2024年加工合同标准版本(五篇)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2024年加工合同标准版本
定作方(甲方):_____ 身份证号:_____
承揽方(乙方):_____ 身份证号:_____
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲方委
托乙方加工_____,双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经充分
协商,达成如下合同条款,以便共同遵守。
一、委托加工项目
品名:_____
规格:_____
单位:_____
数量:_____
(以甲方下单为准)
单价:_____
备注:_____
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。
合同应当明确规定原材料的消耗定额,甲方
应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。
乙方对甲方提
供的原材料要及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补
齐。
乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换。
2、甲方负责布料裁剪,并由甲方提供商标(成尊女裤)、吊牌、防
伪标识。
3、乙方必须依照合同规定加工原材料。
在甲乙双方确认样品封样后,乙方进行加工,按照封样样品标准加工的产品,甲方不得拒收。
如果有质量异议,双方应共同选择由鉴定资质的机构进行鉴定。
4、工厂由乙方全权管理,包括加工设备、工作人员及其工资等。
5、交货期限:按乙方接单日起-天内交货。
具体时间以订单为准。
三、质量要求及技术标准
1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于____年____月____日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。
2、技术标准按照《企业质量问题细则》及国家标准。
(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行)。
四、乙方对质量负责的范围及期限
1、面料、辅料质量的确认;
2、颜色、尺码规格的确认;
3、绣制商标工艺的确认;
4、缝纫手工艺的确认;
5、其他质量问题的确认;
6、乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;
7、甲方允许乙方制作误差率为千分之三。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
1、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;
2、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
3、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
1.按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。
2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。
保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
七、包装要求及交货地点、运输方式
1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;
2、于甲方指定的地点_____交货。
3、运输方式为_____;运费由_____负担。
八、加工费及结算
1、加工单价:_____ 元/套,大写:____元/套。
2、结算日期:按月结算,依据实际制衣件数,经双方认可后,甲方须在月底前支付乙方加工费。
九、不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,乙方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当
采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。
十、违约责任
(一)甲方的违约责任:
1、甲方隐瞒原材料的缺陷或提供不符合规定的原材料而影响产品质量、未按合同规定的时间向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工待料的一切损失。
2、甲方无故拒绝接收定作物,应当赔偿乙方因此造成的损失。
3、甲方应按时付款,如不按时付款,每逾期一天按应支付价款20%作为违约金。
4、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量、设计或变更交付定作物地点、接受人等,应当事先通知乙方,否则由甲方承担因此而多支出的费用。
5、甲方中途废止合同的,偿付乙方以未履行部分酬金总额的
____%(20%——60%的幅度)违约金。
(二)乙方的违约责任:
1、乙方必须严格按照双方规定时间、数量交货,如逾期交货或交货数量少于合同约定的,乙方应向甲方支付总价款____%的违约金。
2、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的____%违约金;
3、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。
定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失。
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当赔偿甲方因此而造成的损失;
5、乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;
6、乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币____万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;
7、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的____%支付违约金;
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。
协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
十二、生效条件
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
十三、其他约定:
甲方(章):
_____ ;乙方(章):_____
地址:
_____ ;地址:_____
电话:
_____ ;电话:_____
____年____月____日;____年____月____日
2024年加工合同标准版本(二)
合同编号:_____
承揽人:_____
法定住址:_____
法定代表人:_____
职务:_____
委托代理人:_____
身份证号码:_____
通讯地址:_____
邮政编码:_____
联系人:_____
电话:_____
传真:_____
帐号:_____
电子信箱:_____
定作人:_____
法定住址:_____
法定代表人:_____
职务:_____
委托代理人:_____
身份证号码:_____
通讯地址:_____
邮政编码:_____
联系人:_____
电话:_____
传真:_____
帐号:_____
电子信箱:_____
双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。
第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费
单位总价
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担
定作物名称完工时间检验时间和地点检验标准及方法包装标准包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担
第四条定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料
材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担
第六条图纸提供
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,在____日内向定作人提出书面异议。
定作人应在收到书面异议后的____日内答复第七条转包
1.定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_______________________________。
2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3.承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的,定作人有权解除合同。
4.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。
承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第八条保密
承揽人应当就以下方面保守秘密:_____,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。
第九条变更的损失
定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。
第十条协助
1.承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助:____________。
2.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在____天内履行协助义务,并可以顺延履行期限。
3.定作人逾期不履行协助义务的,承揽人可以解除合同。
第十一条监督
承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验,但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十二条保管
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。
因保管不善造成毁损、灭失的,承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十三条加工费结算办法与时间
_____。
第十四条付款
定作人应于____年____月____日前向承揽人交付定金____元;定作人应于____年____月____日前向承揽人交付预付款____元。
定作人不履行合同的,无权请求返还定金。
承揽人不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。
定作人不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。
第十五条留置
定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人(是/否)可以留置定作物。
第十六条本合同解除的条件:
1.定作人可以随时解除合同,但应及时书面通知承揽人,并承担由此给承揽人造成的损失。
2.合同期限届满,双方不再续签本合同;
3.双方通过书面协议解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
5.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
第十七条质量保证
承揽人对定作物的质量负责的期限为:_____。
其保证质量的前提条件为:_____。
第十八条违约责任
1.承揽人的违约责任
(1)承揽人如未按合同规定的质量交付定作物,定作人同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,承揽人应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。
(2)承揽人交付定作物的数量少于合同规定的,定作人仍然需要的,承揽人应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。
(3)因承揽人包装不善造成定作物毁损的,由承揽人赔偿损失。
(4)承揽人逾期交付定作物,应当向定作人偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的____‰偿付违约金。
(5)承揽人不能交付定作物的,应向定作人偿付不能交付定作物部分价款总值____%的违约金。
(6)由承揽人负责送货的,如运输中造成定作物损坏,承揽人应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则定作人有权拒收。
2.定作人的违约责任
(1)定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽人因此造成的损失。
(2)定作人如中途废止合同,应偿付承揽人未履行部分定作物价款总值____%的违约金。
(3)定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。
(4)定作人如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向承揽人偿付违约金。
(5)定作人如无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽人因此造成的损失。
(6)定作人如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。
第十九条声明及保证
承揽人:
1.承揽人有权签署并有能力履行本合同。
2.承揽人签署和履行本合同所需的一切手续(_____)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
定作人:
1.定作人有权签署并有能力履行本合同。
2.定作人签署和履行本合同所需的一切手续(_____)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第二十条通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用
_____(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:________________________________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十一条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出____天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十二条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十三条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决
(1)提交_____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十四条不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合
同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十五条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十六条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十七条合同的效力
1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2.有效期为____年,自____年____月____日至____年____月____日。
3.本合同正本一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。
承揽人(盖章):_____
定作人(盖章):_____
法定代表人(签字):_____ 法定代表
人(签字):_____
委托代理人(签字):_____ 委托代理
人(签字):_____
签订地点:_____ 签订地点:_____
____年____月____日
____年____月____日
2024年加工合同标准版本(三)
加工合同样书
甲方:(委托方)
地址:(委托方地址)
联系电话:(委托方联系电话)
乙方:(承接方)
地址:(承接方地址)
联系电话:(承接方联系电话)
鉴于甲方有一批产品需要进行加工处理,乙方具备相应的加工能
力和技术,基于友好协商,甲乙双方达成如下加工合同:
第一条加工内容及数量
1. 甲方委托乙方对以下产品进行加工处理:
(具体产品名称及规格)
2. 加工数量:共计(数量),具体以乙方加工完成的实际数量为准。
第二条加工要求
1. 加工期限:甲方要求乙方在(具体日期)之前完成加工,乙方应尽最大努力按时交付。
2. 加工质量:乙方应确保加工产品的质量符合甲方的要求,并按照甲方提供的技术标准进行加工。
3. 加工费用:乙方按照双方协商的加工费用标准进行计价,费用结算以加工完成后的实际数量为准。
4. 加工工艺:乙方应妥善处理产品,严格按照甲方要求的工艺流程进行加工,确保产品的安全和品质。
第三条材料供应
1. 甲方负责向乙方提供所需的原材料,并确保材料的质量符合甲方的要求。
2. 如乙方需要甲方提供特殊的加工原材料,甲方应积极配合乙方采购,并按照市场价提供相应材料,乙方应及时付款。
第四条加工费用及付款方式
1. 加工费用:甲方向乙方支付的加工费用为(金额)。
2. 乙方应确保加工费用的准确性,并在加工完成后向甲方提供详细的加工费用清单。
3. 付款方式:甲方应在加工完成(日期)后的(天数)内将加工费用一次性付清,付款方式为(具体付款方式,如银行转账、现金等)。
第五条保密条款
1. 甲乙双方在合作过程中可能会涉及到商业机密和技术秘密,乙方应对其了解到的甲方商业机密和技术秘密予以保密,并不得将相关信息泄漏给任何第三方,否则应承担相应法律责任。
2. 乙方同样应对甲方的产品加工工艺、设计等进行保密,未经甲方书面许可,不得擅自使用、复制或泄露。
第六条违约责任
1. 甲方违约责任:如甲方未按合同约定向乙方提供原材料或未按时付款,甲方应承担相应的违约责任,包括赔偿乙方因此遭受的经济损失。
2. 乙方违约责任:如乙方未按时保质保量完成加工任务,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。
第七条争议解决
1. 合同履行中发生争议的,甲乙双方应友好协商解决;
2. 若协商无果,乙方所在地的法院为第一审管辖法院。
第八条合同生效
1. 本合同一式两份,甲方、乙方各持一份;
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效;
3. 本合同自生效之日起至加工完成之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:
日期:日期:
2024年加工合同标准版本(四)
合同编号:加工合同
甲方(供应商):
乙方(合作方):
鉴于甲方具备加工能力,并且愿意接受乙方提供的加工产品订单;
鉴于乙方需要甲方提供的加工服务;
为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,双方就加工事宜达成以下协议,并共同遵守:第一条合作内容
1.1 乙方委托甲方针对特定产品进行加工,具体产品和要求详见附件一。
1.2 甲方承诺按照合同约定条件、时间和质量完成加工任务,确保乙方产品的质量和数量。
第二条订单与交货
2.1 乙方向甲方提供加工订单,订单内容应明确包括加工要求、数量、交货期限等条款。
2.2 甲方应于收到乙方加工订单后,根据订单要求制定生产计划,确保按时交货,并将交货日期提前3天通知乙方。
2.3 如甲方无法按时交货,需提前10天通知乙方并协商解决措施。
甲方应承担因延迟交货所引起的一切损失。
第三条加工费用
3.1 加工费用由乙方支付。
具体费用标准为每件产品加工费用,双方另行协商并写入订单。
3.2 加工费用应于交货前支付。
乙方支付加工费用方式为现金/电汇。
3.3 如乙方未按时支付加工费用,甲方有权暂停加工任务,直到费用清偿完毕。
第四条产品质量
4.1 甲方保证所加工的产品质量符合国家相关标准和乙方的要求。
4.2 在加工过程中如发现产品存在质量问题,甲方应立即通知乙方,并进行整改处理,确保产品质量符合标准。
4.3 如因甲方过错导致产品质量问题,甲方应承担相应的责任,并承担与此有关的一切经济损失。
第五条保密义务
5.1 双方需对本合同内容及相关商业秘密严格保密,未经对方许可不得向任何第三方披露。
5.2 在合作期间和合作结束后,双方对得到的商业秘密应负有保密义务,合作结束后,乙方应将甲方提供的加工产品的技术、成本和其他商业秘密等信息予以保密。
第六条违约责任
6.1 任一方违反本合同的约定,导致另一方损失的,违约方应承担赔偿责任,并根据损失程度进行赔偿。
6.2 如因不可抗力导致一方无法履行本合同义务,应及时通知对方并提供书面证明。
双方应协商解决措施,延期履行或解除合同。
第七条合同变更
7.1 本合同任何条款变更或补充须经双方协商一致,并以书面形式作为补充文件。
7.2 变更后的补充文件具有本合同同等效力。