智能化系统工程承包合同(正式)
智能化工程合同样板3篇
智能化工程合同样板3篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________鉴于甲方拟实施一项智能化工程，乙方具备相关的技术实力和实施经验，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次智能化工程达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：__________智能化工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于智能监控系统、智能门禁系统、智能照明系统等。
具体工程内容以双方确认的工程设计图纸及技术要求为准。
二、工程期限1. 工程开工日期：本工程自双方签署本合同之日起开始，具体开工日期以甲方通知为准。
2. 工程竣工日期：乙方应在约定时间内完成本工程，具体竣工日期以双方约定的工期为准。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
三、工程价款与支付1. 工程价款：本次智能化工程的总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格以双方确认的预算书为准。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%；工程竣工并验收合格后支付______%；质保期满后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照工程设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
验收标准以双方确认的工程设计图纸、技术要求和国家相关规范为准。
3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至验收合格。
因此导致的延误和损失由乙方承担。
五、保修与维护1. 保修期：本工程保修期为______年，自工程验收合格之日起计算。
智能化工程合同范本
智能化工程合同范本甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]代表人：[甲方代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]代表人：[乙方代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要进行智能化工程的建设和实施，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行智能化工程的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[具体工程内容，如智能化系统集成、安防系统安装等] 1.4 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]第二条工程标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量。
2.2 工程应达到的标准包括：[具体标准，如ISO标准、国家标准等]。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币[总价款]元，大写[总价款大写]。
3.2 付款方式：[具体付款方式，如分期付款、验收后付款等]。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在收到通知后[验收期限]个工作日内完成验收。
第五条违约责任5.1 如乙方未能在规定时间内完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总价款的[违约金比例]%。
5.2 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工或维修。
第六条保密协议6.1 双方应对在合同执行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日请注意，这只是一个基本的合同范本，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规来定。
智能化小区系统工程的合同范本
智能化小区系统工程的合同范本甲方：（委托方）地址：电话：传真：乙方：（承包方）地址：电话：传真：鉴于甲方准备进行智能化小区系统工程的建设，现委托乙方完成相关工程，双方根据自愿、平等、互利的原则达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方应按照甲方的要求，设计、安装并调试智能化小区系统工程，包括但不限于门禁系统、监控系统、楼宇对讲系统等。
1.2 工程设计应符合国家规定的相关标准和要求。
1.3 乙方应保证工程施工过程中的安全和质量，并保证工程的合格验收。
二、工程周期2.1 本合同自双方签署之日起生效，工程周期为______天（具体以实际施工情况为准）。
2.2 若因不可抗力等特殊情况导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并按双方协商确定的新工期完成工程。
三、工程费用3.1 甲方应根据工程实际需要支付工程费用，具体金额为______元整，支付方式为：______。
3.2 工程费用包括工程设计、设备采购、人工施工等一切相关费用。
3.3 若工程需要额外费用支出的，双方协商确定后由甲方支付。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的设备和材料符合国家相关标准，且保修期不少于______年。
4.2 甲方在工程竣工验收合格后，乙方应提供一定的售后服务，保证工程正常运行和维护。
五、违约责任5.1 若乙方未能按约定时间完成工程或工程质量未达到要求，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未按时支付工程款项或提供必要的合作条件，应承担相应的违约责任。
六、法律适用6.1 本合同的订立、解释和执行适用中华人民共和国法律。
6.2 双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同的附件及补充协议均视为本合同的一部分，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日以上内容经双方确认无误后，签字生效。
感谢您的合作。
完整版)智能化工程合同范本
完整版)智能化工程合同范本化工程的标准和规范。
3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。
智能化工程施工合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：二、工程内容本工程包括以下各子系统：三、工程承包范围乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。
验收合格后乙方承担两年免费维保。
四、合同工期乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。
如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。
五、质量标准1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。
六、合同价款金额（大写）：（人民币）小写）：¥:（人民币）合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件本合同文件包括以下文件：1.1本合同协议书；1.2招标书及其补充说明；1.3投标书及其附件；1.4标准、规范及有关技术文件；1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；1.6工程报价汇总表和分项报价清单；1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同解释顺序本合同文件解释顺序如下：1、本合同协议书；2、招标书和投标书及其附件；3、标准、规范及其有关技术文件；4、图纸（同1.5所述）；5、工程报价单。
九、语言文字和适用法律、标准及规范本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。
智能化工程合同协议书(必备3篇)
智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。
人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。
乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。
七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。
八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。
智能化项目工程承包合同范本
智能化项目工程承包合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化项目工程的承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：__________智能化项目工程1.2 工程地点：__________1.3 工程概述：本项目主要包括__________系统、__________系统、__________系统等智能化系统的深化设计、施工、设备材料供应、安装、调试、验收，以及维修保养期内因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训。
二、承包方式2.1 乙方采用包工包料、包质量、包施工、包进度、包安全、包文明施工、包成品半成品保护、包专项验收、包定工程量、包定总价的方式承包本工程（除甲方认可的设计变更之外）。
2.2 乙方保证本项工程保质保量的完成，并且一次性验收通过。
三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 合同价格包含图纸范围内规定的所有工作内容所包含的深化设计费、设备材料费、施工安装费、调试开通费、材料的运输费、运输装卸费、运输保险费、垂直运输费、设备材料仓储费、维修保护费、管理费、施工水电费、特殊工具服务费、总包配合费等。
四、合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等完成本工程。
4.2 乙方应保证所供应的设备材料质量，并承担因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训等责任。
4.3 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
五、合同的付款方式5.1 本合同价款支付方式分为三次，分别为：合同签订后支付合同总价的30%；工程进度达到50%时支付合同总价的30%；工程验收合格后支付合同总价的40%。
5.2 甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。
六、合同的违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间、质量、进度完成工程的，应按照逾期部分工程价款的1%向甲方支付违约金。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。
为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一部分工程概况1．工程概况1．1 工程名称：_________小区智能化系统工程1．2 工程地点：___________________________1．3 工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、发布系统。
2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。
3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。
可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。
智能化系统工程合同
智能化系统工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方希望建立一套完善的智能化系统，乙方作为专业的智能化系统供应商，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同：一、项目概述本项目旨在为甲方提供包括但不限于智能安防、智能照明、环境监控、能效管理等系统的设计与安装服务。
乙方应根据甲方的需求，提供完整的解决方案，并保证系统的稳定运行和后期维护。
二、合同金额本项目的总合同金额为人民币________元，包含所有硬件设备、软件授权、安装调试及一年的免费维护服务。
三、付款方式1. 签订合同后，甲方需支付总金额的30%作为预付款。
2. 系统安装调试完成并通过甲方验收后，甲方需支付总金额的40%。
3. 剩余30%款项在项目竣工一年后，如无质量问题，一次性支付给乙方。
四、工期要求乙方应在合同签订后的___个月内完成系统的安装调试工作，并确保系统正常运行。
五、质量保证乙方应保证所提供的智能化系统工程符合国家相关标准和行业规范，确保系统的稳定可靠。
对于因产品质量或安装问题导致的故障，乙方应在接到通知后24小时内响应，并在合理时间内解决问题。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
具体违约金根据实际损失由双方协商确定。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。
小区智能化系统工程合同书6篇
小区智能化系统工程合同书6篇篇1小区智能化系统工程合同书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为其小区智能化系统工程的设计、安装、调试及维护等相关事宜，订立本合同书。
合同内容如下：一、项目基本情况甲方要求乙方按照相关标准要求，设计、安装、调试、维护甲方小区的智能化系统，具体包括但不限于：物业管理系统、闭路监控系统、门禁系统、智能照明系统等。
项目地址为：（小区地址）。
二、工程内容及标准1.乙方应按照甲方的要求设计、安装、调试小区智能化系统，以确保系统能够稳定、安全、高效地运行。
2.乙方应保障工程质量，严格按照国家相关标准和规定进行设计和施工，确保工程达到合同约定的技术指标。
3.乙方应根据甲方的实际需求进行系统功能定制，提供用户友好的操作界面，并保证系统具有良好的扩展性和升级性。
三、工程进度1.乙方应按照双方共同商定的工程进度表，按时完成设计、安装、调试等各项工作。
2.如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商制定新的计划，并根据实际情况进行调整。
四、合同价款及支付方式1.甲方应向乙方支付工程总价款XX万元（大写）。
2.支付方式：甲方应根据乙方提供的发票和相关支付凭证按照工程进度支付工程款项，首付款XXX元，验收合格后支付验收款XXX元，最后结算款XXX元。
五、质保期及维护1.乙方保证所提供的设备和系统在验收合格后的一年内免费保修，维护期过后，乙方将为甲方提供长期的维护服务，并可签订维护合同。
2.乙方设备出现质量问题或故障时，应及时到场解决，保证系统正常运行。
六、违约责任1.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此导致的损失。
2.甲、乙双方因不可抗力等不可预见的原因无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑智能化工程合同范本(6篇)
建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。
报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
智能化工程合同样板6篇
智能化工程合同样板6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方承担智能化工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：本工程包括智能化系统集成、网络工程、安防监控、楼宇自控、综合布线等内容。
二、合同范围及内容1. 乙方应按照设计要求及本合同约定，完成智能化工程的设计、施工、调试及验收等工作。
2. 工程的具体内容、要求及验收标准等详见附件一《工程内容及要求》。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至验收合格并交付使用之日止结束。
2. 乙方应按甲方要求的工期完成工程。
如遇特殊情况需顺延工期的，应事先征得甲方同意。
四、工程价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后的______天内，甲方支付乙方剩余的工程款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证本工程的质量符合相关标准及合同约定，若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方提供一年质保服务，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
质保期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付逾期应付款的违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定完成工程，乙方应按日向甲方支付工程延期违约金。
智能化小区系统工程合同范本_合同范本
智能化小区系统工程合同范本_合同范本智能化小区系统工程合同范本。
甲方，（委托方）。
单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方，（承包方）。
单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对小区进行智能化系统工程改造，现委托乙方承担该项工程的设计、施工及调试任务。
双方经友好协商，达成如下合同：一、项目内容。
1.1 乙方应按照甲方要求，对小区进行智能化系统工程改造，包括但不限于智能门禁系统、智能安防系统、智能照明系统等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供系统设计方案，并经甲方确认后进行施工和调试。
二、工程期限。
2.1 乙方应在合同签订后的（具体天数）内完成系统设计方案，并经甲方确认。
2.2 乙方应在系统设计方案确认后的（具体天数）内完成工程施工及调试。
三、工程质量。
3.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方的要求，确保系统运行稳定、可靠。
3.2 工程竣工后，乙方应对系统进行免费维护保养期为（具体天数），并承诺在保修期内对系统出现的故障进行免费维修。
四、价格及支付方式。
4.1 甲方应按照合同约定的价格支付工程款项。
4.2 工程款项支付方式，（具体支付方式）。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
六、其他约定。
6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格之日止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为智能化小区系统工程合同范本，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利完成并达到预期效果。
最新智能化小区系统工程合同范本_合同范本
最新智能化小区系统工程合同范本_合同范本甲方（业主）：XXX房地产开发有限公司乙方（承包商）：XXX智能化系统工程有限公司鉴于甲方拟对其开发的小区实施智能化系统工程建设，乙方具备相关资质并同意承担该工程建设任务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同。
一、合同范围本合同所涉及的智能化小区系统工程包括但不限于以下几个方面：1. 智能安防系统：包括闭路监控、门禁控制、入侵报警等子系统的设计、安装与调试。
2. 智能楼宇管理系统：涉及楼宇自动化控制、能源管理、环境监测等。
3. 信息网络系统：包括小区宽带网络建设、无线网络覆盖等。
4. 智能停车系统：涉及车位引导、反向寻车、自动收费等功能。
5. 其他经双方确认的智能化系统工程项目。
二、工程质量要求1. 乙方须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。
2. 乙方应提供所有必要的技术支持和售后服务，确保系统稳定运行。
三、合同金额与支付方式1. 双方经协商确定本合同的总金额为人民币____万元。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付合同金额：- 合同签订后10日内，甲方向乙方支付预付款人民币____万元。
- 工程进度达到50%时，甲方支付第二笔款项人民币____万元。
- 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、工程期限1. 本合同工程的施工开始日期为____年__月__日。
2. 工程预计竣工日期为____年__月__日。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商调整工程进度计划。
五、违约责任1. 如乙方未按合同规定的质量标准和工期完成工程，应承担违约责任，并支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应支付逾期付款的利息。
六、争议解决双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
智能化系统工程承包合同
智能化系统工程承包合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本智能化系统工程承包合同（以下简称“本合同”）。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________智能化系统工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于智能化系统的设计、采购、安装、调试、验收、培训及售后服务等。
第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交详细的工程预算书。
2.3 甲方在收到乙方提交的工程预算书后，应在____个工作日内进行审核，并将审核结果通知乙方。
2.4 甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价的____%。
2.5 乙方在完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、验收报告等。
第三条工程进度3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交详细的工程进度计划。
3.3 甲方应按照乙方的工程进度计划提供必要的配合和支持。
3.4 乙方在遇到不可抗力因素导致工程进度受到影响时，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。
第四条质量保证4.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应对所提供的设备、材料及技术服务的质量负责，并承担相应的法律责任。
4.3 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务，保修期内出现质量问题，乙方应在接到通知后____个工作日内进行修复。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
智能化系统建设工程合同8篇
智能化系统建设工程合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方进行智能化系统建设达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________智能化系统建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于门禁系统、监控系统、报警系统、停车场管理系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至完成设计、施工、调试、验收及交付使用止，总工期为XX个月。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付XX%；工程完工后支付XX%；验收合格后支付剩余XX%。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范进行设计施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收申请，甲方在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
3. 工程验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、工程保修与维护1. 保修期：工程验收合格之日起，保修期为XX年。
2. 在保修期内，乙方应对因设计、施工质量导致的缺陷负责免费维修。
3. 保修期过后，乙方应提供有偿维护服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定的工期完成工程，乙方应承担违约责任，每延误一天，支付违约金XX元。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，每延误一天，支付违约金XX元。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，违约方应承担由此造成的一切损失。
七、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保本工程的合法性。
2. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
智能化工程承包合同
智能化工程承包合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同项下建设工程施工事宜协商一致，达成如下合同，以资双方共同遵照执行。
第一条工程概况1.工程名称：2.工程内容：3.工程地点：4.合同价款：第二条承包内容1.包括但不限于：周界防范报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、家居安防系统、背景音乐及紧急广播系统、一卡通车辆出入管理系统、车辆引导系统、一卡通门禁系统、电子公告系统、机房（防雷接地系统、组网及集成）、建筑设备自动化控制系统等智能化工程深化设计、设备安装、线路施工、调试、维保及室外管网等全部内容。
上述系统具体以发包人确认的设计图纸为准；承包人对发包人提供的本智能化工程的施工图进行深化（优化）设计。
2.根据发包人（包括智能化原设计单位，下同）书面审核、批准的深化设计施工图纸进行智能化的供货、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。
发包人不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失。
承包人的深化设计不得对约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。
3.承包人有责任对经发包人审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准（包括地方标准、要求）的方面并于智能化供货前进行及时的完善。
承包人最终的深化施工图设计和优化须经发包人及设计单位书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。
4.承包人有责任就已经发包人审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报发包人。
5.安保系统等需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须工程当地相关的政府管理部门审核、批准，承包人应按发包人要求负责办理一切手续、按时投入使用，所有费用均已包含在本合同约定的价款内，发包人不再另行支付。
智能化工程专业承包合同
智能化工程专业承包合同
合同编号：________
甲方（业主）：________
乙方（承包商）：________
签订日期：________
一、工程概况
1. 工程名称：智能化系统工程
2. 工程地点：________
3. 工程内容：包括但不限于智能安防系统、智能照明系统、智能环境控制系统等的设计、供货、安装及调试。
4. 工程规模：根据实际需求确定。
二、合同金额
1. 合同总价：人民币________元整（￥________）。
2. 付款方式：分期付款，具体付款计划见附件。
三、工期要求
1. 开工日期：自合同签订之日起________天内。
2. 竣工日期：自开工之日起________天内完成全部工程。
四、质量标准
1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和行业标准。
2. 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。
五、变更与调整
1. 如遇设计变更或工程量增减，双方应及时协商确定变更后的合同金额和工期。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方不承担责任。
六、违约责任
1. 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
七、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
智能化改造工程承包合同
智能化改造工程承包合同（以下简称“甲方”）（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方智能化改造工程（以下简称“工程”）的承包事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________智能化改造工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程预算：________元第二条乙方的义务和责任2.1 乙方应按照甲方的要求，完成智能化改造工程的施工、安装、调试、培训及售后服务等工作。
2.2 乙方应保证工程的质量和安全，并按照约定的时间进度完成工程。
2.3 乙方应确保所提供的设备、材料、技术等符合国家相关法律法规和标准要求。
2.4 乙方应对工程的施工过程和结果承担保密责任。
第三条甲方的义务和责任3.1 甲方应按照约定向乙方支付工程款项。
3.2 甲方应提供工程所需的现场施工条件，包括场地、电源、水源、通讯等。
3.3 甲方应对乙方施工过程中提供必要的协助和支持。
3.4 甲方应对乙方提供的技术资料和商业秘密予以保密。
第四条工程价款及支付方式4.1 乙方向甲方提供的工程报价为：____元（大写：________元整）。
4.2 甲方应按照以下付款方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方工程报价的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程报价的60%作为进度款；（3）剩余的10%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第五条工程验收及保修5.1 工程完成后，乙方应按照约定进行验收。
验收合格的，甲方应支付工程尾款。
验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
5.2 工程验收合格后，乙方应提供一年期的免费质保服务。
质保期内，如出现设备故障或质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达现场进行维修或更换。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为工程报价的0.5%。
智能化工程项目承包合同
智能化工程项目承包合同甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方智能化工程项目的施工事宜达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：________智能化工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：主要包括________等智能化系统的设计、采购、施工、调试、验收和培训等工作。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包含：工程设计费、设备采购费、安装施工费、调试费、验收费、培训费、税费等全部费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为________天。
3.2 工期自双方签订合同后之日起计算，至工程验收合格之日止。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范标准及设计文件要求。
4.2 工程质量保证期为________年，自工程验收合格之日起计算。
五、付款方式及进度5.1 合同签订后，甲方应向乙方支付合同金额的________%作为预付款。
5.2 工程进度达到________%时，乙方应向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后________天内支付进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的________%作为尾款。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的________%×逾期天数。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
美加新城智能化系统工程承包合同发包方：（以下简称甲方）甲方将世纪新城二期智能化系统工程承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方的职责与权利,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规的有关规定,经双方协商一致,签订如下合同,以资共同遵守。
一、工程名称1.1美加新城智能化系统工程。
二、工程承包范围及功能要求:a) 2.1双方盖章确认的美加新城智能化系统工程施工图纸及其系统总体功能技术要求按两者高要求执行，技术要求具体详附件。
2.3承包范围：美加新城一二三期智能化的智能化系统工程，系统内容包括：a)闭路电视监控系统, 楼宇楼对讲门禁系统.b)整个系统的安装调试、开通使用及售后服务。
c)功能要求及技术标准：详附件2.4承包方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作，不论该项目及工作有否在本合同内详述。
2.5在投标报价中未列的项目、报价中未考虑的配置或清单项目乙方未进行报价的均视为优惠或视为已在其他项目费用中，不得另计，不得向甲方追加任何费用。
2.6现场工作面可能无法一次性提供所需增加的费用均已含在报价内。
2.7本工程范围包括按照招标文件和施工图纸之规定及要求进行及完成本工程所需要的全部工作。
2.8土建总包施工配合费由甲方直接支付给土建总承包单位。
三、合同工期3.1施工工期：乙方接到甲方施工通知单后进场施工，施工时间从进场开始( )天工作日，全部完工。
3.2乙方应保证在约定的工期内完成施工，并通过验收交付甲方使用，若非甲方原因造成工程无法按时验收交付使用，乙方每延误一天向甲方支付伍佰元人民币违约金并赔偿甲方因此而造成的一切损失。
3.3由于以下原因造成工期延误,经甲方代表书面确认,工期相应顺延。
3.3.1甲方不能按协议条款的约定提供开工条件;3.3.2一周内,非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时3.3.3不可抗力;非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任。
四.合同总价及承包方式4.1本工程采用固定总价包干方式；包工包料、包安全文明施工、包竣工验收。
4.2本工程含税总价为元整（￥：元）。
4.3本合同价款采用固定总价承包方式。
乙方报价中所填写的单价和合价已根据本工程实际情况和质量标准及风险因素综合考虑,均包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程保修、税金及用于本工程所需的其他费用（如风险费等）。
在投标报价中未列的项目、报价中未考虑的构造、少算、漏算或应当报价的项目未进行报价的均视为优惠或视为已在其他项目费用中考虑，不得另计，具体报价详附件。
合同执行期间不因场地与合同签定时提供的施工图纸不符等原因另补签证，除甲方确认的设计变更外，其余任何情况均不做签证调整。
4.4包干价中已包含工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件及工期长短充分考虑价格浮动、政策性调价、预算定额更新、材料二次运输、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费、环保噪音费、施工条件等影响因素以及除不可抗力以外的可能发生的一切风险因素所需费用。
4.5本工程为各施工图纸、第二条《工程承包范围》要求范围内的各项目总价包干，在承包人的报价文件中未列出或少算项目(含缺项、漏项或少算、漏算)的费用均被视为已分配到有关项目的造价之中，或作为对发包人的优惠让利。
4.6在承包人的报价文件、第二条《工程承包范围》中列出的工程内容，但现场实际施工中并不需要施工的（以发包人书面通知为准）或者承包人未经过隐蔽验收进行施工的以及承包人故意省去不施工的工程量，发包人有权在单期工程进度款中及工程决算中予以扣除。
由此产生的一切质量安全事故由责任方负责。
4.7本工程报价清单及材料设备清单：详附件。
本合同只对此项目的报价清单负责。
五、双方职责5.1甲方职责a)提供施工所需的场地。
b)向乙方提供施工所需水、电接口，其水电费由乙方负责。
c)向乙方提供设计施工图纸叁套，组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。
d)甲方代表负责工程施工监督和管理及质量、进度、投资三大控制并进行技术和经济签证。
e)甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效，因乙方未及时签收指令造成的损失和一切责任由乙方承担。
紧急情况下,甲方代表可发出口头指令,乙方应予执行，但甲方代表应在指令发出后24小时内补发书面指令。
因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
f)甲方应积极做好其他专业施工的配合与协调，合理安排相关专业交叉施工。
5.2 乙方职责5.2.1 根据甲方的要求,对承包的各单项工程须按设计图纸合同附件及有关规范要求进行施工。
5.2.2严格按照施工图及国家、地方有关的技术规范进行施工.保质、保量、按时完成所承包的工程任务。
5.2.3 严格遵守国家安全生产之规定及工地安全文明规定,保证施工安全,若发生事故,其责任及所造成经济损失均由乙方负责。
5.2.4 对于图纸中存在的可能影响工程质量或系统功能正常实现的问题，应及时以书面形式提请甲方更改设计，并经甲方同意后再实施。
5.2.5 施工前15日内，向甲方提交施工进度计划，经甲方批准后严格执行，确保本工程进度不影响土建施工进度,满足甲方及总包单位对施工进度的要求，保证甲方交房时所有系统正常运行。
5.2.6 接受甲方和总包单位、监理单位和质检部门对工程质量及进度的监督和检查,负责保护好已施工完成的成品或半成品。
5.2.7完成本合同相关系统的调试开通，并保证在竣工验收前有不少于15天试运行时间。
5.2.8 免费为甲方提供3-5名技术管理人员和维护人员及现场使用人员进行现场技术培训,并作好技术交底工作.经过培训应使受培训人员全面掌握本工程系统的应用，会排障，具备日常维护及操作能力。
提供系统用户操作手册（中文）制定控制机房管理制度。
5.2.9 对于易损坏或贵重设备(含户内设备)必须经甲方书面同意后方可安装。
所有成品或半成品安装调试结束,并经甲方、监理等相关人员点收无误后移交给甲方指定的相关部门，移交之前,乙方必须承担成品的保管及保护工作。
5.2.10乙方应负责本工程通过竣工验收。
为通过验收所发生的所有费用由已含在合同总价中。
六.工程质量与验收6.1 本工程竣工并具备验收条件时,乙方提前7天向甲方提交竣工验收报告及相应竣工验收资料（含技术资料、竣工图等）一式捌份，甲方在收到乙方竣工验收申请报告后7天内作出是否同意验收决定，同意验收的，由甲方组织验收,验收合格的,双方办理工程交接手续，验收不合格的，由乙方根据验收意见，组织整改后再向甲方申请验收，其费用由乙方负责。
甲方在收到完整的竣工决算资料后30个工作日内完成该工程的决算审核工作并出具审核报告。
七.付款方式7.1付款方式：（1）预付款：合同签订日起。
三天内需付款30%。
（2）施工一个月内，甲方向乙方付总工程货款30%。
（3）工程竣工验收后一周内支付至工程决算总价的35％；预留5％作为质量保修金，在5年保修期满后一个月内支付5％，每次付款后，承包人均需向发包人提供税务发票。
八、工程变更及签证办法1、发生下列情况的可作工程量的调整:（1）经甲方书面确认、要求施工图范围及报价范围以外增加的工程内容；（2）经甲方书面确认、要求因图纸变更而增加的工程内容；（3）以上各项实际增加工程量需经甲方及监理签证后予以调整；（4）甲方在不影响工程验收的前提下有权根据工程实际情况减少施工项目，并相应调整工程合同价款。
乙方私自变更设计减少工程量，且又未征得甲方书面同意，甲方有权要求乙方按设计图纸返工并赔偿甲方因此而造成的一切损失，并承担违约责任。
若经甲方确认同意，在不影响验收的前提下，甲方将根据实际工程量调整合同价款。
2、确定变更合同价款及工期。
经甲方确认同意的设计变更和增减项目,乙方按下列方法提出变更价格,送甲方代表批准后调整合同价款:（1）合同报价中已有适用于变更工程的价格,按合同报价中已有的价格变更合同价款;（2）合同报价中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格,变更合同价款;（3）合同报价中没有适用的类似的价格,乙方应在5天内根据市场行情提出适当的变更价格,送甲方代表批准后执行，乙方未提出的，以甲方最终认定为准。
乙方 (应提供样品及完整的报价资料) 提出后甲方应在5天内给予确认。
（4）按以上原则进行设计变更及增减项目计算调整合同总价时均应按中标时的优惠率进行优惠。
（5）设计变更影响到工期,由乙方提出变更工期,送甲方代表批准后调整竣工日期。
（6）甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量,不予计量。
3、乙方不得以设计变更调整未被满足而采取拖延施工，扣留设备材料等背离合同的行为来要挟甲方，否则乙方必须承担违约责任，并赔偿甲方的一切损失。
九、文明施工与安全生产9.1严格按安全操作规程进行施工，爱护好现场安全设施，处理好与各工程的关系，不能随意拆除及切割安全设施，真正碰到非拆不可的，必须通知甲方，经同意后方可拆除，否则视损坏程度给予处罚，乙方应无条件恢复已损坏的安全设施，其费用由乙方承担。
9.2如乙方未按安全操作规程施工而引起的事故，由乙方承担全部责任及全部费用，影响公司声誉的要按有关规定给予处罚，如由多工种作业引起的安全事故，分清责任，由责任方承担所有的责任和费用。
十、违约10.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,应承担违约责任,相应顺延工期。
10.2乙方不能按合同工期竣工，甲方有权单方无条件解除合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。
10.3施工质量达不到合格标准的,乙方应拆除修整至合格标准，拆除修整等费用由乙方自行承担。
同时承担违约责任, ，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
10.4甲方未能按约定时间支付工程款，工期顺延。
10.5若乙方单方面提出解除合同，并赔偿甲方由此产生的一切损失。
十一、保修11.1本工程保修期为自工程验收合格之日起五年，五年之内只对此次工程清单设备保修。
保修期满后，继续提供相应有偿维修服务。
11.2保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内（遇特殊、紧急抢修的，乙方必须在甲。