职责？ 答：1 提供劳动保护用品 2 参加工伤社 会保险 3 日常生产经营活动中的劳动 保护 4 加强对女职工和未成年工的特 殊保护 12 企业主要负责人、各级管理人员及 从业人员在安全生产方面都应承担哪 些责任？ 答：企业主要负责人：1 建立健全本单 位安全生产责任感 2 组织制定本单位 安全生产规章制度和操作规程 3 保证 本单位安全生产投入的有效实施 4 督 促检查本单位的安全生产工作，及时消 除安全生产事故隐患 4 组织制定并实 施本单位生产安全事故应急救援预案 6 及时。如实报告生产安全事故。各级 管理人员：1 贯彻执行有关安全技术劳 动保护法规 2 做好安全生产的宣传教 育和管理工作，总结交流推广先进经验 3 经常深入基层，指导下级安全技术人 员的哦能够在，掌握安全生产情况，调 查研究生产中的不安全问题，提出改进 意见和措施 4 组织审查施工组织设计 （施工方案）和编制安全技术措施计 划，并对贯彻执行情况进行督促检查 6 与有关部门共同做好新工人、特种工种 工人的安全技术训练、考核、发证工作 7 进行工商事故统计。分析和报告，参 加工伤事故的调查和处理 8 禁止违章 指挥和违章作业，遇到严重险情，有权 暂停生产，并报告领导处理。从业人员 的责任：1 作业过程中，应严格遵守本 单位的安全生产规章制度和操作规程，
注册制度，这已形成了建筑行业管理的 国际管理 5 我国对从事工程建设活动的单位是 如何划分的？ 答：房地产开发企业、工程总承包企业、 工程勘察设计企业、工程监理企业、建 筑业企业和混凝土预制构件及商品混 凝土生产企业 6 我国在建筑行业实行哪几种执业人 员的执业资格制度？ 答：注册结构工程师、注册监理工程师、 注册造价师、注册建造师、注册建筑师、 注册城市规划师、注册岩石工程师、注 册房地产估价师、注册规划师、注册风 景园林师 7 谈谈你对我国建筑市场准入“双重控 制”的认识。 答：从我国目前的实际情况来看，建筑 市场的秩序比较混乱，一些不具备从事 建设活动相应条件的单位和个人通过 不正当的途径进入建筑市场，承揽建筑 工程，严重扰乱了建筑市场的正常秩 序，造成建设工程质量隐患甚至导致发 生重大的人身伤亡和财产损失等恶性 事故。因此建立和维和建筑市场的正常 秩序，确立进入建筑市场从事建设活动 的准入规则，十分必要。这对提高我国 的工程建设水平，保障公民的生命财产 安全， 建筑业组织结构，提高建筑业 的国际竞争力都具有重要作用和意义
12 施工单位拒绝保修时，建设单位应
怎样处理？
答：应按约定日期到达现场，如事故单
位未能按期到达现场，建设单位应再次
通知施工单位，事故单位自接到再次通
知书的一周内仍不能到达时，建设单位
有权自行返修，所发生的费用由原施工
单位承担；不属施工单位责任的，建设
单位应与施工单位联系，上衣维修的具
体期限
13 危 险房 屋 的返 修 责 任是 如 何认 定
作 5 统计全国建筑职工因工伤亡人数，
掌握并发布全国建筑安全生产动态 6
负责对申报资质等级一级企业和国家
一、二级企业以及国家和部级先进建筑
企业进行安全资格审查或审批，行使安
全生产否决权 7 组织全国建筑安全生
产检查，总结交流建筑安全生产管理经
验，表彰先进 8 检查和督促工程建设重
大事故的调查处理，组织或者参与工程
规和方针、政策，起草或指定建筑安全
生产管理法规、标准 2 统一监督管理全
国贯彻建设方面的安全生产工作，完善
建筑安全生产的组织保证体系 3 制定
建筑安全生产管理的中、长期规划和近
期目标，组织建筑安全生产技术的开发
与推广应用 4 指导和监督检查省、自治
区、直辖市人民政府建设行政主管部门
开展建筑安全生产的行业监督管理工
8 如何保障施工现场周边环境的安 全？ 答：建设单位应当向建筑施工企业提供 与施工现场相关的地下管线资料，建筑 施工企业应当采取措施施加以保护。施 工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊 作业环境可能造成损害的，建筑施工企 业应当采取安全防护措施。当可能损坏 道路、管线、电力、邮电通信等公共设 施时，建设单位必须按有关规定时限办 理申请批准手续。建筑施工企业应当遵 守有关环境保护和安全生产方面的法 律、法规的规定，采取控制和处理施工 现场的各种粉尘、废气、废水、固体废 弃物以及噪声、振动对环境的污染和危 害的措施。 9 何谓工程建设重大事故？工程建设 重大事故发生的处理程序是如何规定 的？ 答：指在工程建设过程中由于责任过失 造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和 安全设施失当，造成人身伤亡或者重大 经济损失的事故。规定：建设部归口管 理全国工程建设重大事故的处理；省、 自治区、直辖市建设行政主管部门归口 管理本辖区内的工程建设重大事故的 处理；国务院各有关主管本门管理所属 单位的工程建设重大事故的处理 10 从业人员及工会在安全生产方面都 享有哪些权利？ 答：从业人员：1 签订安全劳动合同权 2 知情权 3 建议、批评、艰巨、控告权 4 对违章指挥、强令冒险作业的拒绝权 5 停止作业及紧急撤离权 6 依法获得赔 偿权。工会：1 工会有维护职工合法权 益和维护职工生命健康与安全的相关 权利 2 工会有权依法组织职工参加本 单位安全生产工作的民主管理与民主 监督，维护职工在安全生产方面的合法 权益 3 工会有权对建设项目的安全设 施与主题工程同时设计、同时施工、同 时投入生产和使用进行监督，提出意见 4 工会对生产经营单位违法安全生产 法律。法规，侵犯从业人员合法权益的
的？
答：P40
第四章
1 工程建设安全生产包含哪些内容？
答：包括建筑生产过程中的施工现场人
身安全、财产设备安全、施工现场及附
近的道路、管线和房屋的安全，施工现
场周围的环境保护及过程建成后的最
用全等方面的内容
2 国务院建设行政主管部门在工程建
设安全生产方面有哪些主要的管理职
责？
答：1 贯彻执行国家有关安全生产的法