试验检测技术服务合同模板

后的样品进行留样。
1.甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。
2.乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。
3.乙方到工程现场收取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。
4.
/
。
第七条 设备及人员
一、 乙方应按照附件二：《进场人员清单》组织人员进场。
1.乙方要安排能够满足工程需要的试验检测人员进驻施工现场，以进行 试验检测工作,配备的试验检测人员需持证上岗。因业主要求或检查需要等 情况，乙方应安排相关人员到现场配合。
1．本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，并达成书面补充协议，补充 协议与本协议同等效力。
2．本协议自双方代表签字并盖单位公章后生效，协议规定内容实施完 成后失效。
3．本合同一式 肆 份，正本 贰 份副本 贰 份，甲方持正本 壹 份副本 壹 份，乙方持正本 壹 份副本 壹 份。
4．合同附件与本协议同等效力。 附件：
2.乙方人员不能如期、足额进场的，乙方应向甲方赔偿由此对甲方造成
的损失，并承担 50 元/人·天的违约金。同时，甲方可随时终止本合同，乙
方不得拒绝。
3.在工程施工中，乙方《进场人员清单》中的人员发生变化，应在当月
或当次结算时向甲方报送变更后的人员名单。
二、 乙方应按照附件三：《拟进场施工设备清单》组织设备进场。
一、甲方责任、权利和义务 1.及时提供乙方现场所需的办公、生产、生活用房及生活、生产所用的 水、电，并保证正常使用。 2.按质量体系文件要求，提前向乙方下达试验任务通知单。 3.及时向乙方提供设计文件及相关的技术资料和安全文明施工作业条 件。 4.免费提供大型现场试验、土石方填筑工程中辅助劳务、车辆以及原位 试验用标准砂等必须设备和标准物质。 5.非甲Байду номын сангаас原因造成工程停工或延期、工期顺延,不补偿费用；由于甲方 原因造成工程停工或延期，甲方可适当给予乙方窝工补偿。 6.甲方有权要求更换乙方不合格人员。 7.甲方有义务现场配备质检人员，进行工程质量管理。 8.按照协议约定及时办理费用结算，向乙方支付试验检测费用。
万元作为履约保
证金。若乙方不履行或不完全履行本合同约定，甲方有权没收全部保证金。
本合同工程完工并经业主验收合格，在双方办理完结算手续、乙方向甲方提
交《合同价款结清申明》后，甲方将乙方剩余的履约保证金无息退还乙方。
第五条 检测报告的交付
一、乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。当
甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。
每次结算后 / 工作日内按比例向乙方支付 / 检测费用。
4.乙方提交检测报告之日前，甲方支付检测项目的 / 检测费用。
三、本试验检测费为含税价，本合同涉及的税金均由乙方承担。如发生
变更、新增项目需试验检测，检测费用经双方协商按单项收费另行结算。
第四条 履约保证金
乙方必须在签订本合同前向甲方交纳人民币
1.乙方按合同要求进场的施工设备，其性能应满足施工需达到的相应要 求。设备进场时由甲方进行性能鉴定，并由乙方提供为达到设备使用性能和 保障能力而必备的修理保养人员。乙方设备不能如期、足额进场的，或进场 设备不符合能力要求的，乙方应向甲方赔偿由此对甲方造成的损失。
2.乙方必须按规定对试验检测设备进行定期检验，并将检验报告的复印 件报甲方存档。设备检验费用已包含在试验费用中。 第八条 双方的责任、权利和义务
乙方支付违约金。
二、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲
方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务
的时限由双方另行约定。
三、乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测
项目检测费用的 0.5% 向甲方支付违约金。
四、其他违约责任：
/
第十条 其他约定事项
1.乙方应向甲方提供相关的资质证件和授权材料。
2.
/
。
第十一条 争议的解决的法律适用及方式 一、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
二、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可由有关部门
调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：
1.提交
/
仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院起诉。 第十二条 其他
根据主合同的要求并结合实际情况，甲方需要乙方承担的工作范围包括
三、工作内容 1.包括工地试验室建设、试验人员与设备进场、设备安装调试与检定、 质量管理体系建设等； 2.包括试验计划、配合比设计，试验项目的取样、试验、养护、计算、 整理资料，并按国家和行业有关规范、规程、标准的规定提供试验报告和满
足竣工资料的试验资料，以及相应的施工质量控制的指导、服务、控制工作。
一、双方同意按照下列第 种计算方式核算检测费用。
1.本合同检测费见附件（附件 1：试验检测费用计算表），试验检测合同
价款：人民币￥:
元（
整），本合同价款含试验检
测设备购置、安拆费、临建设施费用及税金。
二、双方同意按照下列第
种支付方式支付检测费用。
1.在
（业主单位）支付甲方工程预付款后，自
本合同签订之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付预付款,预付款以业主
第八条 奖惩办法 1.乙方通过专业技术工作为甲方获得了一定的经济效益，甲方予以奖
励。 2.乙方作业人员违反甲方规章制度者，甲方将对责任人员按有关规定给
予处罚。 3.乙方人员因工作失职或失误给甲方造成经济损失的，甲方按经济损失
同等额度给乙方予以处罚。 第九条 违约责任
一、甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用的 0.5 %向
代表甲方按总包合同规定向业主和监理提供有关试验检测资料并进行有关
交涉工作。检测资料及相关竣工资料的整理、汇编和移交。
3.协助甲方在本标段主合同要求的其他试验项目。
第二条 工作期限 根据甲方实际施工情况及业主对本标段的计划安排，特制定检测工作期
限：自 年 月 日 起至 (工程完工)止(如本工程施工期延长或提前， 合同服务期限也相应的延长或缩短，乙方不得向甲方提出任何费用补偿要 求)。 第三条 合同价款（试验费用）及支付方式
工程 试验检测技术服务合同
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规规定，甲乙双方在“平
等、自愿、公平和诚实信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商,就
工程试验检测技术服务事宜达成一致，签订
本合同。
工程名称：
工程概况
工程等别：□Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ
工程地址：
工程性质：□审批
□核准
附件 1：试验检测费用计算表 附件 2：进场人员清单 附件 3：拟进场施工设备清单
甲方：
（盖章） 法 人： 法人代表： 联系方式： 开户银行： 账 号： 联 系 人： 联系人电话： 订立时间： 年 月
乙 方： 葛洲坝新疆试验检测 有限公司
（盖章） 法 人： 法人代表： 联系方式： 开户银行： 账 号： 联 系 人： 联系人电话： 日 订立时间： 年 月 日
二、工地试验室检测报告以每月底一次，把电子版的试验检测报告发到
母体试验室，经审核、授权签字人签字后，于次月初 天内，以快递方
式把纸质版的试验检测报告发给工地试验室，通过发文登记交给甲方。
三、如遇检查等紧急情况时，可临时向母体试验室发送报告。 第六条 检测样品的运输
双方约定按以下第 种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测
二、乙方责任、权利和义务 1.根据工程及甲方要求，安排能够满足工程需要的试验检测人员和仪器 设备，以进行试验检测工作。因业主要求或检查需要等情况，乙方应安排相 关人员到现场配合。 2.严格按照国家及有关行业规范、规程与设计文件进行试验作业。 3.严格试验生产作业过程控制，杜绝因试验控制的质量事故发生。 4.遵守甲方制定的各种规章制度，服从甲方生产安排，及时、准确地向 甲方提供所需的试验资料和成果，并对试验成果资料负责，甲方不得安排乙 方从事试验检测以外工作。 5.承担因自身责任造成的质量修改、返工、工期延误等引起的全部经济 损失及各种处罚，承担因自身工作失职而给甲方造成的经济损失。 6.加强试验资料管理，所有试验成果必须作好文字存档，签字齐备，并 严格履行资料发放签收制度，符合规范及甲方工程要求，并接受检查与监督， 对检查中提出的问题及时答复、整改。 7.积极配合甲方作好合同变更索赔工作，尽力为甲方创造经济效益，并 保守甲方的商业秘密。 8.按时完成甲方安排的试验检测任务，严格遵守安全生产规章制度，保 证检测作业过程中设备和人员安全，承担由于自身原因造成的安全事故的责 任和经济损失。 9.配合甲方作好生产及竣工资料的整理编制工作。
□其他
工程时限：开工时间
日 竣工时间
（主合同
工期）
建设单位：
设计单位：
监理单位：
总承包单位：
施工单位：
所属（区、市、县）：
质量监督机构：
第一条 检测项目
一、甲方委托乙方的检测类别包括（以打“√”准）：
□混凝土工程检测
□岩土工程检测
□量测
□金属结构工程检测 □机械电气工程检测
□其它：
二、试验检测范围
支付甲方预付款比例支付，作为乙方前期混凝土配合比试验、料场调查以及
人员设备进场调试等费用（结算时预付款抵作检测费用）。
2.甲方以业主支付的月营收款为基数，按每万元营业收入应摊入的试验
检测费比例计算月试验检测费，按月支付乙方检测费至付清合同价款，乙方
应于付款前提供增值税发票。
3.自本合同签订之日起，甲方支付合同价款的 / 作为预付款，甲方