拱桥工程施工合同2024年通用

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
拱桥工程施工合同2024年通用本合同目录一览
1. 工程概况
1.1 工程名称
1.2 工程地点
1.3 工程规模
1.4 工程性质
1.5 工程投资估算
2. 合同主体
2.1 发包人
2.2 承包人
3. 工程承包范围
3.1 工程范围
3.2 工程内容
3.3 工程量清单
4. 工程质量标准
4.1 质量要求
4.2 质量验收
4.3 质量保修
5. 合同价款
5.1 合同总价
5.2 工程量调整
5.3 合同价款的支付
5.4 合同价款的调整
6. 工期
6.1 施工期限
6.2 工期延误
6.3 提前完工奖励
7. 材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料和设备质量
8. 施工组织与管理8.1 施工组织设计8.2 施工现场管理
8.3 安全生产管理
9. 合同的变更与解除9.1 合同变更
9.2 合同解除
10. 违约责任
10.1 发包人违约10.2 承包人违约
10.3 违约赔偿
11. 争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
12. 合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更条件
12.3 合同终止条件
13. 其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用
13.5 合同附件
14. 合同的签订日期与地点
14.1 签订日期
14.2 签订地点
第一部分：合同如下：
第一条工程概况
1.1 工程名称：拱桥工程
1.2 工程地点：位于省市县，跨越河
1.3 工程规模：拱桥全长米，主跨米，两侧引桥各米1.4 工程性质：交通基础设施
1.5 工程投资估算：总投资约为亿元人民币
第二条合同主体
2.1 发包人：市人民政府
2.2 承包人：建筑工程有限公司
第三条工程承包范围
3.1 工程范围：包括但不限于拱桥主体结构施工、桥梁附属工程、引桥施工、桥面施工、施工临时设施等
3.2 工程内容：具体包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、机电设备安装、桥梁支座安装、施工安全防护等
3.3 工程量清单：详见附件一《工程量清单》
第四条工程质量标准
4.1 质量要求：工程质量应符合《公路工程技术标准》（JTGB0012014）及《桥梁工程质量检验标准》（GB502042015）的要求，并达到优良等级
4.2 质量验收：工程验收应按照《桥梁工程质量检验标准》（GB502042015）进行，由发包人组织，承包人配合
4.3 质量保修：工程交付使用后，承包人应按照《建筑工程质量保修办法》承担质保责任，保修期为年
第五条合同价款
5.1 合同总价：合同总价为亿元人民币（大写：人民币玖拾玖亿捌仟万元整），具体金额详见附件二《合同价格明细表》
5.2 工程量调整：如工程量清单中出现增减量，按照实际情况进
行调整，具体调整方法见附件三《工程量调整办法》
5.3 合同价款的支付：合同价款支付按照工程进度分阶段进行，具体支付方式见附件四《支付办法》
5.4 合同价款的调整：因不可抗力等因素导致合同价款发生变动，双方按照附件五《合同价款调整办法》进行协商调整
第六条工期
6.1 施工期限：合同施工期限为个月，自合同签订之日起计算
6.2 工期延误：如承包人原因导致工期延误，应按照附件六《工期延误赔偿办法》进行赔偿
6.3 提前完工奖励：如承包人提前完成工程，按照附件七《提前完工奖励办法》给予奖励
第七条材料与设备
7.1 材料供应：承包人应按照合同要求供应工程所需材料，材料质量应符合国家相关标准
7.2 设备供应：承包人应按照合同要求供应工程所需设备，设备质量应符合国家相关标准
7.3 材料和设备质量：如材料和设备质量不符合合同要求，承包人应承担相应责任
第八条施工组织与管理
8.1 施工组织设计：承包人应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，并提交发包人审批
8.2 施工现场管理：承包人应严格按照施工组织设计进行施工，
确保施工现场的安全、环保和秩序
8.3 安全生产管理：承包人应建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产
第九条合同的变更与解除
9.1 合同变更：合同履行过程中，如发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议
9.2 合同解除：合同履行过程中，如发生解除，双方应协商一致，并签订解除协议
第十条违约责任
10.1 发包人违约：如发包人未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金
10.2 承包人违约：如承包人未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金
10.3 违约赔偿：违约金的具体数额，双方可协商确定，或在附件八《违约金计算办法》中约定
第十一条争议解决
1）仲裁：双方可约定在仲裁委员会进行仲裁
2）诉讼：向工程所在地的人民法院提起诉讼
第十二条合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效
12.2 合同变更条件：合同变更应书面签订，并经双方确认
12.3 合同终止条件：合同终止应书面签订，并经双方确认
第十三条其他条款
13.1 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密
13.2 知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方应协商解决
13.4 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律
13.5 合同附件：本合同附件包括《工程量清单》、《合同价格明细表》、《工程量调整办法》等，附件与合同具有同等法律效力第十四条合同的签订日期与地点
14.1 签订日期：本合同于年月日签订
14.2 签订地点：市县
第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：《工程量清单》
详细列出拱桥工程施工的所有工程量，包括工程项目、工程量、单位、工程单价和总价。

附件二：《合同价格明细表》
详细列出合同总价以及各分部分项工程的价款构成。

附件三：《工程量调整办法》
详细说明工程量调整的条件、程序和计算方法。

附件四：《支付办法》
详细说明合同价款的支付条件、支付方式和支付时间。

附件五：《合同价款调整办法》
详细说明合同价款调整的条件、程序和计算方法。

附件六：《工期延误赔偿办法》
详细说明工期延误的赔偿标准和计算方法。

附件七：《提前完工奖励办法》
详细说明提前完工的奖励标准和计算方法。

附件八：《违约金计算办法》
详细说明违约金的计算方法和违约行为的责任认定。

说明二：违约行为及责任认定：
违约行为包括但不限于：
1. 发包人未按约定时间支付合同价款。

2. 承包人未按约定时间完成工程。

3. 承包人提供的材料和设备质量不符合合同要求。

4. 发包人未按约定提供施工场地和施工条件。

5. 发包人未按约定履行合同的其他义务。

违约责任认定标准：
1. 违约金：根据附件八《违约金计算办法》确定违约金的数额。

2. 赔偿损失：根据实际情况计算因违约导致的直接经济损失。

3. 工期延误：按照附件六《工期延误赔偿办法》计算工期延误的赔偿金额。

4. 提前完工奖励：按照附件七《提前完工奖励办法》计算提前完工的奖励金额。

示例说明：
如果承包人未按约定时间完成工程，属于违约行为。

根据附件六《工期延误赔偿办法》，承包人应支付工期延误的赔偿金额。

具体计算方法见附件六。

说明三：法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2. 合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

3. 违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。

4. 知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。

5. 保密义务：指合同双方对合同内容和商业秘密予以保密的义务。

6. 争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。

不可抗力：如果合同履行过程中出现不可抗力情况，双方应协商解决合同履行问题。

知识产权：双方尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。

保密义务：双方对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。

争议解决：如合同双方在履行合同过程中发生争议，可选择仲裁或诉讼等方式解决。