工程建设采购合同
工程采购合同合同范本
工程采购合同合同范本甲方（买方）：地址：联系电话：法定代表人：乙方（卖方）：地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方因工程建设需要，拟向乙方采购相关工程材料及设备，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 甲方采购的工程材料及设备详见附件一《工程采购清单》。
1.2 乙方应保证所提供的材料及设备符合国家及行业相关质量标准。
第二条合同价格2.1 本合同总价为人民币（大写）：[金额]元整（￥[金额]）。
2.2 价格包含材料费、运输费、税费等所有费用。
第三条支付方式3.1 甲方在合同签订后[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%作为预付款。
3.2 材料及设备交付并经验收合格后，甲方在[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%。
3.3 余款在工程竣工验收合格后[时间]个工作日内支付。
第四条交货期限4.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内，将合同标的物送达甲方指定地点。
4.2 如遇不可抗力因素导致交货延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应证明。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的材料及设备为全新、未使用过的，并符合合同约定的质量标准。
5.2 乙方应对所供材料及设备提供至少[保证期限]年的质量保证。
第六条验收标准6.1 甲方应在材料及设备到货后[时间]日内进行验收。
6.2 如发现质量问题，甲方有权要求乙方在[时间]日内更换或修复。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按时交货或质量不符合约定，应按合同总价的[比例]%向甲方支付违约金。
7.2 如甲方未能按时支付货款，应按未付款项的[比例]%向乙方支付违约金。
第八条不可抗力8.1 因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行，受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
8.2 双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同履行问题。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程采购合同定义
建设工程采购合同是指在建设工程项目中，为了实现项目的目标，完成工程建设任务，所需材料、设备、技术服务等采购活动中，各方之间签订的具有法律效力的协议。
它明确了采购双方在采购活动中的权利、义务和责任，是保障采购活动顺利进行的重要法律文件。
一、建设工程采购合同的定义及特点1. 定义建设工程采购合同，是指在建设工程项目中，采购方为实现工程建设目标，向供应方购买所需的材料、设备、技术服务等，双方签订的明确双方权利、义务和责任的法律文件。
2. 特点（1）专业性：建设工程采购合同涉及的专业领域广泛，包括土木工程、建筑工程、安装工程、装饰工程等，需要具备相应的专业知识和技能。
（2）复杂性：建设工程项目周期长、投资大、涉及环节多，采购合同的内容复杂，包括合同主体、合同标的、合同价格、合同履行等方面的规定。
（3）长期性：建设工程采购合同的履行周期通常较长，从合同签订到工程竣工验收阶段，双方需要长期合作。
（4）法律约束力：建设工程采购合同是具有法律效力的文件，双方必须遵守合同约定，履行合同义务，否则将承担法律责任。
二、建设工程采购合同的主要内容1. 合同主体：合同双方分别是采购方和供应方。
采购方一般为建设工程项目的业主或施工单位，供应方为材料、设备、技术服务等提供商。
2. 合同标的：合同标的是指采购方所需购买的材料、设备、技术服务等。
合同标的具体包括名称、规格、数量、质量等方面的规定。
3. 合同价格：合同价格是指采购方支付给供应方的价款。
合同价格通常包括单价、总价、支付方式、支付时间等方面的规定。
4. 合同履行：合同履行包括合同的交付、安装、调试、验收等方面的规定。
供应方应当按照合同约定，按时、按质、按量提供合同标的，并承担相应的售后服务。
5. 违约责任：违约责任是指合同双方在履行合同过程中，违反合同约定所应承担的法律责任。
违约责任包括违约金、赔偿损失等方面的规定。
6. 争议解决：争议解决是指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法。
建设工程采购合同主要包括哪些内容(一)
建设工程采购合同主要包括哪些内容（一）建设工程采购合同是指在建设工程项目中，业主与承包商之间所进行的采购合作协议。
该合同旨在明确双方的权益和责任，并约定了建设工程采购过程中的各项细节。
本文将对建设工程采购合同的主要内容进行详细解析。
首先，建设工程采购合同中必须包含的内容是合同各方的基本信息。
这包括合同签订的日期、合同双方的名称、地址、联系方式等。
这些信息的明确表示了合同的参与方并为合同的有效执行提供了必要依据。
其次，建设工程采购合同还需要明确工程的基本信息。
这包括工程项目的名称、地址、规模、工期等。
工程的基本信息是合同的核心内容，明确了承包商需要完成的具体任务，为合同的执行提供了具体的依据。
另外，建设工程采购合同中还应当包括工程的质量要求和验收标准。
这一部分通常包括了项目的技术要求、质量标准、验收标准以及工程交付后的维修和保养等内容。
这些要求和标准将保证工程的质量、安全和可持续性发展。
在合同中，建设工程采购的费用和支付方式也是必须明确的内容。
这包括工程的总价款、付款方式、工程款的分期支付等。
通过明确费用和支付方式，可以保障合同各方的权益，并规范工程款的支付流程。
此外，建设工程采购合同还需要详细说明各方的权利和义务。
这包括业主和承包商的权利和义务，以及其他合同相关方的权益和责任。
例如，业主要履行支付款项的责任，承包商要按时完工、保质保量完成工程等。
通过明确各方的权利和义务，可以避免合同纠纷和争议的发生。
在合同中，还需要约定工程变更和解决争议的方式。
在建设工程过程中，可能会出现需要对工程进行变更的情况，而合同应当明确变更的程序和计价方式。
同时，合同也应当规定如何解决合同争议，例如通过协商、调解或仲裁等方式。
最后，建设工程采购合同中还需要包括其他补充条款和附件。
这些补充条款可以根据具体情况进行制定，例如关于质量保证、交付时间延迟的惩罚与补偿、保险责任等。
附件通常包括图纸、技术说明和规范等文件，以便在合同中进行引用和参考。
采购建设工程合同范本
采购建设工程合同范本合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（采购方）：乙方（供应商）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方货物（或服务）事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 本合同采购的货物（或服务）为：（详细名称、规格、型号、数量等）。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供货物（或服务），并保证货物（或服务）的质量和数量。
二、合同价格2.1 本合同总价格为（人民币大写）：____元整。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、付款方式3.1 预付款。
甲方在本合同签署之日起，在15日内，将合同总成交价的20%，即人民币（元），作为预付款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。
3.2 发货款。
乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。
甲方收到以上单据的次日起15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为发货款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
3.3 验收款。
在货物通过甲方的验收之后，甲方应将剩余的40%作为验收款支付给乙方。
四、交付及安装4.1 乙方应按照本合同约定的时间、地点、方式交付货物（或提供服务）。
4.2 乙方应负责货物的安装、调试等工作，并保证货物的正常使用。
五、质量保证5.1 乙方提供的货物（或服务）应符合国家标准和行业标准。
5.2 乙方应保证货物（或服务）的质量和性能，对于因质量问题导致的损失，乙方应承担相应的责任。
六、合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中，甲乙双方同意解除或终止合同的，应签订解除或终止合同的协议，并按照本合同约定处理后续事项。
七、争议解决7.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
建设工程采购合同4篇
建设工程采购合同4篇建设工程采购合同1购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）签约地点：为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。
第一条、组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：（1）材料（设备）招标文件（2）乙方提供的投标文件；（3）售后服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件：第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计（大写）：第三条、合同总价款合同总价款（大写）：人民币元，分项价款见上表本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条、质量保证1、材料（设备）技术标准应符合标准。
2、乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。
乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条、交货时间、地点、方式1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。
2、乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。
3、乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。
合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。
4、乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。
5、甲方提取合同标的物时，应检查合同标的物包装情况。
工程采购合同(8篇)
工程采购合同甲方（需方）：乙方（供方）：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方自愿协商，签订本合同，双方共同遵守。
第一条采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量1.名称、品种、规格、数量：（内容较多时作为合同附件）是否需要安装：否，安装要求：无2.质量，按下列国家标准执行：（1）按照国家标准标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。
（2）按样品，样品作为合同的附件;（3）按双方商定要求执行，具体为：（应具体约定产品质量要求）。
满足现行的国家强制性质量标准及规范要求乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准，是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能，在设备或材料质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
第二条包装方式和包装品的处理：乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。
乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式，若由于乙方的包装问题，导致设备或材料受损，甲方有权拒绝接受设备或材料，乙方应对设备或材料的损坏承担责任。
如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的，乙方应按本合同约定承担责任。
第三条交货方式：1.交货时间：________________________________________。
2.交货地点：甲方项目所在地：或甲方指定的地点：________。
3.运输及装卸：由乙方负责设备或材料的运输及装卸，并承担运输和装卸的费用，在运输及装卸过程中，造成设备或材料损坏的，由乙方承担责任。
如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的，乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。
4.与甲方相关的单证的转移：乙方应在交付设备或材料时，向甲方交付设备或材料相关的单证，包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。
建筑工程采购合同
建筑工程采购合同建筑工程采购合同范本现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的建筑工程采购合同范本，欢迎大家分享。
建筑工程采购合同范本1发包方：(以下以简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《合同法》的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下，将制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守。
一、工程名称：_______二、工程地点：_______三、结构模式：框架四、承包方式：各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失。
五、承包内容：按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。
1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条)，此项按每幢每层100元包干。
2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。
3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。
4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作5、文明施工：①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。
六、工程结算：1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目，单价每吨按270元人民币计取。
2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。
3、电渣压力焊每点1.70元，套筒连接每个8元，闪光对焊每点8元计取。
4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用。
5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整。
工程采购合同范本最新整理版7篇
工程采购合同范本最新整理版7篇篇1甲方（采购方）：________________注册地：________________乙方（供应商）：________________注册地：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购工程材料/商品事宜，经友好协商，达成如下合同：一、合同标的1. 采购商品名称及规格：________________（详细清单附后）。
2. 采购数量：________________。
3. 合同总价：人民币________元（大写：________元整）。
具体金额以实际供货数量为准。
二、交货期限及地点1. 交货时间：自本合同签订之日起______天内交货。
2. 交货地点：____________________________。
三、质量要求与技术标准1. 乙方所供应的商品应符合国家相关质量标准。
2. 具体质量要求和技术标准见附件。
3. 如因商品质量问题造成的工程事故或损失，乙方应承担全部责任。
四、付款方式及期限1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。
2. 进度款：按照工程进度支付，具体支付时间和金额按照双方约定执行。
3. 尾款：工程验收合格后______天内支付合同总价的剩余款项。
五、包装、运输及保险1. 乙方负责商品的包装并保证在运输过程中商品的安全。
2. 运输方式及费用承担：由乙方负责运输并承担费用。
3. 保险：由乙方为商品购买运输保险，并承担保险费用。
六、验收标准及方法1. 验收标准：按照合同约定的质量要求和技术标准。
2. 验收方法：由甲方组织相关人员进行验收，必要时可委托第三方机构进行检验。
3. 验收过程中如发现商品质量问题，乙方应在______天内进行更换或修复。
七、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付货款，应支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按约定时间交货，应支付逾期交货违约金。
工程采购合同标准范本（3篇）
工程采购合同标准范本采购方（以下简称“甲方”）：_____地址：_____电话：_____供货方（以下简称“乙方”）：_____地址：_____电话：_____甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《民法典》及有关法律，订立本合同。
一、乙方向甲方供应以下产品1、商品名称：_____2、单价：_____3、商品数量：_____4、单品总额：_____5、总金额：_____二、质量标准及保证1、乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告，阻燃证明。
甲方按乙方提供的经甲方确认的_____小样的花色和质量为标准进行验收。
出现产品质量问题乙方应负全部责任（赔偿工期延误等经济损失）并及时予以更换。
2、质量保证（1）乙方保证其供应的_____为原厂生产，没有贴牌或外包生产现象，所生产的_____为符合国家或行业标准的优等品。
乙方必须保证所有产品外表平整、光洁、无划痕、锈斑、裂缝和缺陷等，且在使用过程中质量可靠、无明显色差、不易破损、便于清理。
（2）乙方保证所提供的_____是全新的、未被使用过的，在交付时没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的技术质量标准及规范。
（3）合同履行中甲方或实际用户要求变更_____质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。
3、包装标准（1）乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任（2）每一包装物内必须附有装箱清单。
包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸、毛重、净重（公斤）规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。
工程采购合同范本7篇
工程采购合同范本7篇篇1甲方（采购方）：________________乙方（供应商）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购工程所需材料事宜，达成以下协议：一、合同标的本合同涉及的工程采购项目为：________________。
具体采购内容、规格型号、数量、价格等详见附件一：《工程采购清单》。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额以附件一：《工程采购清单》中列明的为准。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方在______个工作日内向乙方支付合同总金额的______%作为预付款。
（2）货物验收合格后，甲方在______个工作日内支付剩余款项。
三、交货与验收1. 乙方应按照甲方指定的时间和地点进行交货，具体交货时间、地点由甲方在附件一：《工程采购清单》中明确。
2. 乙方应提供货物的质量保证，确保所供货物符合相关国家标准及甲方的要求。
3. 甲方有权对乙方所供货物进行验收，验收标准、方法、程序等详见附件二：《货物验收标准及方法》。
4. 如乙方所供货物存在质量问题，甲方有权拒绝接收并要求乙方承担相应违约责任。
四、履约保证1. 甲乙双方应遵守相关法律法规及政策，履行合同约定的义务。
2. 甲乙双方因不可抗力因素不能履行或部分履行合同的，应及时通知对方并说明原因，以便双方协商处理。
3. 乙方应提供必要的技术支持和服务，确保甲方工程的顺利进行。
4. 甲乙双方因履行合同发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、违约责任1. 甲乙双方任何一方未履行合同约定的义务，均应承担违约责任。
2. 乙方未能按照合同约定的时间、地点交货的，应按照逾期交货部分货款的______%向甲方支付违约金。
3. 乙方所供货物存在质量问题，导致甲方工程延误或造成损失的，乙方应承担相应损失赔偿责任。
建设工程采购合同定义为
建设工程采购合同定义为让我们来了解什么是建设工程采购合同。
简而言之，它是建设方与供应商之间就建设工程所需材料、设备等资源的购买达成的法律协议。
这份合同详细列出了供应物品的种类、数量、价格、交付时间、质量标准、支付方式以及违约责任等关键条款。
我们将通过以下几个方面来探讨如何制定一份标准的建设工程采购合同：一、合同主体的明确合同中应清晰标明签订合同的建设方和供应商的法定名称、地址及法定代表人或授权代表。
这是确认合同当事人身份的基础。
二、标的物的具体描述合同中应详细描述所采购的物资或设备的规格、型号、数量、性能要求等信息，以确保双方对交易的物品有共同的理解。
三、价格条款的确定价格是合同的核心内容之一。
合同应明确物品的单价、总价、含税与否、税费承担方以及价格调整机制等。
四、交货期限与地点合同应明确规定交货的时间和地点，以及延迟交货的责任和处罚措施，确保项目进度不受影响。
五、质量要求与验收标准合同中应列明所购产品的质量标准和验收方法，包括对不合格产品的处理方式和返修、退换货的规定。
六、支付方式与期限合同应详细说明付款的方式（如预付款、货到付款等）、时间和条件，以及逾期支付的利息和罚款。
七、违约责任的约定合同应包含违约责任的相关条款，明确双方违反合同规定时应承担的责任和赔偿范围。
八、争议解决方式合同中应预先约定争议解决的途径，如协商解决、仲裁或法院诉讼等，以便在发生分歧时能够高效解决问题。
九、其他特殊条款根据具体项目的特点，合同还可以包含保密协议、知识产权条款、不可抗力条款等其他必要的特殊条款。
十、合同的生效与变更合同应注明生效的条件，如签字盖章等，并对合同变更的程序和条件进行说明。
一份好的建设工程采购合同应当具备清晰的结构、明确的内容和合理的条款设置。
它不仅要符合法律法规的要求，还要考虑到实际操作的便利性和风险控制。
通过以上几点的梳理，我们可以看出，制定一份标准的建设工程采购合同需要综合考虑多方面的因素，力求达到公平、公正、合理，以保障双方的合法权益，促进工程项目的顺利进行。
工地建设工程采购合同范本
工地建设工程采购合同范本甲方（采购方）：_________乙方（供应方）：_________鉴于甲乙双方就下列物资的采购达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条物资名称及规格1. 物资名称：_________2. 规格型号：_________3. 数量：_________4. 单价：_________5. 总价：_________第二条质量要求乙方应保证所提供物资完全符合国家相关标准及甲方提出的技术规格要求，不得有缺陷或性能下降现象。
第三条交付条款1. 交货日期：自合同签订之日起____天内。
2. 交货地点：_________（具体工地地址）3. 运输方式及费用承担：由乙方负责，并确保物资安全无损运抵指定地点。
第四条验收与付款1. 甲方应在收到物资后____天内完成验收。
2. 验收合格后，甲方应在____天内支付货款总额的____%，余款在质保期满后无异议时结清。
3. 如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内无偿更换或修复至合格标准。
第五条违约责任1. 如乙方延迟交货，除不可抗力因素外，应按每日未交货物价值的千分之____向甲方支付违约金。
2. 如甲方延迟支付款项，应按逾期金额每日千分之____向乙方支付滞纳金。
第六条争议解决因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决。
协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同经双方授权代表签字盖章后生效，任何更改或补充均须以书面形式确认。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
建设工程物资采购合同是什么合同
建设工程物资采购合同是什么合同建设工程物资采购合同是建设单位（甲方）与供应商（乙方）之间就建设工程所需物资的购买与销售达成的法律协议。
该合同通常包括以下几个核心部分：一、合同当事人信息在合同的开头部分，应详细列出甲方（建设单位）和乙方（供应商）的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等基本信息，确保双方身份明确，便于日后沟通和法律追责。
二、合同标的合同中应明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、包装要求等，以及是否包含相关的技术资料、图纸等。
这些内容是合同的核心，直接关系到工程的质量和进度。
三、价格条款价格条款应包括物资的单价、总价、价格的构成方式（是否含税、运费等），以及价格调整的条件和方式。
还应注明付款方式、付款时间、分期付款的比例等。
四、交货条款交货条款要明确交货的时间、地点、方式和运输责任。
对于大宗物资或特殊物资，还应详细说明装卸、运输过程中的安全保障措施。
五、质量保证质量保证部分应规定物资必须符合国家或行业的质量标准，乙方应提供相应的质量检验报告或合格证明。
同时，应约定如发现质量问题时的处理办法，包括退换货、赔偿损失等。
六、违约责任违约责任部分应明确双方违反合同约定时应承担的责任，包括违约金的计算方法、赔偿责任的范围等。
这有助于增强合同的约束力，保障双方权益。
七、争议解决在合同中应约定如出现争议时的解决方式，比如协商解决、提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉等。
八、其他条款根据具体需要，合同还可以包括保密条款、知识产权条款、不可抗力条款等其他必要内容。
九、合同生效合同应由双方授权代表签字盖章，并注明合同的生效日期。
有些情况下，还需经过公证或备案等程序。
工程采购合同范本
工程采购合同范本合同编号：_________甲方（买方）信息：•企业名称：_______________________•联系地址：_______________________•法定代表人/负责人姓名：_______________________•联系电话：_______________________•组织机构代码/统一社会信用代码：_______________________乙方（卖方）信息：•企业名称：_______________________•联系地址：_______________________•法定代表人/负责人姓名：_______________________•联系电话：_______________________•组织机构代码/统一社会信用代码：_______________________第一条合同标的物及规格要求甲方同意向乙方购买以下设备及材料，用于其工程项目建设。
具体设备、材料的型号、数量、单价及技术标准如下表所示： | 设备/材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 技术标准及要求 | |---------------|----------------|------|------|----------|------------|--------------------------------------| | 填写示例 |填写示例 |填写|填写|填写_|填写____| _按实际技术要求详细描述 | |(依次添加行以涵盖所有采购项)| | | | | | |合计总价款为人民币大写：________________________ (小写：￥_________)。
以上价格含税、包装费、运输费和安装调试费等一切费用。
第二条质量保证与验收条款2.1 乙方提供的设备和材料必须符合国家或行业相关质量标准以及本合同约定的技术要求和规范。
建筑工程采购合同模板
建筑工程采购合同模板建筑工程采购合同模板甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就采购相关服务达成如下协议。
一、合同标的1、本合同标的为采购。
2、材料名称、规格、数量：名称：规格：数量：片单价：3、凡乙方供应的货物应是全新的、技术先进、实用的并且是成熟可靠的。
4、乙方提供合同货物的供货范围按技术规范。
5、乙方应按照经设计单位批准的深化设计图纸、样品、技术要求制作、安装上述货物。
二、工期要求及质量要求1、交货期：年月日（如甲方要求提前，则以甲方书面通知为准）；甲方将在双方正式确认图纸后向乙方发出起始交货日期及开工日期的通知。
2、质量标准：国家规定的质量标准。
3、质保期：贰年。
三、合同价格及调整（一）本合同价格即合同总价为人民币：（大写）（小写：（ RMB ）。
（二）合同价格调整1、本合同为固定综合单价合同（见报价单），除设计变更及双方确认的价格调整外，清单综合单价固定不变；按实际完成的工程量（净量、损耗不计）结算。
2、在合同有效期内至此后的三个月内，原料价格的变动和政府政策变动等将不会导致本合同单价的涨落，即一方无权以任何理由要求对方接受高于或低于本合同单价的同类型产品；四、付款方式1、合同签订且生效后3日内甲方预付合同总价的%；即（RMB：元）2、出货前3日内甲方支付至合同总价 %的货款，此笔款项到帐或应当到账后乙方立即安排发货。
即（RMB：元）3、全部货到工地二周内验收完成，检验清点完好无损后，甲方支付给乙方合约总价%验收款。
即（RMB：元）五、交货和运输1、本合同货物的交货期及交货顺序应满足工程建设货物安装进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。
2、交货地点：项目施工现场。
收货人：3、合同交货日期以到货时间为准。
此日期即本合同计算迟交货物违约金时的根据。
4、乙方负责合同货物从乙方到现场交货地点的运输及装卸。
建设工程材料采购合同6篇
建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。
2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。
二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。
三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。
2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。
四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。
支付方式为______。
2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。
六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。
2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。
七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程采购合同一般几年
建设工程采购合同是指在建设工程项目中对所需材料、设备、技术服务等进行的采购活动中，由采购方与供应商之间签订的具有法律效力的合同文件。
它是一种常见的经济合同，广泛应用于建筑、交通、能源等基础设施建设领域。
一般来说，建设工程采购合同的有效期限是根据项目的实际需要和双方协商的结果来确定的。
合同期限的长短应该与工程项目的进度和完成时间相匹配，以确保采购活动能够顺利进行，满足项目的需求。
通常情况下，建设工程采购合同的期限可以是几个月到一年左右，但具体的时间还需要根据合同的具体条款和条件来确定。
在合同期限内，采购方和供应商之间需要履行合同中约定的各项义务和责任。
供应商需要按照合同的要求，提供符合质量、数量和时间要求的材料、设备或技术服务。
同时，供应商还需要提供相关的技术支持和售后服务，确保采购方的利益和权益得到保障。
采购方在合同期限内需要按照约定的时间和方式支付合同款项。
在合同到期后，如果供应商已经按照合同的要求履行了各项义务，采购方应当按照约定支付尾款或验收款。
如果供应商未能按照合同的要求履行义务，采购方有权拒绝支付款项，并要求供应商承担相应的违约责任。
除了合同期限外，建设工程采购合同还包括其他的重要内容。
例如，合同中应当明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点等详细信息。
此外，合同还应包括验收标准、保修条款、违约责任、争议解决等条款，以保障双方的权益和利益。
在签订建设工程采购合同时，双方应当认真审查合同的条款和内容，确保合同的合法性和有效性。
同时，双方还应当遵守合同的规定，履行各自的义务和责任，共同努力实现项目的目标。
只有通过双方的共同努力和合作，才能够确保建设工程采购合同的顺利完成，实现项目的成功实施。
建设工程合同包括采购合同
建设工程合同是指发包人与承包人之间就完成某项建设工程项目所达成的协议。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，以及采购合同等。
本文将重点介绍建设工程合同中的采购合同。
一、采购合同的概念和特点采购合同是指发包人与供应商之间就供应货物、设备、材料、构配件等达成的协议。
采购合同是建设工程合同的重要组成部分，具有以下特点：1. 标的特殊性：采购合同的标的通常是建设工程所需的货物、设备、材料、构配件等，这些标的具有专业性和特定性。
2. 数量和质量的约束性：采购合同中对标的的数量和质量有明确的要求，供应商需按照合同约定供应符合质量标准的货物。
3. 价格的变动性：采购合同中的价格通常受到市场价格波动的影响，合同中可能规定价格调整机制。
4. 交付期限的明确性：采购合同中明确了供应商交付货物的期限，供应商需在约定时间内完成交付。
5. 技术和服务的要求：采购合同不仅要求供应货物，还可能要求供应商提供相关的技术支持和售后服务。
6. 风险责任的分配：采购合同中明确了双方在货物质量、交付期限等方面的责任与义务，以及风险责任的分配。
二、采购合同的主要内容1. 合同主体：明确指出合同双方的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 货物描述：详细描述采购标的的名称、型号、规格、数量、质量标准等。
3. 价格和支付方式：约定货物价格、支付方式、支付期限和价格调整机制等。
4. 交付和验收：明确供应商的交付义务、交付期限、交付地点，以及发包人的验收标准和程序。
5. 质量保证：供应商对货物质量承担责任，承诺在一定期限内免费维修、更换或修复不合格货物。
6. 技术支持和售后服务：供应商需提供货物使用技术支持、培训、售后服务等。
7. 违约责任：约定双方在未履行或未完全履行合同义务时的违约责任。
8. 争议解决：约定解决合同争议的方式和地点，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. 合同的生效、变更和解除：明确合同的生效条件、双方变更或解除合同的条件和程序。
建筑工程采购合同该谁签
建筑工程采购合同该谁签我们要明确的是，建筑工程采购合同通常由项目的业主或其代表与供应商之间签订。
业主是指拥有建设项目并对建设过程负责的个人或法人实体。
在某些情况下，业主可能会委托项目管理公司或总承包商来代表其签署合同。
我们来看一份建筑工程采购合同的范本。
请注意，以下内容仅供参考，实际合同应根据具体情况和法律要求进行调整。
【建筑工程采购合同范本】甲方（业主）：_________乙方（供应商）：_________鉴于甲方拟进行_________（工程名称）的建设工作，现甲乙双方就相关物资的采购事宜达成如下协议：一、合同标的甲方同意购买，乙方同意供应以下物资：（此处列出具体的物资名称、规格、数量、质量标准等）二、价格条款双方约定的物资总价为_________元，价格包含税费、运输至指定地点的费用等。
三、交货期限及地点乙方应于_________年____月____日前将物资交付至以下地点：（详细地址）四、付款方式甲方应按照以下方式支付货款：（具体说明预付款、进度款、尾款的支付时间、金额和条件）五、质量保证乙方保证所提供的物资符合合同约定的质量标准，并承担相应的质量保证责任。
六、违约责任如一方违反合同条款，应向另一方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会仲裁。
八、其他条款（根据需要添加的其他特别约定）九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________年____月____日以上范本仅为一个基本的框架，实际的合同应当包含更详细的条款，以适应特定的项目需求和法律环境。
在签订合同之前，建议业主和供应商都仔细审查合同的每一条款，并在必要时咨询法律顾问。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 工程建设采购合同
甲方： _______________________
乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
因甲方工程建设需要，甲乙双方本着平等互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》
中有关规定，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一致签订以下合同，望共同遵守。
第二条、供货时间
具体供货时间以甲方书面通知为准，最终全部到货时间为甲方通知乙方期满后
天以内；供货数量甲方有权视工程需要及现场存储情况进行调整，乙方应予配合
第二条、质量技术标准、供方对材料质量责任
乙方供应材料质量应符合：工程建设单位为本工程编制的《招标文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范（应写明具体规范名称及标准编号）的要求，若甲
方对产品有特殊要求时，同时还应满足甲方的特殊要求。
在工程实施过程中，所引用的
国家或行业标准或规范如果有修改或新颁，应由甲方决定是否用新标准或新规范，对此乙方应予理解并承担其风险。
乙方对供应产品质量负责，在未经甲方同意的前提下擅自变更生产厂家或标准时，甲方有权终止协议，因此造成的损失由乙方承担全部责任。
材料到达甲方指定交货地点时，乙方应及时提交产品合格证等质量证明资料，双方共同现场抽样封存并由甲方和监理共
同检验，当产品不合格时甲方有权拒绝收货。
当因材料质量原因造成工程停工或返工时，乙方应负全部责任并承担相应的费用损失。
第四条、货物数量、单价
1、供货数量：清单所列供货数量仅为暂定数量，如遇工程变更或实际消耗用量与计划
不符导致数量变化，甲方有权进行总量调整，调整结果应及时以书面形式通知乙方。
通知前到场货物由甲方按规定价款支付，因变更数量给乙方造成的其它损失由乙方全额承担。
结算数量以实际到场并经甲方验收合格的数量为准。
2、货物单价：指材料运抵甲方指定地点的综合单价，即全部报酬，含：产品运杂费及按规定应缴纳的各种税费。
3、乙方为材料各种税费的义务交纳人或代缴人或义务扣缴人，甲方不承担采购单价以
外的任何费用。
因此给甲方造成的任何损失或责任，乙方应负全责。
第五条、货物运输与验收
1、产品的交货单位：。
2、交货方式：。
3、运输方式：。
4、甲方指定的到货地点，接货单位（或接货人）为
5、验收（根据所供应物资属性不同，选择验收方式）
乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品质量证明书》或《质量检验报告》和其
他相关技术质量资料。
供货材料的《产品质量证明书》必须和到场材料的生产批号一致，如出现不一致或造假
行为，造成甲方各种损失，由此产生的费用由乙方承担。
第六条、结算方式
1、甲方验收合格并收料前发生的一切费用或损失或造成的第三者损失均由乙方自负，
甲方不承担任何费用及责任。
2、乙方货款结算人原则上应为合同指定结算人，非合同指定结算人办理货款结算时，
须由合同当事人或持合同当事人签发的授权委托书。
3、到场物资，由甲方相关部门验收合格后，乙方凭甲方签认的并经甲方审核无误的送
货单（若因乙方单据丢失，由乙方自行承担损失，甲方概不负责），到甲方部门办理相关结算手续并提供增值税专用发票，凭税控机的清单和专票付款；如果供应商提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关部门查出，一切责任由供应商承担。
若不能按照甲方要求提供发票，甲方有权拒绝给乙方支付。
付款方式为银行转账，乙方指定的收款银行为：，银行帐号为：。
4、如果甲方丢失增值税专票发票联和抵扣联，则乙方有义务必须向采购方提供专用发票记账联复印件，以及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。
第七条、产品的包装标准和包装物的供应与回收
产品的包装标准要符合国家有关部门的标准。
必要时甲方声明对包装的要求。
产品的包
装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。
包装物费用如合同中没有特殊说明，不
得向甲方另外收取。
乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自
行处置。
第八条、违约责任
1、乙方逾期供货的，应根据逾期供货部分的货款，按每日千分之五计算向甲方支付逾
期供货的违约金，并承担甲方因此所受的损失。
2、当乙方连续或累计超过次的供货数量不能满足合同约定的数量时，属于违约，甲方有权变更采购材料数量，甚至终止合同并要求乙方赔偿损失或承担合同总价10%勺违约金，违约金不跟销售额挂钩，乙方支付的违约金与商品销售量、销售额无关。
3、当乙方所供材料质量无法达到规定标准时，属于违约，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相应的经济损失。
第九条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行
或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条、其他事项
1、乙方在生产加工及运输的过程中应遵守国家安全生产、道路交通安全及环境保护的有关规定，对因此造成的损失或第三者损失，乙方应自行承担，甲方不承担任何责任。
2、乙方应保证甲方收料人员在收料过程中秉公办事，不得对其行贿、腐化，不得因双方分歧滋事，否则，甲方有权随时终止合同。
同时，乙方应监督甲方人员是否向乙方索取非法报酬，若有，乙方可及时向甲方项目部领导举报，也可向公司纪检监察科举报。
3、乙方应负责己方在合同执行期间与相关部门、单位、组织或个人发生的一切债权、
债务的处理，因此给甲方造成的任何损失甲方有权从乙方得到双倍的赔偿
4、本合同未尽事宜，双方进行协商。
协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
第十一条、合同争议的解决方式本合同未尽事宜，双方协商解决；若协商不成，乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调，如协调不成，甲乙双方一致同意，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请甲方单位注册地仲裁委员会按照其届时施行的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签订之日起生效，均具有同等法律效力。
乙方
单位名称（章）
单位地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：银行帐号：邮政编码：电话：传真：
甲方
单位名称（章）
单位地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：银行帐号：邮政编码：电话：传真：合同签订时间：
附件：1、乙方资信证明
2、乙方法定代表人证明书和委托代理人授权委托书
3、乙方合同签订人身份证复印件。