铁路建设工程施工合同协议书条款

铁路建设工程施工合同协议书条款合同编号: XXXX
甲方：（以下简称“发包人”）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（以下简称“承包人”）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟进行铁路建设工程施工，乙方具备从事该项工程施工的经验和资质，双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商，达成以下合同协议：
第一条合同目的
甲方聘请乙方负责执行铁路建设工程施工，乙方将按照施工合同的约定、质量要求和工程进度完成承包工程。

第二条工程内容和标准
1. 乙方需按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范和施工方案进行
施工，确保施工质量符合国家相关标准和规定。

2. 乙方在施工过程中需严格遵守施工安全规范，落实安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。

第三条工期和进度管理
1. 乙方需按照施工合同约定的工期完成工程施工，并保证无任何拖延。

2. 如乙方因不可抗力等原因导致工期延误，应及时向甲方报告并提
供相应的证明文件。

第四条材料与设备
1. 乙方应使用符合国家质量标准并获得合法认证的材料和设备进行
施工。

2. 如有需要，甲方可对乙方采购的材料和设备进行抽样检测和质量
监督。

第五条工程款项支付
1. 甲方按照施工进度和工程结算规定，及时支付乙方相应的工程款项。

2. 工程款项支付方式为（请根据实际情况选择其中一项）：一次性
支付、分期支付或根据完成工程的比例支付。

第六条违约责任
1. 若甲方未按照合同约定提供工程款项，则应向乙方支付相应的违
约金。

2. 若乙方未按照合同约定完成工程、质量未达到要求或未按要求履
行施工安全责任，则应向甲方支付相应的违约金，并承担因此造成的
损失。

3. 除非出现不可抗力的情况，任何一方违反合同规定的，均应承担
相应的法律责任。

第七条争议解决
1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；如协
商不成，可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 仲裁条款（非必要情况可删除）：如双方协商一致，可选择将争
议提交至 xx 仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁裁决。

第八条合同变更和解除
1. 双方根据施工实际情况，如需对合同内容进行变更，应书面协商
一致，并签订变更协议。

2. 双方如需解除合同，应提前书面通知对方，并经协商一致。

第九条合同生效和效力
1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程验收合格后终止。

2. 对于本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行规定。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人签字：代表人签字：
日期：日期：。