项目承包施工合同范本2020
2020新版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
2020施工合同范本和2017版本的差别
施工合同甲方（发包方）：_____________________法定代表人/负责人：_______________________注册地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人/负责人：_______________________注册地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲乙双方同意就乙方向甲方提供工程施工服务事宜达成协议。
现双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方同意按照甲方的要求和标准，为甲方提供工程施工服务。
1.2 具体工程项目包括但不限于土建工程、装修装饰工程、水电安装工程等。
1.3 乙方应确保提供的工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
二、费用与支付方式2.1 工程费用为人民币____元整（大写：______圆整）。
2.2 支付方式为银行转账/现金支付/其他方式。
2.3 支付时间为每年的____月____日前。
三、工程期限3.1 本合同有效期自____年/月/日起至____年/月/日止。
3.2 如需延长工程期限，双方应在合同到期前____日内协商确定。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
4.2 如因不可抗力导致无法履行合同，双方应及时协商解决。
五、争议解决5.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方签字：________________ 乙方签字：________________签订日期：______年___月___日签订日期：______年___月___日。
建设工程施工合同范本2020(完整版)
合同编号：YT-FS-4079-28建设工程施工合同范本2020(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity建设工程施工合同范本2020(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
【篇一】发包人（全称）：_____承包人（全称）：____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：___________工程地点：_____工程内容：_______群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：____第二条工程承包范围承包范围：_________第三条合同工期开工日期：_____竣工日期：____合同工期总日历天数_____天第四条质量标准工程质量标准：_____________第五条合同价款金额（大写）：_______元（人民币）￥：_____元。
发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：年月日【篇二】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
承包项目怎么填写合同模板
承包项目怎么填写合同模板合同编号：甲方（承包商）：（公司名称或个人姓名）、注册地址：（详细地址）、联系电话：（电话号码）、法定代表人（负责人）姓名：（姓名）、身份证号码：（身份证号码）乙方（委托方）：（公司名称或个人姓名）、注册地址：（详细地址）、联系电话：（电话号码）、法定代表人（负责人）姓名：（姓名）、身份证号码：（身份证号码）鉴于甲方具有从事承包项目的资质和能力，乙方拟委托甲方承担以下项目：项目名称：（填写项目名称）项目地点：（填写项目施工地点）项目内容：（填写项目具体内容）项目工期：（填写项目预计工期）项目预算：（填写项目预算金额）一、工程标准1. 甲方承包的工程项目应符合国家相关标准和规定，保证工程质量符合合同中规定的要求。
2. 甲方应按照乙方的要求进行施工，不得擅自修改工程设计或施工方案。
3. 甲方应按照工程进度表和施工计划完成工程进度，并在工程质量保证期内对工程质量进行维护。
二、款项支付1. 乙方应按照合同约定的支付方式和进度支付工程款项，且应在工程验收合格后支付最后一笔款项。
2. 甲方应在收到款项后的三个工作日内提供相应的发票和相关资料给乙方。
3. 若乙方未按时支付款项，甲方有权暂停工程施工，并要求乙方支付相应的滞纳金。
三、工程保险1. 甲方承包的工程项目应进行相应的工程保险，保证工程在施工过程中的安全和质量。
2. 乙方应按照合同约定为工程项目购买相应的工程保险，确保工程施工过程中的安全和风险转移。
四、违约责任1. 若甲方未按合同约定的工程质量和工程进度完成工程项目，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并要求赔偿相应的损失。
2. 若乙方未按合同约定支付工程款项或提供相关资料，甲方有权暂停工程施工并要求赔偿相应的损失。
五、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交至乙方所在地人民法院解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑施工安全合同
建筑施工安全合同2020建筑施工安全合同范本（通用3篇）建筑施工安全合同1合同编号：立协单位：发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、分包工程范围和内容：4、分包形式：二、工程项目期限：自年月日起开工至年月日止完工。
三、协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。
介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。
甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。
甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
建筑工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同订立地点：建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点：1、工程名称：xxxxxxx2、建设地点：xxxxxxx二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ￥元，大写：佰拾万佰拾元角分)。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
建设工程施工合同示范文本(2020年)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同示范文本(2020年)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.建设工程施工合同示范文本(2020年)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
2020建筑施工合同范本4篇
2020建筑施工合同范本4篇篇12020建筑施工合同范本一、签约双方甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：二、施工项目甲方委托乙方承建的建筑工程项目名称为，具体位置为，工程范围包括但不限于：1. 工程概况及现状调查2. 方案设计及施工图纸制作3. 土地平整及基础施工4. 主体结构施工5. 给排水、电力系统施工6. 室内装修及设施安装7. 竣工验收及交付使用以上施工内容详见工程量清单。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币（大写），人民币（小写）元整。
2. 工程款支付方式：分期付款，具体如下：A. 前期款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的XX%作为前期款，即人民币（小写）元整。
前期款支付完毕后，乙方开始施工。
B. 进度款：工程施工中，根据工程进度，甲方按实际施工进度向乙方支付工程款，支付比例为实际完成工程量的XX%。
C. 竣工款：工程竣工后，甲方应于工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项，即人民币（小写）元整。
四、工程质量及保修期1. 乙方应保证施工质量符合相关国家标准和规定，确保工程安全可靠。
2. 工程竣工验收合格后，乙方承诺提供一年的免费维修保养服务，保修期从工程交付使用之日开始计算。
五、工程期限1. 工程期限为自合同签署之日起，工期为XX个工作日/月。
2. 若因不可抗力因素造成工期延误，双方应协商解决，并按照实际情况确定工期延长或赔偿方式。
六、违约责任1. 若乙方无故延误工程进度或工程质量不符合要求，则应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金人民币（大写），人民币（小写）元整。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，给乙方造成损失的，甲方应按实际损失支付违约金。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格交付使用之日终止。
建设工程施工合同(2020最新版)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同(2020最新版)The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.建设工程施工合同(2020最新版)第一部分协议书发包人（全称）：______________________承包人（全称）：______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________工程地点：______________________________工程内容：______________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________资金来源：_____________________________二、工程承包范围承包范围：___________________________三、合同工期开工日期：____________________________竣工日期：____________________________合同工期总日历天数______________________天。
四、质量标准工程质量标准：________________________五、合同价款金额（大写）：______________________元（人民币）￥：______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1．合同协议书2．中标通知书3．投标书及其附件4．本合同专用条款5．本合同通用条款6．标准、规范及有关技术文件7．图纸8．工程量清单9．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例：2020年工程建设施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为（工程名称），具体位置为（详细地址），项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议，∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为（具体天数），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币（大写），（小写），由甲方分期支付，支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题，乙方应立即采取相应措施处理，确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现不符合质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定，加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度，避免对施工环境造成污染和破坏，保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构，明确责任部门，负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查，乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除，需经双方协商一致，并书面表示解除意向。
2. 一方经通知，或者一方严重违约时，对方有权解除本合同，且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，可向有关主管部门申请调解，或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程施工合同书范本(2020版)
工程施工合同书范本(2020 版) Model project construction contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012108工程施工合同书范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
工程施工合同书范文 1为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称：****新建工程二、工程内容及工程量：*******。
三、工程总造价：大写(￥******元)四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：年月日至年月日。
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣 10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日工程施工合同书范文 2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
2020版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020版建设工程施工合同示范文本What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract2020版建设工程施工合同示范文本一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：HL202084691
项目承包施工合同范本2020
The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be
directly applied.
甲方：_______________________
乙方：_______________________
签订日期：_____年____月_____日
项目承包施工合同
甲方：某某装饰工程有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。
工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工，
施工质量达到合格标准。
合同价款(暂定)￥
二、甲方责任：
1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证
等其它管理工作。
2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之
间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。
三、乙方责任：
1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。
安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押
金(押金可退还)。
如有丢失工队全部承担，费用XX元/个。
每日上班无胸牌或
故意不带胸牌着，不准进入施工现场，并处罚XX元。
安全帽由分包负责人在
甲方库房统一领取并进行登记，安全帽成本XX元/顶，如有丢失，此款从工程款中扣除。
2)乙方进场施工人员，不论工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。
工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服成本费每套XX元，公司每套
补助XX元。
工队每套承担XX元，此款从工程款中扣除。
如发现不穿工作服进场施工者每次罚款XX元。
(实行单价包死据实结算)。
3)乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行认真评估，乙方严禁
在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否则甲方有权不付工程款，且由此
造成的一切损失由乙方负责。
4)施工所用材料，分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部，经审核由甲方专人采购(接单三天内到场)，材料运到现场按工种或承包段
由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐，如无人搬运上楼
或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运上楼，所有费用由乙方承担。
5)乙方施工现场必须由专人负责，全权处理现场发生的一切事情，并督促
所有人员，合理安排，保证施工质量和安全生产，现场负责人未经甲方代表同
意擅自离开一次罚款XX元以上。
6)材料领取时应由乙方负责人专人领取，严格按照甲方材料领取办法执行，不冒领，不多领，不故意囤积，以免造成材料资金积压浪费，从而影响其它分
包队的正常施工。
如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的，乙方必须提
前报甲方予以签字认可。
7)材料使用应本着节约的原则，讲究成本，追求效益，木工板，木龙骨等
边角碎料一定要充分利用，钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中
存放，不得随地抛撒，如发现随意丢弃，甲方管理人员将视其情节进行处罚。
8)乙方施工产生垃圾，由甲方派专职保洁人员负责清理，费用由甲方根据
工种由乙方工队进行平摊。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片，角磨片，钻头等)均由工队自行购买，甲方只供主材和正常施工辅料。
10)乙方施工人员不得在工地住宿，起灶做饭，生活问题由乙方自行解决。
11)每天下午6：00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人
员施工例会，集中研究工程质量，文明安全等问题。
每次例会如乙方代表迟到
一次罚款XX元，无故不到者罚款XX元。
12)乙方所用各种电源，甲方只提供分层配电箱及配套控开，并负责架设一道照明电源线，其余施工用线均由乙方自行解决，甲方提供的每层配电箱及照
明电源线，乙方需进行保护并保证原有数量，如有丢失或人为损坏，费用均由
乙方平摊处理。
13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟，使用电炉子烧水，如有违反每人次罚款XX元，并通报处理。
14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点，如在工地随地大小便，发现一次罚款XX元，并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。
15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反，按相关规定处罚或处理。
16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作，如墙体维护，地面覆盖等(材料由甲方供应)。
四、工期约定
1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期，工期顺延。
2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期，工期不顺延，
每延误一天罚款XX元。
3)因设计变更或因甲方原因造成停电，停水及其它不可抗力因素影响导致
停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。
五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程
施工图纸，设计方案变更及现场变更通知为准，严格按照国家规范(电器安装施工验收规范GB50303-2002)要求细致进行质量验收。
本工程应达到国家规范
质量评定合格标准。
甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收，过程中实行“三交接”验收手续，每道环节均由专人负责，层层把关，若甲方验收时因不合格而要求
乙方整改，由此产生的费用或延误工期由乙方负担，工期不予顺延。
由于乙方
偷工或不按要求操作造成质量事故，其返工费均由乙方承担，工期不顺延。
六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际
计算”的计价方式，在本合同生效后，甲方分次按下列规定支付人工费，具体为：施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程
完工后，以甲方签字验收为准，付至工程款的70%.待决算完毕后付完总价。
[留结算总价的5%作为质量保证金。
]
七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护，及
原建筑物成品。
如造成损失，应照价赔偿。
未经甲方同意，随意更改施工图纸
或施工工艺，造成工程质量不合格，由此产生的返工费用由乙方全部承担。
因
一方原因，导致分包合同无法履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并由
负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。
若工程质量一次验收达不到合格率100%，乙方愿意承担违约金XX元。
八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工作进
度的情况下，双方可采取协商或找相关部门进行协调。
当事人不愿意通过协商
或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。
九、附件本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
本合同内容完成后自动终止。
十、补充条款乙方进场施工，应保证自己工队所有人员的人身安全，如在
施工中发生伤残等安全事故，不论事故大小，责任均由乙方自行承担，甲方不
承担任何相关责任，甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。
乙方
进场施工，如中途撤场或停工，甲方除停付乙方所有工程款项外，其分包工作
内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工，应付工费均从乙
方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
十一、单价约定：单价见后附表
甲方:乙方:
法定代表人:法定代理人:
代理人:代理人:
电话:电话：
年月日年月日。