建设工程建设工程材料供应《合同范文》的应用
建筑材料供应合同
建筑材料供应合同甲方(需方)：乙方(供方)：为了规范产品交易市场，保护甲乙双方合法协议，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同。
一、产品要求：甲方向乙方购买以下产品：二、数量：由甲方电话通知，发货的时间、品种、数量以实际现场交货数量结算。
三、价格：单价：暂定元/t，若市场价格调整，双方另行协商。
总价。
四、供货时间：____年____月____日至____年____月____日，具体供货日期根据施工情况确定。
五、质量检验：1、质量标准：按国家有关规定标准验收。
2、具体要求：____________________________________。
六、付款方式：双方现场实际测量，按支付。
七、交货方式、交货时间、交货地点：1、交货方式：车运至施工现场，支付。
2、交货时间：甲方中标后通知乙方具体交货时间。
3、交货地点：____________________________________。
八、产品接收及检验：材料到达指定地点后，供方以电话的形式向需方告知到货的数量及报检申请，需方需有专人负责点数、验货，并签名确认。
检验要符合国家有关规定标准验收。
九、对产品提出异议的时间和办法：甲方在收货当日对材料的数量、品种、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，可以拒收。
十、违约责任：1、乙方未按合同规定的时间交货应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;2、甲方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失。
十一、其他条件：1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以当地地方法院仲裁为主。
3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
建筑材料供应合同范本
建筑材料供应合同范本甲方：（供应商名称）地址：（供应商地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（需求方名称）地址：（需求方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事建筑材料供应的资质和能力，乙方愿意向甲方采购建筑材料，双方经友好协商，就建筑材料供应事宜达成如下合同：第一条供应货物及数量1.1 甲方同意按照乙方的采购需求，向乙方提供以下建筑材料：（列明具体建筑材料名称及规格要求）1.2 本合同所述建筑材料的数量及交付时间应在双方签订合同后另行确认，若有变化，应及时通知对方，经双方确认后履行。
第二条价格及付款方式2.1 乙方应按照甲方提供的建筑材料价格单进行支付，具体价格为（价格详细说明）。
2.2 乙方应按照甲方约定的付款方式及时间进行支付，支付方式可以选择预付款、到付款或月结等，具体支付方式双方另行协商确认。
第三条交付及验收3.1 甲方应按照约定时间将建筑材料交付至乙方指定地点，并承担相应的交付费用。
3.2 乙方应在收到建筑材料后进行验收，如有质量问题或数量不符，应当及时通知甲方，甲方应承担相应责任。
第四条违约责任4.1 若因一方违反合同规定致使对方利益受损，违约方应赔偿对方的损失，并支付相应的违约金。
第五条争议解决5.1 双方一致同意将因履行本合同产生的争议提交至具有管辖权的仲裁机构进行仲裁，并最终仲裁裁决为终局裁决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间），如需要续签或修改，须经双方协商一致。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为建筑材料供应合同范本，甲乙双方应严格按照合同条款执行，确保双方权益。
如有任何争议或需要进一步协商的事宜，双方应积极沟通解决，维护合作关系的稳定与持续发展。
感谢双方对本合同的理解与支持。
建筑工程清包合同范本
建筑工程清包合同范文1发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程慨况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：约 m2，二、承包范围与施工内容1、承包范围：1.)甲方提供材料如下：所有钢材、砼、木方、红砖、陶粒砖、水泥、砂子、二个一级配电箱及主电缆、提供乙方办公场所及施工人员宿舍，提供现场坐标点。
2.)乙方施工内容及承包范围：施工内容：本工程按设计图纸，技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。
1. 该工程办公楼土方开挖及回填、支撑系统租赁费、塔吊及司机费用、土建基础施工、模板采购及支护施工、外墙苯板保温工程、内外墙砌筑及抹灰工程。
均由乙方进行施工。
2. 厂房土方开挖及回填、土建基础施工、模板采购及支护施工、混凝土立柱施工、1.2米外墙砌筑施工均由乙方进行施工。
承包范围：以上工程范围内：钢筋工、砼工、木工脚手架工、砌体工、小型工、机、具、电设备、电焊工、支撑系统所有架子管及垫板、扣件、步步紧、调节油托、外墙脚手架、小组放线员、二级配电、三级保护所有电线电缆由乙方负责。
其它专业性的工程由甲方另行安排施工。
包括( )三、工期：按建设方要求的开工日期进场。
进场日期年月日。
(因甲方材料供应不及时和天气等不可抗拒原因而导致的延误，工期顺延，由甲方书面签字确认。
)四.质量要求;1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。
2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查，每项均要达到优良。
承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。
3、乙方在施工操作中，必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥，服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见，维护甲方声誉。
2017建设工程承包合同（4篇）_合同范本
2017建设工程承包合同(4篇)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、工程概况：本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。
(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。
二、双方责任：1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方，听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限：1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。
因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。
共计25天，将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签)：_________ 法定代表人(签)：__________________年____月____日 _________年____月____日建设工程承包合同范文2建设方： (以下简称甲方) 施工方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》，结合本地实际情况和本工程结构特点，经甲乙双方协商，本着公平、公正、合理、自愿的原则，双方签订工程建设合同如下：一、工程地点：山阳县西关村。
工程材料供应合同范本(标准版)
工程材料供应合同范本(标准版)本合同由以下双方订立：供方：[供方公司名称][供方公司地址]法定代表人：联系需方：[需方公司名称][需方公司地址]法定代表人：联系为了明确双方在工程材料供应方面的权利和义务，以及确保交易的顺利进行，双方遵照以下条款达成如下合同：1. 材料描述供方将向需方提供以下工程材料：[详细描述工程材料]。
具体材料的规格、型号、数量及成本在本合同的附件中列明，并作为本合同的一部分。
2. 材料供应（1）供方应按照双方协商的交货期限向需方供应工程材料。
（2）供方负责将工程材料送达需方指定的交货地点。
如需方未指定交货地点，则供方可以自行选择交货地点。
（3）供方应确保工程材料的质量符合国家强制性标准和项目要求，并提供相关合格证明。
3. 付款方式（1）需方应按照双方协商的价格和付款期限向供方支付工程材料的款项。
（2）款项支付方式为 [双方协商确定的具体支付方式]。
任何延期支付的情况需提前书面通知对方，并获得对方的同意。
4. 违约责任（1）任何一方未按时履行本合同规定的义务的，应向对方支付违约金，违约金的具体金额由双方协商确定。
（2）因一方违约造成对方损失的，违约方应对受损方进行赔偿。
5. 争议解决本合同的履行适用中华人民共和国法律。
双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可以通过诉讼解决。
6. 其他事项（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，至全部履行完毕止。
（2）本合同未尽事宜由双方协商解决，并作为合同的补充和完善。
特此确立本合同，并在合同正本上各自签字盖章。
供方：签字：签字日期：盖章：需方：签字：签字日期：盖章：。
建筑材料供应合同范本
建筑材料供应合同范本合同编号：【请在此处填写合同编号】甲方（供应商）：____________________（以下简称甲方）乙方（购买商）：____________________（以下简称乙方）根据双方自愿，在平等、自愿的基础上，就乙方购买甲方提供的建筑材料事宜，达成如下合同：一、合同内容及规定1. 甲方应按照本合同约定的价格和数量，供应乙方需求的建筑材料。
2. 甲方应保证所供应建筑材料的质量符合国家相关标准，并提供相应的质量检测报告。
3. 乙方需在合同约定的付款方式和时间内支付相应款项给甲方。
二、建筑材料种类及数量1. 建筑材料种类：1.1 ____________________1.2 ____________________1.3 ____________________2. 建筑材料数量：2.1 ____________________（数量）2.2 ____________________（数量）2.3 ____________________（数量）三、合同价格及付款方式1. 总价：人民币 ___________ 元整（大写）。
2. 付款方式：乙方应在收到建筑材料后的 __ 天内，将款项支付给甲方。
支付方式为 ________________（例如：电汇、现金等）。
四、建筑材料交付1. 甲方应将建筑材料送达乙方指定的地址，并负责运输及卸货过程中的安全。
2. 乙方应在收到建筑材料后进行验收，确认数量和质量无误后签收。
五、延期与违约责任1. 若因不可抗力等原因造成延迟供货，应事先通知乙方，并协商延期时间。
2. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方当事人有法律约束力。
七、其他事项1. 本合同自双方签字或盖章后生效，至合同约定事项完成之日终止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
建筑工程材料采购协议书范文（五篇）
建筑工程材料采购协议书范文为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_____（建设主管部门）批准，_____（建设单位）对_____建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。
一、招标工程的准备条件本工程的以下招标条件已经具备：1.本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划;2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位_____。
三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况_____.四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准_____.五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法_____.六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点_____.七、报名，投标日期，招标文件发送方式报名日期：____年____月____日;投标期限：____年____月____日起至____年____月____日止。
招标文件发送方式：_____。
八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知开标时间：____年____月____日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过_____个月）。
评标结束时间：____年____月____日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过_____个月）。
开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。
建筑工程材料供货合同书
建筑工程材料供货合同书一、合同双方甲方：（供货方）地址：联系人：电话：乙方：（需方）地址：联系人：电话：二、合同背景根据甲方的供货能力和乙方的需求，双方达成以下合作意向，签订本合同，确保供货过程的顺利进行。
三、合同内容1. 供货范围甲方将按照乙方提供的需求清单，供应以下建筑工程材料：（详细列出需要供应的材料，包括但不限于水泥、砂石、钢筋等）2. 供货数量和质量甲方保证供货数量和质量符合乙方的要求，并按照合同约定的时间和地点进行供货。
3. 供货价格供货价格为双方协商确定的金额，以人民币为单位。
价格包括材料成本、运输费用、税费等相关费用，乙方应按时支付供货款项。
4. 供货时间和地点甲方将根据乙方的需求，按照合同约定的时间和地点进行供货。
如有特殊情况无法按时供货，甲方应提前通知乙方并协商解决方案。
5. 交付方式甲方将按照乙方的要求，采取适当的方式进行交付，确保材料的安全和完整。
6. 质量保证甲方保证所供货的材料符合国家相关标准和质量要求，如有质量问题，甲方将负责退换货或进行相应的赔偿。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
8. 保密条款双方应对合作期间所涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。
9. 合同解除和争议解决双方协商一致，可解除本合同。
如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，自合同签订之日起执行。
甲方（供货方）：乙方（需方）：签字：签字：日期：日期：。
建筑工程材料供应合同
建筑工程材料供应合同甲方：（供应商公司名称）乙方：（建筑工程公司名称）一、合同背景本合同旨在明确供应商与建筑工程公司之间关于建筑工程材料供应的合作事宜。
甲方作为供应商，乙方作为建筑工程公司，双方达成以下合作协议。
二、产品供应1. 甲方将按照乙方的需求和规格要求供应建筑工程所需的材料，具体包括但不限于：（1）水泥、砂石、砖块等建筑材料；（2）钢筋、钢管等钢铁类材料；（3）电线、开关、插座等电气材料；（4）管道、阀门等管道设备；（5）玻璃、涂料、地板砖等装饰材料；（6）其他双方协商确定的建筑工程所需材料。
2. 乙方应及时提供相关项目的建筑工程材料需求清单给甲方，并确保需求清单的准确性和实际需要。
三、供货条款1.交货时间：甲方将根据乙方的需求，在合同签订后合理安排供货时间，并与乙方共同确定具体的交货日期。
2.交货方式：甲方将按照乙方的要求，采用适当的运输方式将建筑工程材料送至指定的地点。
3.产品质量：甲方应保证所供应的建筑工程材料符合国家相关标准要求，并提供合格证明和质检报告。
如有质量问题，乙方有权拒收并要求甲方进行更换。
4.数量计量：建筑工程材料的计量方式以双方共同认可的计量单位为准，计量结果以甲方提供的发票为依据。
四、价格与支付方式1. 价格确定：建筑工程材料的价格由双方协商确定，并在合同中明确注明。
2. 支付方式：乙方应按照双方约定的付款方式和期限支付建筑工程材料的款项。
3. 发票与结算：甲方应及时提供纸质发票或电子发票给乙方，乙方收到发票后应在合理时间内进行结算支付。
五、风险与违约责任1. 不可抗力：若因不可抗力导致甲方无法履行供货义务，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等，甲方应及时通知乙方，并双方协商解决措施。
2. 违约责任：任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约所产生的损失。
六、保密甲方和乙方对于在履行本合同过程中所了解到的商业秘密及相关信息，应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
供应合同(建设工程材料)
供应合同(建设工程材料)合同编号：[填写]甲方（需方）：[填写]乙方（供方）：[填写]鉴于甲乙双方就建设工程材料供应达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同如下：第一条材料名称与规格1.1 材料名称：[详细描述材料名称]1.2 规格型号：[具体说明规格型号]1.3 质量标准：[明确指出应符合的质量标准]第二条数量与价款2.1 材料数量：[注明具体数量]2.2 单价：[填写每单位材料的价钱]2.3 总价款：[计算得出的总价款]第三条交货时间、地点和方式3.1 交货时间：[具体日期或期限]3.2 交货地点：[详细说明交货地点]3.3 交货方式：[如现场交付、物流运输等]第四条质量检验与验收4.1 甲方有权对所供应的材料进行质量检验，并应在收到材料后的[指定天数]内完成检验。
4.2 如发现质量问题，甲方应及时书面通知乙方，并由乙方负责无偿更换或修复。
第五条付款方式与期限5.1 付款条件：[如预付款、货到付款等]5.2 付款期限：[具体日期或期限]5.3 付款方式：[银行转账、现金支付等]第六条违约责任6.1 若甲方逾期支付货款，应按未付款项每日千分之[具体数值]支付违约金。
6.2 若乙方延迟交货或提供不符合规定的材料，应按相应条款承担违约责任。
第七条不可抗力如因不可抗力事件导致无法履行合同，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供必要的证明文件，双方应根据具体情况协商解决。
第八条争议解决发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条其他约定事项[如有额外约定，双方可以在此补充说明]第十条附则10.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
工程材料供应的合同范本(通用)
工程材料供应的合同范本(通用)（二）合同编号：签订日期：甲方（供应商）：乙方（采购商）：一、合同目的本合同旨在明确甲方向乙方供应工程材料的有关事项，保障供应质量并确保双方权益。
二、货物描述（货物的品名、规格、数量、质量要求等信息，需详细清晰）三、供货期限1.甲方应按双方商定的时间表及数量进行供货，在未经乙方同意的情况下不得擅自延迟供货。
2.若因不可抗力等特殊原因导致供货延迟，甲方应及时通知乙方，并在可行的范围内采取补救措施。
四、质量标准与验收方法1.货物应符合国家相关标准及质量要求，且应达到双方签订的质量约定。
2.乙方有权对货物进行质量验收，验收方法按照国家相关标准进行，双方可协商确定具体验收标准和方法。
3.若货物未达到质量要求或验收不合格，乙方有权拒绝接收或要求退换货。
五、价格与付款方式1.乙方应向甲方支付货物的价格为（具体金额），价格包含一切相关费用（如运输、保险等）。
2.付款方式为（一次性付清/分期付款），具体约定如下：（分期付款的具体金额及支付时间）六、违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
2.一方未实施或未按时实施本合同规定的义务，应向对方支付每天千分之一的违约金，直至该违约行为完全补正为止。
七、争议解决1.本合同的履行、解释及争议解决适用法律为（填写适用法律）。
2.若因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请解决，亦可根据法律规定向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至工程材料供应完毕。
3.本合同的任何修改、补充应以书面形式进行。
甲方（供应商）：乙方（采购商）：签字：_______签字：_______日期：_______日期：_______地点：_______地点：_______。
建设工程材料供货合同
建设工程材料供货合同在建设工程项目中，材料的供应是保证工程顺利进行的关键因素之一。
为了确保双方的权益，明确责任与义务，制定一份详尽的建设工程材料供货合同至关重要。
以下是一份标准的建设工程材料供货合同范本，供参考使用。
合同编号：_____________甲方（需方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（供方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲乙双方就建设工程材料供货事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、产品名称及规格乙方向甲方供应的建设工程材料包括但不限于：水泥、钢材、砖块、砂石、木材等，具体规格、型号、数量和质量标准详见附件。
二、供货时间及地点供货时间自____年____月____日起至____年____月____日止。
供货地点为甲方指定的建设工程现场或仓库。
三、价格及支付方式双方约定的建设工程材料总价款为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
付款方式为：预付款30%，余款在材料交付后一周内付清。
四、质量保证乙方保证所供材料符合国家相关质量标准及甲方要求。
如发现质量问题，乙方应无条件更换或修复，直至满足质量要求。
五、违约责任1. 如乙方延迟交货，应按每日未交货物总价值的千分之五支付违约金给甲方。
2. 如甲方未按约定时间支付货款，应按逾期金额每日千分之三支付滞纳金给乙方。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
新版建筑施工合同范文示例专业版8篇
新版建筑施工合同范文示例专业版8篇篇1建筑施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________4. 工程承包方式：____________________二、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期：日历天____天。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
此造价为包干价，包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等内容。
如遇变更或增项等导致合同价款变动时，需双方签订书面补充协议。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付工程款，具体如下：_____________。
（注：支付方式根据实际工程情况和双方约定填写）四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知或变更的个别图纸等为依据。
验收符合设计要求时方可通过验收。
在施工过程中双方应密切配合协作。
工程质量必须符合水利电建设工程施工质量评定规程标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格或返工所造成的损失由乙方承担。
因甲方原因造成的返工损失由甲方承担。
隐蔽工程必须经甲乙双方检查确认后方可进行下一工序的施工。
对工程质量达不到合同约定标准的部分，乙方应按甲方要求进行返工或修改，并承担返工修改的费用以及因此造成的延误工期等责任。
建筑材料供应合同范本
建筑材料供应合同范本鉴于甲方为工程项目的建设需要，需要采购大量建筑材料，乙方为一家专业的建筑材料供应商，双方本着互利互惠的原则，经友好协商并遵循平等自愿的原则，达成以下协议：第一条合同目的与范围1.1目的：本合同目的在于明确乙方向甲方供应建筑材料的具体细节和金额，确保供应的安全、准时和质量合格。
1.2范围：本合同约定的建筑材料供应范围包括但不限于：水泥、砖块、钢材、木材、沙子、水等。
第二条供应数量与时间2.1供应数量：乙方将根据甲方的需求及时供应合同约定的建筑材料，按照约定数量提供。
2.2供应时间：乙方将按照约定的时间节点准时供应建筑材料，确保项目进度的正常推进。
第三条供货价格与支付方式3.1供货价格：本合同约定的建筑材料供货价格为【请填写具体价格】，价格已包含发票、运费等费用。
3.2支付方式：甲方将按照以下方式支付供货款项：（1）【请填写具体支付方式】；（2）【请填写具体支付方式】。
第四条材料质量与验收标准4.1材料质量：乙方供应的建筑材料必须符合相关国家标准和法规要求，并具有良好的质量。
4.2材料验收：甲方有权对乙方供应的建筑材料进行验收，验收标准按照国家相关标准执行。
如发现材料不符合标准，甲方有权拒绝接收并要求乙方进行更换。
第五条合同变更与解除5.1任何一方在履行本合同过程中如需变更合同内容，应经双方协商一致并签订书面变更合同。
5.2在以下情况下，任何一方有权解除本合同：（1）合同履行过程中发现对方严重违约的行为；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）根据法律法规的规定需要解除合同；（4）双方协商一致决定解除合同。
第六条争议解决6.2如双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定【在此可根据实际情况，对双方的其他约定进行补充和说明】第八条合同生效与履行8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签署之日起生效。
工地材料供应合同范本
工地材料供应合同范本合同编号：2021-XXXX甲方：XXX工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX材料供应有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方为进行工地建设，需要采购相关材料，乙方具备供应相关材料的能力，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、材料供应内容及数量1. 乙方将按照甲方的需求，供应以下材料：- 水泥：1000吨- 砂石：2000方- 钢筋：500吨- 砖块：10000块- 油漆：100桶- 其他材料：根据工地实际需要协商确定2. 乙方应确保所供应材料的品质符合国家标准，并提供相应的合格证明文件。
3. 甲方有权对所供应材料进行质量抽检，如发现不合格品，乙方应负责更换并承担相应费用。
二、价格及支付方式1. 材料供应的价格为人民币XXX元，价格包含运输费用，但不包含税费。
2. 甲方应在材料供应前支付材料总价款的30%作为预付款，剩余70%应在材料送达后15个工作日内支付。
3. 甲方应按照乙方提供的发票进行付款，发票应包含合同编号、材料名称、数量、单价、金额等信息。
三、交货及验收1. 乙方应按照甲方的要求，按时交付所供应的材料，并承担相应的运输风险。
2. 甲方应在材料送达后的3个工作日内进行验收，如发现材料有质量问题或数量不符合合同约定，应立即通知乙方，并要求乙方进行更换或补足。
3. 验收合格的材料应由甲方签收，并在签收单上注明数量、日期等相关信息。
四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付预付款或尾款，应按照未支付金额的1%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定交付材料或材料质量不符合要求，应按照未交付或不合格材料金额的1%向甲方支付违约金。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
五、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
建筑工程材料供应协议书
建筑工程材料供应协议书甲方：（供应商名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（建筑工程方名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲、乙双方根据双方需求，就建筑工程材料供应事宜达成一致意见，特订立本《建筑工程材料供应协议书》（以下简称“本协议”）。
一、材料供应内容1.1 甲方承诺向乙方供应下列建筑工程材料，并保证所供材料的质量符合国家相关标准或合同约定的标准要求：（列举具体材料清单）1.2 材料的供应数量、规格、质量标准、单价及供应期限等，应根据项目需求进行双方商讨并在书面协议中明确。
二、价格和付款方式2.1 供应材料的价格以书面协议为准，一经签署即为有效。
2.2 乙方应按照协议约定的价格及数量支付货款给甲方。
货款支付方式可分为一次性支付或按阶段支付，具体支付方式由双方商定并在协议中明确。
三、质量保证及验收3.1 甲方对所供材料的质量承担完全的责任。
甲方应确保所供材料质量符合国家相关标准或合同约定的标准要求，并提供相关合格证明文件。
3.2 乙方在收到材料后应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合约定的情况，乙方有权拒绝接收材料，并要求甲方进行整改或更换。
3.3 材料的验收标准应以国家相关标准或合同约定的标准为准。
乙方应组织专业技术人员参与验收工作，并书面确认验收结果。
四、交货期限4.1 甲方应按照双方商定的交货期限准时供货。
如因甲方原因导致交货延误，甲方应承担相应责任并赔偿乙方因此遭受的损失。
4.2 若因不可抗力等不可预见的情况影响交货期限履行，双方可协商解决或延期履行义务，但需及时通知对方。
五、合同解除5.1 在以下情况下，双方有权解除本协议：（1）协商一致；（2）一方违反本协议内容未能在对方指定时间内解决；（3）一方严重违反协议内容，给对方造成重大损失。
5.2 合同解除后，双方应依法履行其解除合同时已产生的权利和义务。
六、违约责任6.1 如一方违反本协议的任何约定，使得对方无法按照约定享受权益或遭受损失，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
工程材料供应合同范文
工程材料供应合同范文甲方（采购方）：___________乙方（供应方）：___________鉴于甲乙双方就工程项目的材料供应达成一致意见，本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，特订立本合同，共同遵守履行。
一、材料名称及规格1. 水泥：普通硅酸盐水泥42.5级，符合G175-2007标准。
2. 钢筋：HR400E型号，直径为20mm，长度为定尺9米，执行国家标准。
3. 砖块：红砖，尺寸为240mm×115mm×53mm，质量符合国家建筑材料行业标准。
二、材料数量及价格1. 水泥：共计100吨，单价为每吨400元人民币。
2. 钢筋：共计200吨，单价为每吨3500元人民币。
3. 砖块：共计50万块，单价为每块0.8元人民币。
三、交货时间及地点1. 水泥：自合同签订后15日内交付至项目现场仓库。
2. 钢筋：自合同签订后20日内送达指定加工车间。
3. 砖块：根据工程进度需求，分批供应，具体时间以采购方通知为准。
四、质量要求与验收1. 所有材料必须全新、合格，并附有生产厂家的质量证明文件。
2. 乙方须保证所供材料满足国家及行业相关标准。
3. 材料到货后，甲方应进行检验，如发现质量问题，应及时书面通知乙方。
五、付款方式1. 甲方于材料交付前支付总价款的30%作为定金。
2. 材料交付验收合格后，甲方支付剩余70%的货款。
3. 如有特殊情况需要调整付款比例或时间，双方应协商一致后作出补充协议。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、地点或质量要求供货，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付货款，应向乙方支付迟延支付的违约金。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑材料购销合同范本简单范文
建筑材料购销合同范本简单范文建筑材料购销合同范本简单（一）供方（简称甲方）：________________需方（简称乙方）：________________遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、建筑材料基本情况1、名称：____________；2、型号：____________；3、规格：____________；4、单价：____________；5、总价款：____________。
二、供应时间从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，不定时、多批次向甲方采购______。
每次用量计划乙方提前小时通知甲方。
甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_____小时内供货）。
三、交货方式与交货地点本合同交货方式和交货点采用下列第_____方式：1、甲方送货至乙方指定的位于工地或材料仓库。
运输费用和装卸费用由甲方承担。
2、乙方在甲方营业地或甲方指定的位于材料仓库自提。
运输费用和装卸费用由乙方承担。
3、甲方代办托运。
运输费用和装卸费用由乙方承担。
甲方为乙方办妥托运手续后，视为货物已交付。
四、质量要求本合同所涉建筑材料质量采用以下第_____方式确定：1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。
甲乙双方约定根据企业标准确定本合同建筑材料质量标准。
4、封样标准。
如采用本质量标准，须根据建筑材料质量鉴定需要，将相应建筑材料进行封样，甲、乙双方各持同质同量的建筑材料封样样品一份。
5、特别约定标准。
甲、乙对建筑材料质量特别约定如下：______________________。
五、甲方对质量负责的条件及期限1、按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行，法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。
2、甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。
建设工程材料供应合同范本
建设工程材料供应合同范本合同编号：【合同编号】甲方（供应商）：【甲方全称】法定代表人：【法定代表人姓名】地质：【甲方地质】方式：【甲方联系方式】【甲方号码】注册资本：【甲方注册资本】营业执照号码：【甲方营业执照号码】开户银行：【甲方开户银行】账号：【甲方账号】乙方（需求方）：【乙方全称】法定代表人：【法定代表人姓名】地质：【乙方地质】方式：【乙方联系方式】【乙方号码】注册资本：【乙方注册资本】营业执照号码：【乙方营业执照号码】开户银行：【乙方开户银行】账号：【乙方账号】一、合同目的甲方同意向乙方供应建设工程所需的材料，乙方同意采购并支付合同约定的材料费用。
二、材料品种及规格1.甲方将按照乙方所需的建设工程材料种类及规格，供应符合国家标准的合格材料。
2.乙方有权对甲方所提供的材料进行质量监督和检验，如发现不合格材料，乙方有权拒绝接收并要求甲方进行更换。
3.乙方应提前向甲方提供所需材料的种类、数量、规格及交货时间要求，甲方应按照乙方的需求及时供应。
三、价格与支付条件1.材料价格：乙方同意以甲方提供的价格为准，价格包含如文件、包装、运输等费用。
2.支付方式：乙方应在收到材料后【付款期限】内支付全部费用到甲方的指定账户。
3.发票开具：甲方应按照国家税务部门的规定，开具增值税普通发票，并在发票上标明合同编号，乙方应及时验收。
四、交货与验收1.甲方应按照乙方的要求，在合同约定的时间内将材料交付乙方指定的地点。
2.乙方有权对所交付的材料进行验收，如发现质量问题或与合同约定的不符，乙方有权拒绝接收，并要求甲方进行调换。
五、违约责任1.违约赔偿：任何一方违约均应承担违约责任，违约方应向对方支付相应的赔偿金。
赔偿金的数额由违约程度和造成的损失来确定。
2.不可抗力：对于因不可抗力因素，如自然灾害、战争等情况导致的违约，违约方不承担责任。
六、法律适用与争议解决1.本合同的履行受法律的管辖，并按照中国法律进行解释。
2.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程材料供应合同范本
使用方(以下简称甲方):有限公司项目部
供应方(以下简称乙方)：
第一条目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
2.1 交货地址：_________
2.2 供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月
_________日
第三条供应要求及价格
3.1数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价，且是综合单价。
含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
4.1 结算方式：
4.2 约定的结算期限：
4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限：
第五条质量标准和验收
5.1 乙方应对供应材料的质量负责。
5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
8.1 在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。
8.2 材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人/电话
甲方
乙方
第九条违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。
甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
11.3 本合同附以下附件：_________
甲方(签章)：________ 乙方(签章)：_________
法定代表人：__________ 法定代表人：___________
委托代理人：__________ 委托代理人：___________
单位地址：____________ 单位地址：_____________
电话：________________ 电话：_________________
开户银行：____________ 开户银行：_____________
帐号：________________ 帐号：_________________
________年____月____日_________年____月____日。