2018年建设工程补充协议书-word范文 (14页)

补充协议范本工程施工

补充协议范本工程施工补充协议范本：工程施工补充协议编号：2021-XX-XX-001当事各方：甲方（委托方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX建筑有限公司为了进一步明确双方在工程施工过程中的责任和义务，解决遇到的问题，并确保工程顺利进行，甲乙双方达成以下补充协议：一、项目概述1.1 项目名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号1.3 工程规模：工程总建筑面积为XXX平方米，共分为X个部分。

1.4 工程内容：包括但不限于土建施工、设备安装、装饰装修等。

二、工程进度2.1 原工期计划：根据原合同约定，工期为XXX个月。

2.2 延期协商：由于工程中遇到的某些不可抗力等特殊情况，导致工期无法按时完成。

甲乙双方协商决定将工程延期XXX个月，具体工期延期至XX年XX月XX日，必须在此日期前完成。

三、工程费用3.1 原工程造价：根据原合同约定，工程总造价为XXX万元。

3.2 变更费用：由于工程施工中发生了一些变更，甲乙双方对工程造价进行重新核定。

经协商一致，确定工程变更费用为XXX万元。

变更费用应在本补充协议签订之日起XX日内支付。

四、工程质量4.1 工程质量保证：乙方承诺按照国家相关标准和工程规范进行施工，确保施工质量符合合同约定。

4.2 质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，并有权要求乙方进行整改。

4.3 质量问题解决：如发现工程存在质量问题，乙方需及时采取措施进行修复，并承担因此产生的费用。

五、争议解决5.1 协商解决：对于因工程施工引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。

如无法协商解决，则应提交至双方一致认可的仲裁机构进行仲裁。

5.2 仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。

六、其他条款6.1 本补充协议自双方签字之日起生效，对双方均具有法律约束力。

6.2 未经双方书面同意，本协议不得进行任何形式的变更或解除。

6.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

工程建设合同补充协议范文

工程建设合同补充协议范文
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
一、项目基本情况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模：
4.合同金额：
5.工期：
二、合同的补充和修改
1.工期：根据实际施工进度和双方协商一致的情况下，工期可以予以调整，但不能超过原合同的合理限度。

2.付款条件：根据工程进展情况和资金使用需求，双方可以协商修改付款条件，但付款比例的调整不得超过原合同的合理范围。

3.变更和索赔：如遇工程变更或额外工作等情况，应根据变更发生的原因、变更后的工程量、费用等进行合理的变更和索赔协商。

4.质量标准：根据工程技术要求以及行业标准，如果甲方对工程质量有其他要求和调整，应与乙方进行协商并签订补充协议。

5.违约责任：双方应确保按照合同约定履行各自的义务，如出现违约情况，应根据合同约定进行违约责任的承担和解决。

三、其他事项
1.安全生产：乙方应确保施工过程中的安全生产，配备必要的安全设备和人员，并遵守相关法规和标准。

2.工程保险：甲方有权要求乙方购买必要的工程保险，确保工程质量和人员安全，并及时向甲方提供保险单等相关文件。

3.知识产权：如合同涉及知识产权相关的内容，双方应协商明确权利和义务，并保障知识产权的合法权益。

4.争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。

5.本补充协议的效力：本补充协议经甲、乙双方签字，具有与原合同同等的效力。

本补充协议总计1200字以上。

甲方（委托方）乙方（承包方）。

建筑工程施工补充协议范本

建筑工程施工补充协议范本一、背景二、协议内容2.1 协议目的本协议的目的是对原建筑工程施工合同进行补充，明确双方在施工过程中可能出现的变更、延期、费用调整等事项的处理方式，以确保项目的顺利进行。

2.2 协议条款2. 双方同意，在补充协议生效后，相关变更事项的责任和义务将按照补充协议的约定执行。

补充协议应以以书面形式提供，并由双方签字确认生效。

6. 双方同意，在施工过程中，如有必要对施工计划、质量要求、材料规格等进行调整，应及时商议并签署书面补充协议确认。

7. 双方同意，补充协议的签订不得影响原建筑工程施工合同中其他条款的效力。

8. 本协议自双方签字确认之日起生效，具有法律效力。

2.3 协议生效方式本协议的生效方式为书面形式，经双方签字确认后生效。

双方可通过邮寄、、电子邮件等方式进行签字确认。

2.4 协议争议解决方式本协议如发生争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，双方同意通过仲裁解决。

三、协议补充说明3.1 补充事宜本协议仅限于补充和解释相关变更、延期和费用调整事项，并不涉及其他方面的内容。

3.2 协议变更双方同意，如有必要变更本协议的任何条款，应通过书面形式进行协商并签署新的补充协议。

四、法律适用和争议解决本协议的解释和执行适用相关法律、法规。

若发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，提交中国仲裁委员会（简称“仲裁委员会”）按其届时有效的“仲裁规则”进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

五、其他条款本协议的补充事项、效力、生效方式等未尽事宜，由双方另行协商确定，并作为本协议的补充条款，具有同等法律效力。

签署人员甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期六、声明。

补充协议书范文10篇

补充协议书范文10篇补充协议书范文10篇补充协议书篇1甲方：_______乙方：________依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市_______区_______________________________________，产权证第___________号，建筑面积__________平方米的房产一套。

第二条：付款方式1.双方议定上述房产出售价格为________________________元整。

此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款后，即可为乙方准备办理过户手续。

3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

第三条：合同变更1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第四条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

第五条：合同争议的解决本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

第九条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

第十条：其他约定_____________________________________________________________________ _________________________________________________甲方：________乙方：________身份证号：________身份证号：________电话：________电话：________现住址：________现住址：________签约日期：________签约日期：_______补充协议书篇2补充协议（）甲方：乙方：（北京）资产管理有限公司为了寻求双方的共同发展，经过甲乙双方协商一致，就双方于年日签订的《融资战略合作协议》达成补充协议如下：一、具体地区项目合作1、甲方授权乙方设立的“北京投资管理中心（有限合伙）”为项目定向私募基金；基金募集完成后，乙方及合伙企业亦同意债权投资于甲方在项目。

建筑工程施工补充协议书(标准版)

建筑工程施工补充协议书(标准版)
一、背景
根据原始施工合同的约定，为了解决在工程实施过程中出现的一些问题并确保工程顺利进行，本补充协议书特制定。

二、问题描述
在施工过程中，以下问题需要得到解决：
1. 材料供应商更换：由于某种原因，原定的材料供应商无法如期供应所需材料。

2. 工期延误：由于不可抗力等原因，工程进度出现延误。

3. 工程范围变更：由于设计调整或其他原因，工程范围发生变更。

三、解决方案
为了解决上述问题，双方达成以下协议：
1. 材料供应商更换：双方同意由乙方（施工方）在保证质量的前提下，寻找合适的替代供应商，并及时通知甲方（建设方）。

甲方同意对替代供应商提供的材料进行验收。

2. 工期延误：双方同意在工期延误的情况下，不对对方追究责任。

工期延误结束后，双方将共同协商调整工程进度，并尽最大努力加快工程进度。

3. 工程范围变更：若工程范围发生变更，双方同意在变更后重新评估工程造价，并进行必要的合同调整。

变更后的工程范围将作为补充协议的附件，并由双方签字确认。

四、其他条款
1. 本补充协议书的内容与原始施工合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议书自双方签字之日起生效，并作为原始施工合同的补充。

3. 本补充协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方（建设方）：__________________
签字：__________________
日期：__________________
乙方（施工方）：__________________ 签字：__________________
日期：__________________。

工程补充协议范本

工程补充协议范本甲方：XXX公司乙方：XXX工程承包公司签订日期：XXXX年XX月XX日一、双方基本信息：甲方为XXX公司，注册地为XXX，法定代表人为XXX，以下简称甲方；乙方为XXX工程承包公司，注册地为XXX，法定代表人为XXX，以下简称乙方。

二、协议或合同的目的和背景：甲方与乙方根据双方之前签订的工程承包合同，就工程进度、质量等方面进行补充协议，以确保工程顺利进行。

三、具体的条款和条件：1. 工程进度：双方约定工程进度应按照原合同中的时间节点进行，如有延误，应及时协商解决。

2. 工程质量：乙方承诺保证工程质量符合国家相关标准，如发现质量问题，应及时整改。

3. 工程款项：双方约定工程款项支付方式及时间，如有变动，应在书面通知后生效。

四、保密事项：双方同意在合作过程中保守对方的商业秘密和机密信息，未经对方同意不得向第三方透露。

五、不可抗力因素的处理：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延期或解除合同，但须提供相关证明文件。

六、协议终止的条件：协议终止条件包括但不限于：双方协商一致、严重违约等情况下，可解除合同。

七、违约和争议解决方式：如一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁。

八、其他附加条款：1. 本补充协议为工程承包合同的补充，具有同等法律效力；2. 双方如需变更本协议内容，须经双方书面同意后生效。

本工程补充协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。

甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：XXX工程承包公司签字：__________ 签字：__________。

【2018-2019】我司承诺此协议真实有效-优秀word范文 (6页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==我司承诺此协议真实有效篇一：合同承诺书承诺书致舜元建设（集团）有限公司：年月日，贵司与我司就工程签订了一份专业分包合同，合同的名称为。

该合同为备案合同，不是双方真实的意思表示，该合同双方不做实际履行。

我司就该合同向贵司做以下承诺：1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款；2、我司在施工中严格遵守工期、质量、安全的要求，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。

3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。

4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。

5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。

6、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。

（盖章）年月日篇二：合同承诺书范本合同承诺书范本1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整；2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。

我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。

若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算；2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。

如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。

2018年某工程,建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同-范文word版 (21页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==某工程,建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同篇一：工程监理案例分析题建设工程监理案例分析题目录：1某工程建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。

施工总承包单位按照施工合同的约定，将桩基工程分包给一家专业施工单位。

(3)2 监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。

甲施工单位依法选择了乙施工单位作为分包单位。

.................................................................4 33 某地方重点建设工程，建设单位依法委托某监理单位协助其组织施工招标，并进行施工阶段监理。

................................................................ ............................................. 5 6 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。

经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。

建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。

乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。

在施工过程中，发生了如下事件。

................................................. 6 7 某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。

【2018-2019】承诺书,我方与贵单位所有债务均已结清word版本 (24页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==承诺书,我方与贵单位所有债务均已结清篇一：201X工程款承诺书范文201X工程款承诺书范文工程款承诺书范文××市××有限责任公司：由××××房地产开发公司开发的位于××市××路××号的“××××”项目，其土建部分由我司承建，同意并支持××××房地产开发公司以该项目的为抵押向贵公司抵押借款人民币万元，利息％，（实际以其合同或展期凭证为准），对此，##我公司郑重保证承诺如下：一、本公司系依法成立的公司，主体合法，具备合法有效的施工资质条件，有能力承建上述项目。

二、自愿放弃对上述项目工程款的全部优先受偿权，贵公司上述抵押受偿权为第一权人。

三、保证上述项目工程的工人工资及相关税费不拖欠，按时结清，全部由本公司承担，保证贵公司在受偿以上工程款时为第一优先权。

##（是否留该条可以视公司情况而定）四、在××××房地产开发公司不能履行上述债务时，无条件积极配合贵公司实现上述抵押权，自愿放弃其诉权、抗辩权。

五、本承诺书为无条件不可撤销，直至上述债务全部清偿之日为止。

特此承诺。

××××建筑有限公司××××年××月××日班组支付工程款承诺书致江苏坤龙建设工程有限公司：施工班组负责人：身份证号：我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

建筑工程补充协议模板

建筑工程补充协议模板
补充协议编号：
签订日期：
乙方（施工方）：
甲方（业主方）：
1. 协议背景
本补充协议是根据双方原始合同《建筑工程施工合同》，为了在施工过程中对原合同所存在的某些条款或规定进行修订、补充和调整而签署的。

2. 修订条款
双方同意对原合同中的以下条款进行修改：
（在此列明原合同中需要修订的具体条款）
3. 补充条款
除原合同中已约定事项外，双方就以下事项达成一致并纳入本补充协议：
（在此列明双方补充的具体条款）
4. 工期延长
根据实际施工情况，如果发生工期延误，应由双方共同商定：
（在此列明双方针对工期延长的具体商定事项）
5. 施工变更
双方同意，在施工过程中如遇以下任何变更时，应按照以下约定进
行调整：
（在此列明施工变更的具体调整事项）
6. 费用调整
如果根据施工变更导致的费用超出原合同的金额，费用调整应按照
以下规定执行：
（在此列明费用调整的具体规定）
7. 保修期延长
根据施工变更、补充事项导致的保修期延长，应按照以下约定执行：（在此列明保修期延长的具体约定）
8. 法律适用与争议解决
本补充协议的解释与适用，以及因本协议引起的任何争议，应依据
中华人民共和国的相关法律进行解决。

9. 附件
本补充协议作为补充协议附件，与原合同具有同等法律效力。

10. 生效与执行
本补充协议自双方签字之日起生效，并纳入原合同执行。

本补充协议以正本两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（业主方）：
签字：
日期：
乙方（施工方）：
签字：
日期：。

建筑施工补充协议范本

建筑施工补充协议范本
一、协议背景
本补充协议是针对原有的建筑施工合同进行补充和调整，以解决双方在施工过程中遇到的新情况、问题或需求变更等事项。

双方通过协商达成一致，并经双方签字确认后，本协议具有法律效力。

二、补充协议内容
2.1 变更工程范围
双方经协商同意，在原有建筑施工合同的工程范围中进行如下变更或补充：
（在此插入具体变更内容）
2.2 工期调整
考虑到工程范围变更可能对原工期造成影响，双方同意对施工工期进行如下调整：
（在此插入具体工期调整内容）
2.3 材料和设备变更
如有需要更换或调整原有建筑施工合同中规定的材料和设备，双方应经过协商一致，并签订补充材料和设备清单。

材料和设备的更换或调整应符合相关法律法规和质量要求。

2.4 资金变动
如因工程范围变更、工期调整或材料设备变更等原因导致施工费用发生变动，双方应重新评估并确定变动后的费用。

具体资金变动应通过协商一致，并在补充协议中明确。

2.5 法律责任和纠纷解决
本补充协议视为原建筑施工合同的一部分，双方在执行本协议过程中应遵守原建筑施工合同的约定。

如因本补充协议发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决。

若协商不成，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼解决纠纷。

三、补充协议生效
本补充协议自双方签署并盖章后生效，并成为原建筑施工合同的一部分。

本补充协议正本一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：。

2018年施工合同通用条款-word范文模板 (1页)

2018年施工合同通用条款-word范文模板
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
施工合同通用条款
小编精心推荐
关于施工合同的通用条款，或许一些朋友还不太了解，下面的小编给大家整理了一下。

希望对您有帮助。

施工合同通用条款
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

工程补充协议范本

工程补充协议范本甲方：（全称）_____________，法定代表人：________，注册地址：________，联系电话：________乙方：（全称）_____________，法定代表人：________，注册地址：________，联系电话：________鉴于： 1. 甲、乙双方于____年__月__日签订《工程施工合同》，约定甲方将指定的工程建设任务交由乙方承担； 2. 在实施工程过程中，为保障工程的顺利进行以及双方权益的平衡，需要对原合同进行一些补充协议；经甲、乙双方友好协商，就相关事宜达成如下协议：第一条：工程实施时间延期由于不可抗力等原因导致工程实施时间延长的，甲、乙双方协商一致同意将工程完工时间由原定的____年__月__日延长至____年__月__日，并相应调整工程进度计划。

第二条：工程变更内容及费用调整1.甲方可根据实际情况对工程的技术指标和施工要求进行必要的调整，乙方应根据调整后的内容进行施工，并不得拒绝或提出异议；2.工程变更引起的费用增减，按照变更范围和内容进行价格调整，双方应签订补充协议一并确认。

第三条：工程款支付方式调整双方同意按照工程实际进度情况，调整工程款的付款方式，具体见附件《付款方式调整协议》。

第四条：其他事项1.本补充协议系原合同的重要补充，具有同等效力；2.本协议自双方盖章之日起生效；3.本协议未约定事项，仍适用原合同规定。

第五条：争议解决本补充协议如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼解决。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________日期：____年__月__日附件：《付款方式调整协议》。

【2018最新】签署的施工合同中发生一切违约行为和经济纠纷均由我公司负责-范文word版 (22页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==签署的施工合同中发生一切违约行为和经济纠纷均由我公司负责篇一：工程承诺书承诺书：我以名义承接的工程由我方负责施工，现承诺如下：1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。

2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵公司无关。

3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除)，与贵公司无关。

4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。

5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。

6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。

7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。

见附表8、自愿执行本公司工伤保险。

9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。

承诺人：年月日附：身份证复印件1份巴电建设安装有限责任公司电力建设工程安全管理协议(saqbl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务) 项目名称：签订地：签订时间：年月日电力建设工程劳务分包安全协议saqbl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务发包单位：以下简称甲方承包单位：以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目1．工程项目名称：2．工程地址：3．承包范围：4．承包形式：劳务分包5．工程合同编号：6．工程项目期限：自年月日至年月日 (如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期)二、协议内容1．安全文明施工目标(1)不发生轻伤及以上人身事故。

建设工程补充协议书

建设工程补充协议书一、背景和目的二、变更内容–添加新的工程项目；–修改或删除原有的工程项目。

–修改原合同中的工程质量标准；–添加新的工程质量要求。

–修改原合同中的工程进度计划；–调整工程完成时间。

–修改原合同中的工程造价；–调整支付方式或阶段款项比例；–添加额外的费用项目。

三、责任和义务1.甲方责任和义务：–提供项目资料和必要的支持；–协助处理相关审批手续；–向乙方支付合同约定的款项。

2.乙方责任和义务：–按照约定的工程范围和工程质量要求进行施工；–按照约定的工程进度计划进行施工；–向甲方提供工程进展情况的报告。

四、费用和支付1.工程费用：–工程费用总额由双方商定并记录在本补充协议中；–工程费用的支付方式和比例由双方商定并记录在本补充协议中。

2.发票和付款：–乙方应按照约定的支付方式和比例向甲方开具发票；–甲方应按照约定的支付方式和比例向乙方支付相应款项。

五、变更手续1.变更申请：任何一方在变更前应提出书面的变更申请，并说明变更内容和理由。

2.变更审批：甲方收到乙方的变更申请后，应根据实际情况进行评估和审批，并及时向乙方作出回复。

3.变更确认：经甲、乙双方协商一致并签字确认的变更申请，即为有效的变更内容。

六、其他条款1.本补充协议自双方签字后生效，成为原合同的一部分，具有同等的法律效力。

2.本补充协议未约定的事项，适用原合同的规定。

3.双方如有争议，应友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

七、补充协议的签署本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效。

甲方（盖章）：日期：________________乙方（盖章）：日期：________________。

建筑工程施工补充协议书

建筑工程施工补充协议书一、协议背景为了进一步明确双方在建筑工程施工过程中的权益和责任，特制定本补充协议书。

二、协议内容1. 工程概述根据原合同约定，甲方委托乙方进行建筑工程施工。

本补充协议旨在对原合同中的某些条款进行补充和修改，以更好地满足实际施工需求。

2. 工程变更由于工程实施过程中的特殊情况，双方经协商一致决定对以下工程进行变更： - 工程名称：将原合同中的某某工程名称修改为某某工程名称；- 工程范围：在原合同约定的基础上，增加某某工程范围；- 工程设计：对某某工程的设计进行修改，具体修改内容如附件所示。

3. 工程费用调整由于工程变更引起的费用调整如下：- 原合同总金额：XXX元；- 工程变更增加费用：XXX元；- 工程变更减少费用：XXX元；- 调整后的总金额：XXX元。

4. 工期调整由于工程变更引起的工期调整如下：- 原合同约定工期：XXX天；- 工期延长/缩短天数：XXX天；- 调整后的工期：XXX天。

5. 质量保证双方确认，在工程变更后，乙方仍然承担与原合同相同的质量保证责任，并保证按照相关法律法规和标准进行施工。

6. 合同履行本补充协议作为原合同的补充，具有同等法律效力。

双方应按照本协议的约定履行各自的义务。

7. 争议解决对于因本补充协议引起的争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、协议生效本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并作为原合同的一部分。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：日期：日期：。

建筑工程补充协议

建筑工程补充协议补充协议编号：XXX-XXX-XXX签署日期：XXXX年XX月XX日一、协议缘由建设项目名称：XXX工程建设单位：XXX公司总承包单位：XXX建筑有限公司监理单位：XXX监理有限公司根据原合同编号XXX-XXX-XXX的约定，经各方协商一致，为了解决工程实施过程中出现的问题，特制定此补充协议。

二、补充内容1. 变更工程范围根据设计和实际施工情况，为确保工程质量和进度，经各方同意，在原合同约定的基础上对工程范围进行以下变更：（详细列出变更的具体工作内容、施工图修改，以及相关技术标准的调整等）2. 增加工程款项由于工程范围变更，将导致工程造价发生变动，为此，增加以下工程款项：（详细列出各项费用，包括物料采购、人工费用、设备租赁等）3. 调整施工进度基于变更工程范围和增加工程款项的情况，对原合同约定的施工进度进行相应调整。

具体调整方案如下：（详细列出新的施工进度安排，并注明具体的竣工日期）4. 变更后的工程合同金额和支付方式根据工程范围和款项的变更情况，调整工程合同金额和支付方式如下：（详细列出变更后的工程合同金额以及各阶段支付的具体方式和时间节点）三、补充协议的执行和效果1. 本补充协议自双方签署之日起生效，并与原合同具有同等效力。

2. 双方在履行本补充协议过程中，应按照原合同和本补充协议的约定进行具体操作。

3. 如双方对本补充协议的内容有异议或需要进一步调整，应通过书面形式进行协商解决。

4. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

四、协议签署建设单位（盖章）：承包单位（盖章）：单位名称：单位名称：法定代表人：法定代表人：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：监理单位（盖章）：日期：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：以上所列为双方协议的具体内容，双方确认已充分了解并同意执行。

该补充协议对双方具有约束力，请双方遵守执行。

（正文完）。

2018-指导书模板-word范文模板 (8页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==指导书模板篇一：电子作业指导书模板电子有限公司作业指导书文件编号：QS-WI-20 版本： A/0 受控状态：编制：审核：批准：发布日期：201X-4-25 实施日期：201X-5-1目录变压器工艺流程注：★为关键工序篇二：实验指导书模板XXXXXXXXXXX实验指导书（微电子技术系）XXX编写（封面字体大小、位置不要变动）电子科技大学成都学院201X年10月目录实验一XXXXXX…………………………….........................................XXXXXX (5)实验三XXXXXX (7)一、实验目的二、实验仪器设备三、实验原理四、实验内容及注意事项五、实验步骤六、实验数据整理与结果分析七、实验总结八、实验报告（字体及字的大小各自调节，其中各项内容和顺序可根据实际情况作修改）一、实验目的二、实验仪器设备三、实验原理四、实验内容及注意事项五、实验步骤六、实验数据整理与结果分析七、实验总结八、实验报告实验报告模板（根据实际情况可自行调节）XXXXXXXXXXXX实验报告姓名：院系：专业：教师：201X年月篇三：实训指导书模板《********》实训指导书课程名称：**********实训课程代码：****** 适用专业：*********专业制定人：***审阅人：***（教研室主任）修订时间：信息科学与工程学院目录第一部分实训概述 (1)一、实训工具/实训设备/实训要求/实训环境（可选或自拟） ...............1 二、实训内容和时间安排 .............................................1 三、实训报告要求 ...................................................1 四、实训成绩评定、考核办法..........................................1第二部分单元实训 (2)实训（项目）一 ******* ..... .. (2)一、实训目的 .......................................................2 二、知识要点 .......................................................2 三、素材准备（可选） ...............................................。

2018年北京市建设工程施工合同范本-范文word版 (14页)

工程名称：
工程地点：
建筑面积：平方米；层数：
结构类型：；檐高／跨度：米
批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)
工程性质：(指基建、技改、合资等)：
承包范围：
承包方式：包工包料
质量等级(优良或合格)：合格
工程承包造价(金额大写)：
￥：
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
签订日期：________________
北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明
1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在201X平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
2、合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。
第4条发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。