总包、分包单位临时用电管理协议
临时用电安全管理协议书
临时用电安全管理协议书
一、甲方（用电方）和乙方（供电方）
甲方：（具体名称或姓名）
地址：（具体地址）
联系方式：（联系电话或电子邮件）
乙方：（具体名称或姓名）
地址：（具体地址）
联系方式：（联系电话或电子邮件）
二、协议内容
1. 甲方应遵守国家和地方的电力法规，严格按照电力设备的使用说明进行操作，不得违规使用电力设备。
2. 甲方应定期对电力设备进行检查和维护，确保电力设备的正常运行。
如发现电力设备存在安全隐患，应立即停止使用，并及时通知乙方。
3. 乙方应保证提供的电力设备符合国家和地方的电力标准，不得提供不合格的电力设备。
4. 乙方应对甲方的电力设备使用情况进行监督和检查，如发现甲方存在违规使用电力设备的行为，有权要求甲方改正。
5. 如因甲方的违规使用导致电力设备损坏或发生电力安全事故，甲方应负责赔偿乙方的损失。
6. 如因乙方提供的电力设备存在问题导致电力设备损坏或发生电力安全事故，乙方应负责赔偿甲方的损失。
三、协议期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，至甲方完成电力设备使用并归还乙方为止。
四、其他
本协议未尽事宜，由双方协商解决。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签字）：__________ 日期：__________
乙方（签字）：__________ 日期：__________。
临时用电安全协议书
临时用电安全协议书临时用电安全协议书1甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况,为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！一、临时用电安全；1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。
2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。
3、因乙方使用的临电为甲方施工用电，电压、电流强度随甲方用电器启动或电网电压、电流强度而变化，可能导致乙方用电设施损坏或财产、人身伤亡事故，甲方不承担任何责任及费用。
4、因电网或甲方自行安排停电，恢复供电时甲方不另行通知乙方，乙方在停电间歇不得随意接拆线路或用电器，否则发生人生伤亡及财产损失事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。
5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。
6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。
7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。
乙方不得使用大功率用电器。
若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。
8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。
9、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。
总包、分包单位临时用电供应合同
总包、分包单位临时用电供应合同背景为了满足项目施工过程中总包和分包单位的临时用电需求，特订立本《总包、分包单位临时用电供应合同》（以下简称“合同”）。
1. 定义1.1 总包单位总包单位指项目主办方或授权代表，负责项目总体施工管理和协调的单位。
1.2 分包单位分包单位指被总包单位委托承担项目特定工作内容的单位。
1.3 临时用电设施临时用电设施指为满足项目施工过程中用电需求而设置的临时供电设备和相关设施，包括但不限于发电机、配电箱等。
2. 用电供应2.1 总包单位责任总包单位应按照项目施工进度和分包单位的用电需求，合理安排并提供临时用电设施。
2.2 分包单位要求分包单位应提前向总包单位提出用电需求，并确保其用电需求的合理性和准确性。
2.3 用电设施维护总包单位负责对临时用电设施的维护和保养，确保其正常运行。
3. 付款方式3.1 付款条款双方同意按照以下付款方式进行结算：- 总包单位应按照实际发生用电设施费用，向分包单位开具并支付相应款项；- 分包单位应在收到后的三个工作日内完成支付。
3.2 要求总包单位开具的应包含以下信息：- 抬头；- 编号；- 金额；- 日期。
4. 违约责任4.1 总包单位违约如总包单位未按照合同约定提供临时用电设施，分包单位有权要求返还已付款项，并可以要求额外的赔偿。
4.2 分包单位违约如分包单位未按照合同约定支付费用，总包单位有权暂停或终止临时用电供应，并有权要求分包单位承担相应的违约责任。
5. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交所在地人民法院解决。
6. 其他本合同自双方签字盖章之日起生效，在履行完毕后自动终止。
---以上为《总包、分包单位临时用电供应合同》的内容摘要，具体细节请查阅实际合同文件。
用电协议模板(精选6篇)
用电协议模板（精选6篇）用电协议模板第1篇为确保工程项目施工顺利进行，保证现场施工人员的人身安全和用电设施安全，经甲乙双方协商，特制定临时用电协议，来约束双方共同坚持的“安全第一，预防为主”的方针，监督管理好施工过程中的各项用电安全工作，预防发生预想不到的安全事故。
甲乙双方不得以任何借口违反本协议条款，以确保安全生产。
协议如下:(一)甲乙双方共同遵循条款1、甲乙双方必须严格执行《建筑工程施工安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)的要求，遵守国家及北京市现行的有关安全生产法律、法规和规范标准。
2、甲、乙双方均对各类施工人员和电工进行安全教育、安全培训的义务，杜绝一切违章行为。
3、甲、乙双方一切工作均以安全第一为出发点，相互采纳安全管理中先进经验和合理化建议，更好的保证施工安全用电安全协议书用电安全协议书。
(二)甲、方的责任及义务1、甲方必须根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)提供合格、有效的a级配电箱,。
2、甲方安全管理的范围为，现场a级配电系统的用电配置，a级配电以下部分由分包单位自行按标准实施安全管理。
(农村山林合作协议书)3、甲方严格检查标准，并有权对乙方区域一切不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查，并有权对不符合要求的用电区域实行断电措施，或没收不符合安全用电的设施和设备，有停电权、处罚权和责令整改权。
4、甲方有权对乙方的违章行为，不符合安全要求的电工和不听指令的维修人员给予开除或撤换职务的权利。
5、甲方具有对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责。
(三)乙方责任和义务1、乙方必须严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)对用电设施进行维护和管理2、乙方对临时用电必须由电气工程技术人员负责管理，会同甲方对施工管辖区域内的一、二级配电的管理和维护及检修。
关于安全用电协议书3篇
关于安全用电协议书3篇安全用电协议书篇1甲方：__x建设开发总公司乙方：__x装饰工程股份有限公司为确保工程顺利进行，依据总包与分包安全生产用电协议如下：一、现场临时用电范围：生活区（宿舍、食堂）、施工现场二、甲、乙双方的权力、责任和义务1、甲方负责对现场和生活区的总配电柜二级箱，符合规范标准要求。
2、甲方有权对劳务分包队开关箱（三级箱）以及设施设备进行监督检查，使其设施、设备符合规范要求。
3、生活区配电线路按规范要求做好，保证生活区用电安全。
4、甲方对现场人员和特殊工种的.教育、考核符合实名制管理要求。
三、乙方的权力、责任和义务1、乙方负责在现场使用的二级箱以下线路（三级开关箱）符合甲方以及北京市临电管理规范要求。
2、乙方临电管理人员应符合北京市特殊工行业要求。
3、乙方应对生活区用电管理进行监督、检查、维护。
4、食堂的设施应符合卫生防疫和临电规范要求，电费计量每度为__x元。
5、乙方对现场设置的所有线路、配电箱等不准随意挪动，箱内电气设备禁止随意拆除或损坏，其中包括各类标识签等。
6、活动式动力箱及照明箱必须使用合格的橡套电缆，长度不得超过30米，禁止使用塑铜线或胶紫线，线路不准拖地，严禁使用插线板，手动工具绝缘应良好。
7、禁止非电工压接各类用电设备（如电焊机、振捣棒、打夯机、手提式电动工具及其它设备等）。
8、三级配电箱，配电箱内插座安装牢固，箱体要保持整洁，每次使用完后应及时断电清理，每台用电设备必须有各自的专用开关，严禁用同一个开关控制2台及2台以上的用电设备。
9、行灯局部照明必须采用36V以下安全电压，灯体与手柄应坚固，绝缘良好并耐热耐潮湿。
灯泡必须有金属防护网，线路使用橡套软电缆，手动电动工具应使用Ⅱ类工具和Ⅲ类工具，可不做保护接零，设专用开关箱内设短路，漏电保护装置，开关箱的电源线采用橡套软电缆，敷设与动力活动箱相同。
10、电焊机的一次电源线长度应不大于5米，进线处出必须设置防护罩，二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆的长度应不大于30米，且双线必须到位，压接应牢固，焊把线应不得有破损、龟裂、断口等现象。
消防分包工程施工临时用电用水协议
消防分包工程施工临时用电用水协议消防分包工程施工临时用电用水协议一、背景和目的为确保消防工程施工期间施工安全，合理合法使用临时用电和用水资源，特制定该协议。
本协议适用于消防分包工程施工期间的临时用电和用水管理。
二、协议范围本协议适用于消防分包工程施工过程中对于临时用电和用水的需求以及管理。
三、临时用电管理1. 施工单位应依据施工需要，合理安排临时用电设备的布局和接线，确保用电设备符合相关标准，并且符合消防要求。
2. 临时用电设备必须具备过载保护、漏电保护和短路保护装置，并按照相关安全要求进行接地。
3. 施工现场应设置专人负责临时用电设备的操作和管理，确保用电设备的正常运行和安全使用。
4. 临时用电设备使用完毕后，应及时切断电源并进行安全检查，确保用电设备的安全性。
四、临时用水管理1. 施工单位应向消防部门申请临时用水的审批，并按照审批的用水量和要求进行使用。
2. 临时用水设备必须符合相关的消防水源要求，并由专人负责操作和管理。
3. 施工单位应加强临时用水设备的维护和保养，及时清洁和检查设备的功能正常性。
4. 临时用水设备使用完毕后，应关闭水源，并进行必要的安全检查，确保设备的安全性。
五、安全管理1. 施工单位应制定详细的安全措施和紧急预案，确保临时用电和用水过程中的安全。
2. 临时用电和用水设备操作人员应具备相关的操作技能和文明施工意识，在使用过程中应注意安全操作，禁止私拉乱接电线和乱接水源。
3. 发生紧急情况时，应立即采取措施进行应急处理，并及时报告相关部门，确保施工现场安全。
六、违约责任1. 若施工单位严重违反本协议约定，导致严重安全事故发生，将承担相应的法律责任。
2. 若施工单位因违反本协议约定，给其他相关单位或个人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除应经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2. 任何一方有权根据实际需要提出变更或解除本协议的请求。
总包对分包单位临时用电安全管理协议书
分包单位临时用电安全管理规定项目名称：无锡融创机场路项目总包单位：中兴建设有限公司分包单位：责任人：分包单位严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行总包制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受总包的监督管理。
1.总包提供施工指定电源点，分包单位负责其二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。
因分包单位配、用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。
2.分包单位所有配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及总包要求，如分包单位不按照规定要求配置，总包单位有权禁止入场使用并要求立即整改；如分包单位不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由分包单位承担全部责任。
3.分包单位必须在进场前一周必须提交用电申请表，将本单位所需用电总负荷及数量上报总包，经总包单位批准后根据总包制定方案措施由分包单位负责实施。
因未提交用电申请或未经总包批准或批准后不按总包单位制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由分包单位负全部责任。
4.分包单位在进场后一周内必须负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报总包方。
分包单位现场所有临电施工人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。
5.未经项目部批准，分包单位不得随意挪动现场临时用电设施，不乱接拉电源。
一经发现，由总包单位按《施工现场临时用电管理规定》处罚。
6.未经项目批准，分包单位不得建筑物、仓库内随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向总包单位报请用途及批准后方可设置。
7.分包单位不私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。
建筑工程施工临时用电协议
建筑工程施工临时用电协议"用电安全，从我做起；施工规范，人人有责。
"作为建筑工程施工的重要环节之一，临时用电的安全使用至关重要。
为了确保施工现场用电安全，保障工人和设备的生命财产安全，特制定本协议。
一、双方当事人甲方：施工方（具体施工方名称/公司名称）乙方：用电供应方（具体供电公司名称/场地所有者名称）二、协议目的根据建筑工程用电安全管理规定，规范施工现场的临时用电行为，确保用电安全，维护双方的合法权益。
三、用电范围甲方在建筑工程施工期间所需的电力供应，包括临时用电、施工机械设备用电等。
四、协议内容1. 乙方将根据甲方的用电需求，确保甲方施工现场的电力供应。
2. 乙方将按照相关法律法规和安全规范，为甲方提供用电安全咨询和技术支持。
3. 甲方需向乙方提供有关施工现场用电的详细情况、用电规模、设备数量等信息。
4. 甲方需按照乙方的要求合理安装临时用电设备，并确保设备正常运行。
5. 甲方承诺不私拉乱接电线，不乱拉乱接临时用电设备。
6. 甲方承诺严格按照乙方规定的用电电压、电流标准使用电力。
7. 甲方负责聘请具备相关资质的电气工程师对施工现场的临时用电进行检测和维修。
8. 甲方应定期对施工现场的电器设备进行维护保养，确保设备安全可靠。
9. 若甲方违反有关用电安全规定，造成电力设备损坏或用电事故，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、协议期限本协议自双方签署之日起生效，至甲方工程竣工并完成验收之日止。
六、协议解除1. 双方协商一致决定解除协议的；2. 甲方未按照本协议约定使用电力，并多次受到乙方的警告仍不改正的；3. 甲方施工现场发生严重的用电安全事故，经乙方认定不宜继续供电的。
七、其他约定1. 甲方除了临时用电外，未经乙方同意不得将电力供应用于其他非施工用途。
2. 甲方需按时按量足额支付乙方提供的电力费用，逾期支付的应承担相应的违约责任。
3. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门或仲裁机构申请调处或仲裁。
临时用电协议书临时用电协议书【9篇】
临时用电协议书临时用电协议书【9篇】第1篇:临时用电协议书临时用电协议书甲：项目部:工程乙方:为落实安全第一、预防第一的方针，切实加强施工现场临时用电安全管理，确保施工人员在生产过程中的生命安全和健康，落实各项临时用电安全管理制度。
根据国家和北京市关于建设工程施工现场临时用电安全管理的法律、法规和各项管理规章制度，经双方协商，特制定本协议:一、项目部责任:1.项目部建立临时用电安全领导小组，成立专职电气工长，明确责任分工，落实人员。
2.建立各种临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制和审批制度，并建立相应的技术档案。
建立技术交底制度；向专业电工和各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并在技术交底文本上履行交底人和交底人的签字手续，注明交底日期。
4.建立安全检查制度。
定期团队对临时用电工程的接地电阻值、电气设备的绝缘电阻值、漏电保护器等进行检测题并做好记录。
建立电气维修制度；加强日常和定期维护，及时发现和消除隐患，建立维护记录。
建立安全教育与培训制度；定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，所有上岗人员必须持有劳动部门颁发的上岗证书，并在有效期内。
7.项目部管理人员不得违反规定，及时纠正和制止施工人员违反安全用电行为。
8.建立电气火灾日常检查制度，加强安全用电管理，预防电气火灾应急救援队伍。
施工队伍及其负责人的职责：1.施工队伍必须认真遵守公司和项目部的各种临时用电管理制度:服从项目部的管理，成立安全用电领导小组，成立专业电工，明确责任，与团队所有专业电工和各类用电人员签订安全用电协议。
2.施工队负责人负责每月组织团队全体人员进行安全用电知识教育和培训，并负责监督检查团队人员的实施情况，发现隐患，及时解决。
3.施工队负责人必须保证专业电工和各类电工持有效证件上岗，并对其进行日常安全用电培训和检查。
4.施工队长和专业电工队长必须监督施工人员劳动保护用品的正确佩戴和使用。
临 时 用 电 管 理 协 议
临时用电管理协议总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）为保证安全生产、文明施工，保障现场施工各方人员生命安全，杜绝用电事故，特制定本协议。
甲方的权利和义务：一、甲方有权利监督和管理乙方的用电行为，有权对违章违规的行为进行制止，有权要求乙方对用电中存在的问题和不足之处进行整改,如果到期未整改或整改不到位，甲方有权对乙方进行处罚。
二、如果甲方要求乙方整改的问题、不足之处以及安全隐患，乙方拒不整改，甲方有权对乙进行必要的处罚，或要求乙方更换或辞退有关人员。
三、甲方有权在有关国家和地方标准的基础上，对乙方在施工用电方面提出技术和管理方面的要求。
四、甲方有权要求乙方做好施工用电方面的安全管理资料（包括施工用电方案、用电安全技术交底、检查记录及整改情况等等）。
乙方的权利和义务：一、乙方有义务遵守国家及当地有关部门有关施工用电方面的规程、规范及技术标准和甲方的各项规章制度，对甲方在检查中或工作中发现和提出的问题、不足之处和存在的安全隐患有义务进行整改和落实。
二、乙方有义务严格要求自己的人员，不准私拉乱接，应做到电工操作人员持证上岗，正确和及时使用相关的个人防护用品。
三、乙方有义务为自己的手持电动工具和其它用电设备准备符合规范要求的开关箱。
四、乙方有义务保证所有用电机具的保护零和漏电保护器完善有效和灵敏可靠，且有义务保证所有开关设备（含漏电保护器）的技术指标或技术参数与有关规范要求的使用场所相适应(开关箱中的漏电保护器漏电动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒；潮湿场所及腐蚀性场所、密闭容器中漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不大于0.1秒,且应配备隔离开关)。
五、乙方有义务使其用电系统满足三级配电二级保护的规定，且有义务满足三相五线制（TN-S）的要求。
六、甲方在有关国家和地方标准基础上，在施工用电方面提出的技术和管理方面的要求，乙方有义务去贯彻和落实。
七、乙方有义务做好施工用电方面的安全管理资料，而且这些资料应当完整、规范、真实、有效。
临时用电协议书范本(通用5篇)
临时用电协议书范本(通用5篇)【篇1】临时用电协议书范本甲方：(总承包单位)乙方：（分包单位）为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：一、工程名称：工程地点：分包内容：劳务分包二、安全生产管理：1、总包方权利与义务：（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
分包临时用水用电管理制度
分包临时用水用电管理制度一、总则为了科学、合理地管理分包临时用水用电，确保用水用电安全、有效、节约，保障施工生产的顺利进行，特制定本制度。
二、分包临时用水用电管理的范围本制度适用于项目工程中，分包单位临时用水用电的管理工作。
三、分包临时用水管理1. 用水设备管理（1）分包单位需向工程总承包单位提前申报用水设备，包括水泵、水管等设备，并经过验收合格后方可安装和使用。
（2）用水设备的放置位置需合理，保证施工区域内用水设备的布局合理，不影响其他工程的施工。
2. 用水计量管理（1）分包单位需按照实际用水量进行合理计量，并做好用水记录，及时通报工程总承包单位。
（2）用水完毕后，分包单位需对用水设备进行清洁、维护，并在不需要用水时及时停止设备的使用。
3. 用水安全管理（1）分包单位需对用水设备进行定期检查，确保用水设备的正常使用，防止水管爆裂等安全事故的发生。
（2）严禁未经许可私接他人用水管道，一经发现立即停止并承担相应的法律责任。
4. 用水节约管理（1）分包单位需通过技术手段和管理手段，合理控制用水的使用，避免浪费用水资源。
（2）在施工区域内进行临时用水时，分包单位应采取回用水、雨水收集利用等措施，尽可能减少对自然水资源的消耗。
四、分包临时用电管理1. 用电设备管理（1）分包单位需向工程总承包单位提前申报用电设备，并经过验收合格后方可安装和使用。
（2）用电设备的安装和使用应符合国家有关电气设备安全规范，确保施工场地内用电设备的安全性。
2. 用电计量管理（1）分包单位需按照实际用电量进行合理计量，并做好用电记录，及时通报工程总承包单位。
（2）用电完毕后，分包单位需对用电设备进行清洁、维护，并在不需要用电时及时停止设备的使用。
3. 用电安全管理（1）分包单位需对用电设备进行定期检查，确保用电设备的正常使用，防止电线漏电、短路等安全事故的发生。
（2）严禁私拉乱接电线，一经发现立即停止并承担相应的法律责任。
4. 用电节约管理（1）分包单位需通过技术手段和管理手段，合理控制用电的使用，避免浪费电力资源。
总包与分包单位临时用电协议规定
总包与分包单位临时用电协议规定1. 背景本协议旨在明确总包与分包单位之间临时用电事宜，确保施工期间用电安全和合理使用。
2. 定义- 总包：指负责整个项目施工的主要承包商。
- 分包单位：指承接总包工程的分部或特定工程范围的承包商。
- 临时用电：指在工地施工期间临时安装的用电设备。
3. 协议内容3.1 用电范围- 总包应提供足够的电力容量以满足分包单位正常施工所需。
- 分包单位应合理使用临时用电，并确保不超过合同规定的用电容量。
3.2 用电安全- 总包和分包单位应共同负责确保临时用电设备的安全使用。
- 临时用电设备应按照相关安全规范进行安装，并定期检查和维护，以确保其正常运行和安全可靠。
3.3 用电费用- 总包对临时用电设备的电费支付负责，包括设备租赁费用和用电消耗的费用。
- 分包单位应按照约定合理使用电力，并配合总包提供用电消耗数据。
3.4 违约责任- 如因分包单位的过度用电或不合理使用而导致电力供应不足或其他事故，分包单位应承担相应的违约责任。
- 如因总包未按时提供足够的电力容量而导致施工延误或其他损失，总包应承担相应的违约责任。
4. 争议解决本协议的解释、执行和争议解决应依照中华人民共和国相关法律法规进行，当事人应友好协商解决。
如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
5. 生效和修订- 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，并且在项目施工期间持续有效。
- 任何修改和补充都应以书面形式进行，并由双方代表签字确认生效。
以上为总包与分包单位临时用电协议规定内容，双方应严格遵守。
如有违反协议的行为，违约方应承担相应的法律责任。
施工现场临时用电安全管理协议样本
总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《XXX市建设工程施工现场安全防护标准》等规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
一、甲方的权利、责任和义务1. 贯彻落实国家、XXX市施工现场临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理。
2. 审核乙方临时用电申请，编制施工现场临时用电施工组织设计，审核乙方编制的临时用电方案；并建立健全临时用电档案。
3. 提供施工电源，与乙方办理交接验收手续，并按规定收缴乙方用电费用。
4. 对乙方电气作业人员进行审核，符合要求后将相关特种作业人员的花名册、操作证复印件（盖红章）等进行归档，并纳入总包统一管理。
对不符合规定的特各作业人员有权予以清退。
5. 对作业人员进行安全用电教育培训，对临时用电值班电工进行现场安全生产教育考核，合格后持证上岗，并对乙方进行书面安全用电交底。
6. 对乙方进场的电气设备（如开关箱、移动箱、电焊机、灯具等）、材料进行检验，合格后采取取样封存对比，以确保所有进行电气设备、材料合格、有效。
7. 对乙方负责施工安装的临时用电工程进行验收，合格后方准投入使用。
8. 对乙方临时用电设备、设施（含施工区、生活区等用电）进行监督和检查，发现隐患问题责成乙方予以及时、全面、彻底整改，并按规定予以处罚；对严重用电隐患有权立即停止使用、切断电源。
二、乙方的权利、责任和义务1. 严格执行国家、XXX市施工现场临时用电规范、标准和安全操作规程，以及甲方临时用电相关规定，服从甲方安全用电管理。
并对所管辖的临时用电负全面管理责任。
2. 向甲方提供书面的临时用电申请，设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续，并按甲方指定配电箱、专用开关接线用电，不得随意改动和使用甲方现场的临时用电线路和设备。
临时用电安全管理协议书范本(精选3篇)
临时用电安全管理协议书范本（精选3篇）临时用电安全管理协议书1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、工程概况：工程名称：工程地点：分包项目开工日期：分包项目竣工日期：二、供、受电方式：1、供电方式：从甲方变压器或指定配电箱一侧引出供电电源线。
（可根据现场实际情况约定）2、受电方式：乙方在甲方供电电源线以下安装电度表及漏电开关用电系统。
（可根据现场实际情况约定）三、安全责任：1、甲方责任：1.1向乙方提供施工生产及临时生活照明电源KW。
1.2向乙方提供电源配电系统资料；保障和维护所提供电源（乙方电度表以上）的安全，并及时处理发生的故障。
1.3用电期间，事故停电或者其它原因停电，应及时通知乙方，并及时安排恢复供电。
2、乙方责任：2.1负责本单位管辖范围内（自乙方电表及以下）的用电安全。
2.2确保本单位用电负荷总容量在1.1条款规定负荷内，禁止超负荷用电。
2.3严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－）、北京市地方标准和甲方关于临电使用的.各项规章制度，确保本单位管辖范围内（自乙方电表及以下）的电气系统与甲方电源系统相容，保障整个现场临时用电系统的安全。
2.4本单位管辖范围内（自乙方电表及以下）临时用电系统的施工、管理应由相应等级的专业电工完成，禁止非电工从事应由电工完成的工作。
2.5未经甲方同意，乙方不得以任何形式向第三方提供电源，在乙方管辖范围内，发现非本单位人员擅自用电者，乙方应予以制止或拆除。
2.6发生有碍整个系统安全的隐患或问题后，必须立即向甲方报告。
需要甲方所提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意并由甲方人员完成（因紧急情况需要除外）。
2.7得到甲方停电通知或发现现场临时停电后，乙方应主动切除本单位所有用电负荷，以防止因突然来电造成事故。
2.8认真贯彻执行上级及甲方有关文明安全施工的规定，服从甲方对现场临电的统一管理要求，加强本单位临时用电管理、规范现场电气设施及防护设施，完善内业资料。
施工现场临时用电安全协议书
施工现场临时用电安全协议书在日常生活和工作中，协议与我们的生活息息相关，签订了协议就有了法律依靠。
拟起协议来就毫无头绪？下面是作者整理的施工现场临时用电安全协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工现场临时用电安全协议书1总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—20xx）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—20xx）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。
签定本协议书。
甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。
负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。
2、甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理，对乙方专职电气维修工作进行监督，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。
3、甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为，甲方有权进行经济处罚。
4、负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行监督检查。
5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。
并监督整改落实情况。
6、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、现场发生触电事故时，甲方不负任何责任。
二、乙方的权利、责任和义务：乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为代表乙方行为。
1、电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。
施工现场临时用电安全管理协议书(北京)
施工现场临时用电安全管理协议书（北京）一、目的和范围为保证施工现场临时用电的安全运行，促进工作场所的安全生产，特制定本协议。
此协议适用于位于北京地区的施工现场。
二、协议内容1. 责任分工•施工方负责安排临时用电设施的搭建、运行和维护，确保设备符合国家标准和安全要求。
•用电设备供应商负责提供符合标准的设备，并负责设备的检测和维修保养。
•监理单位负责监督施工方和用电设备供应商的工作，并对临时用电设施进行定期检查。
•劳务公司负责施工人员的安全培训，确保员工遵守安全操作规程，使用合适的个人防护装备。
2. 电气设备安装•施工方应根据实际需要，合理安排电气设备的数量、位置和布线，并确保设备稳定可靠、防护措施完善。
•施工方应与用电设备供应商协商确定电气设备的运行负荷和额定电流，确保临时用电系统的安全运行。
3. 电缆敷设•电缆敷设应符合国家电气安装标准，保证电缆的绝缘性能和导电能力。
电缆的敷设应避免与其他建筑设备相互干扰，并采取防水、防火等措施。
•电缆敷设应有专项人员负责，敷设过程中应保持电缆的整洁有序，避免过度弯曲和机械损伤。
4. 用电设备检测•用电设备供应商应对所提供的设备进行定期检测，确保设备的正常运行和安全性能。
•检测应包括设备的绝缘电阻、接地装置、漏电保护器等项目，测试结果应记录并保存。
5. 用电设备维修保养•施工方应建立健全的用电设备维修保养制度，明确责任人和工作内容，定期对设备进行维护和检修。
•维修保养过程中应断电操作，确保操作人员的安全。
如需临时供电，应采取合适的措施保证操作人员的安全。
6. 安全教育培训•施工方负责组织安全教育培训，培训内容包括电气设备操作规程、用电安全知识等。
•劳务公司应对施工人员进行安全教育培训，确保员工了解安全操作规程和个人防护装备的使用方法。
三、违约责任对于不按照协议约定进行临时用电安全管理的一方，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
四、其他事项本协议自签订之日起生效，有效期为施工期间。
消防分包工程施工临时用电用水协议
消防分包工程施工临时用电用水协议双方确认，为保障消防分包工程施工期间用电用水的需求和安全，特订立本协议。
一、协议目的和范围本协议的目的是明确施工方在消防分包工程施工期间所需的临时用电用水事项，并确保合理使用和负责运营。
二、协议内容和义务1. 施工方同意按照《建设工程施工现场管理规范》等相关法律法规，并协助负责主体单位提供的消防消火器材、人员等进行严格的消防控制和安全管理。
2. 施工方应向主体单位提供施工现场用电用水需求的明确计划，并由主体单位审核后进行具体操作。
3. 施工方负责搭建施工现场用电线路和用水管道，并按照相关标准和规范进行布置，保证安全可靠。
4. 施工方应当定期对临时用电线路和用水管道进行维护、检修和保养，并保证施工现场的电力供应和给水排水系统的正常运行。
5. 施工方负责购买和安装临时用电设备，确保设备的安全、合法和合规，并按照相关要求进行用电量的合理控制。
6. 施工方在施工过程中应当遵守用电用水的相关管理规定，不得擅自改变、调整或停用用电线路和用水设备，确保施工现场的用电用水符合规范和安全要求。
7. 施工方应当加强用电用水的管理和监督，避免浪费和不当使用，确保施工现场用电用水的合理化和节约化。
8. 主体单位应根据施工方提供的用电用水计划，及时提供所需的电力供应和水资源，并协助解决施工过程中出现的用电用水的相关问题。
9. 主体单位有权对施工方进行用电用水的监督和检查，如发现问题，可以提出整改要求，并要求施工方立即采取相应措施予以处理。
10. 若施工方在施工过程中出现因用电用水问题导致事故或其他安全问题的，施工方应负有相应的责任，并承担相应的损失和相关责任。
三、协议期限和解除本协议自双方签署之日起生效，至消防分包工程竣工验收合格为止。
若协议期限届满后，仍需临时用电用水，双方可另行协商续签或解除协议。
四、协议变更和争议解决协议变更应经双方协商一致，并以书面形式确认生效。
如双方就协议的解释或执行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：AQ-BH-06805
( 文档应用)
单位：_____________________
审批：_____________________
日期：_____________________
WORD文档/ A4打印/ 可编辑
总包、分包单位临时用电管理
协议
Management agreement on temporary power utilization of general contractor and
subcontractor
总包、分包单位临时用电管理协议
说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,
能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。
总包方（全称）
分包方（全称）
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》
（JGJ46-2012）的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下管理协议：
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
分包内容：
发包形式：劳务分包□专业分包□
二、工期
进场日期：年月日
竣工日期：年月日
三、安全生产管理：
1、总包方权利与义务：
（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）负责编制现场一级和二级电箱以上临电施工方案，审核分包方报送的所辖区域二级电箱以下临电设置方案，提供现场一级和二级电箱，对现场一级和二级电箱及主电缆进行管理和维护，监督分包方对所属区域的二级电箱以下电箱和电缆及用电设施的管理和
维护。
（4）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（5）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（6）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（7）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（8）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（9）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（10）施工现场临电器材根据合同约定各自承担。
（11）负责组织各分包方参加总包方每周的定期检查，对现场的临电管理进行检查、评比，督促分包方落实安全隐患整改措施。
（12）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
（13）总包方委派为现场管理代表，联系电话，负责监督管理分包方临时用电安全。
2、分包方权利与义务：
（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的，由分包单位承担主要责任。
（2）负责依据JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》编制所属区域的二级电箱（甲方指定）以下三级电箱（从二级电箱引出通往作业面可直接接电动工具及照明电箱）、临电线路、照明设施进行敷设、安装、维护和管理，对现场电工进行临电方案交底。
（3）分包方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
（4）分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法
规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。
（5）分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式，积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。
（6）分包方必须建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）分包方有教育职工安全用电的义务，并提供合格的临时用电操作人员，持证上岗率要求100%。
（8）分包方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。
做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。
分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工作状态，并按照建设主管部门的要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。
所有分包方自有的施工机械和电气设备设施在进入施工现场时需在总包方门卫处登记备案，以
便日后退场留有依据。
（9）分包方使用机械设备和电气设备，要定人(持证）、定机、定岗，严格执行操作规程和安全技术交底，不得擅自离岗，严禁酒后作业。
涉及总包方范围或其他分包范围用电作业时必须经总包方许可确认。
（10）分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。
（11）分包方的电气作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确的佩戴和使用。
（12）分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”，发现事故及时向总承包方报告，并积极组协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。
（13）分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
（14）分包方必须坚持每天班前安于教育制度，并严格按照安全技术交底施工。
班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。
（15）分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理，确保用电安
全。
（16）分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须先做好事故的善后处理工作。
当然总包方对事故的发生负有相关责任时，总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。
（17）按照总包方要求，定期向总包方上报安全技术交底记录、现场临时用电检查记录。
(18)分包方委派为现场管理代表，联系电话,服从总包方临时用电安全管理。
四、违约：
1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定，总包方一经发现可下达整改通知书（抄送建设单位和监理单位）要求分包方立即进行整改，分包方应按总包方要求进行整改，如分包方不按总包方要求进行整改，总包方有权强制停工和经济处罚等措施。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任，造成经济损失的由分包方经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任，造成经济损失的由总包方经济支出。
4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度行为自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。
5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的罚金，应按时交付现金或从工程款中予以扣除;对不及时签字或不签字确认的情况，则按双倍处罚。
五、协议说明：
1、本协议在双方签字盖章后生效，至劳务分包、工程专业分包合同截止时（工程完工经双方验收合格后）自然终止。
2、本协议未尽事宜在工作中进一步完善。
3、本协议视为双方合同的补充文件，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。
4、本协议一式两份，双方各执一份。
总包方(盖章）：分包方（盖章）：
总包方（签字）：总包方（签字）：
签约日期：年月日
这里填写您的公司名字
Fill In Your Business Name Here。