2020年《一级建筑师之工程法规 》基础辅导试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规 》考点试题含答案共200题(4)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》考点试题含答案共200题(4)本资料精选选择题500题1．涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数量的()。
A.20%B.25%C.30%D.50%【答案】C2．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是()。
A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C参考解析：大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。
发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的; (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。
3．以下不属于行政强制执行决定必须载明的事项的是()。
A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者公司名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【答案】C参考解析：我国《行政强制法》第37条：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：(一)当事人的姓名或者名称地址;(二)强制执行的理由和依据;(三)强制执行的方式和时间;(四)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(五)行政机关的名称印章和日期”之规定，A、B、D均属于行政强制执行决定必须载明的法定事项。
而C项系行政机关作出强制执行决定前，应当事先书面催告当事人时所必需载明的事项之一，故C为正确选项。
4．《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于( )日。
A.5B.7C.10D.20【答案】A参考解析：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。
《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。
2020年《一级建筑师之工程法规 》重点试题练习含答案共200题(5)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》重点试题练习含答案共200题(5)本资料精选选择题500题1．《招标投标法》属于()。
A.民商法B.行政法C.经济法D.社会法【答案】A2．项目经理是施工企业的()。
A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【答案】C参考解析：《民法通则》第38条规定：“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人”;第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权”。
施工企业的工程项目负责人即项目经理，是接受企业法定代表人的委托，在授权范围内以施工企业的名义独立从事施工管理活动，其后果由施工企业承担。
故C为正确选项。
3．某办公楼未经竣工验收，业主即投入使用。
两年保修期届满后，发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是()。
A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.承租人【答案】B参考解析：《建设工程质量管理条例》第40条规定“基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程”的保修期，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
因此，虽然建筑工程未经竣工验收建设单位擅自使用，但施工单位仍应当对于地基基础工程和主体结构工程承担保修责任至该工程设计文件规定的合理使用年限。
故B为正确选项。
4．下列选项中除()以外都属于投标人的不正当竞争行为。
A.相互串通投标B.以行贿手段谋取中标C.谋求低价格中标D.以他人名义投标【答案】C5．某建设工程施工合同约定承包人有违约行为的，发包人自知道之日起1个月内行使合同解除权。
施工中，发包人得知承包人将主体结构工程违法分包，其正确的判断是()。
A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【答案】D参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
2020年《一级建筑师之工程法规 》复习习题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》复习习题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。
A.50%B.30%C.20%D.10%【答案】C参考解析：《绿色施工导则》规定，施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。
采用声控、光控等节能照明灯具。
(2)照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。
故C为正确选项。
2．施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期()。
A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D从提交竣工结算文件之日起计算【答案】A参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
故A为正确选项。
3．关于租赁合同的说法，正确的是( )。
A、租赁期限超过20年的，超过部分无效B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】A【解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。
租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。
所以，选项A是正确的。
4．根据《民事诉讼法》规定，下列关于证据保全的申请，表述有误的是( )。
A.人民法院接受申请后，必须在24h内作出裁定B.当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请C.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行D.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全【答案】A参考解析：本题考核的是证据保全的申请。
2020年《一级建筑师之工程法规 》专项提高试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项提高试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．下列不属于施工项目负责人的安全生产责任的是( )。
A.对建设工程项目的安全施工负责B.确保安全生产费用的有效使用C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】D【解析】D选项是属于技术负责人的责任，而施工项目负责人的安全生产责任主要是：(1)对建设工程项目的安全施工负责;(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程;(3)确保安全生产费用的有效使用;(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;(5)及时、如实报告生产安全事故情况。
故ABC属于施工项目负责人的安全生产责任。
2．当事人提出行政许可申请的法定方式不包括()。
A.电子邮件B.电话C.传真D信函【答案】B参考解析：《行政许可法》第29条规定：“行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出”。
故B为正确选项。
3．对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样.并送( )的质量检测单位进行检测。
A.具有相应资质等级B.建设单位许可C.建设行业协会认可D.监理协会认可【答案】A参考解析：本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
4．按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。
A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【答案】A5．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。
2020年《一级建筑师之工程法规 》基础测评含答案共200题(3)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》基础测评含答案共200题(3)本资料精选选择题500题1．注册商标有效期限为l0年，自( )之日起计算。
A.核准注册B.商标局收到申请书C.公告发布D.注册商标申请人寄出申请书【答案】A参考解析：本题考核的是注册商标的有效期。
注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。
2．甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。
则赔偿责任应当由( )承担。
A.甲公司B.乙公司C.发包人D.甲公司和乙公司连带【答案】D参考解析：本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。
《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。
对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
3．人民法院审理民事案件，只能不公开审理的案件是()。
A.涉及个人隐私B.涉及国家秘密C.涉及商业秘密D.离婚案件【答案】B参考解析：《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。
离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
4．下列关于招标文件的说法正确的是()。
A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期【答案】D参考解析：根据《招标投标法》的规定，国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求;依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日;招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
2020年一级建造师《工程法规》考试真题及答案解析(完整版)
2020年一级建造师《工程法规》考试真题及答案解析（完整版）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。
）1.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由()等多个层次的法律规范构成A宪法、法律、部门规章B刑法、民法、经济法C法律、行政法规、地方性法规D宪法、刑法、民法【参考答案】C2.根据立法法》地方性法规规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是()A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决委员会裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【参考答案】D【解析】教材P53.某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是( )A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所财产【参考答案】B【解析】教材P94.关于代理的说法，正确的是()A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【参考答案】A5.建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是()A代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【参考答案】A6.根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是()A遗存于中国内水的起源国不明的文物B遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D遗存于外国领域内的起源于中国的文物【参考答案】A【解析】水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产:(1)遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物;(2)遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物;(3)遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。
2020年《一级建筑师之工程法规 》测试练习题含答案共200题(10)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》测试练习题含答案共200题(10)本资料精选选择题500题1．下列情形中，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款的是( )。
A.紧急抢险工程B.实行工程量清单计价的建筑工程C.建设规模较小的工程D.技术特别复杂的工程【答案】C参考解析：本题考核的是合同价款的确定。
实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。
建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。
紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
2．()是违法者承担的行政责任中最为轻微的一种。
A、警告B、罚款C、没收违法所得D、责令停产停业【答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。
警告是违法者承担的行政责任中最为轻微的一种。
3．工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。
A.行纪居间B.技术服务C.委托代理D.工程承包【答案】C参考解析：《民法通则》第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权”。
《合同法》第276条规定：“建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。
发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定”。
《建设工程质量管理条例》第12条规定：“实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理”;第36条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。
由此可见，监理与建设单位之间是委托代理关系。
故C为正确选项。
4．根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括( )。
A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.职工代表D.用人单位方面代表【答案】C【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。
2020年《一级建筑师之工程法规 》复习习题含答案共200题(9)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》复习习题含答案共200题(9)本资料精选选择题500题1．关于一级建造师执业岗位范围的表述中，不正确的是( )。
A.一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人B.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换C.注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务D.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任【答案】D参考解析：本题考核的是一级建造师执业岗位范围。
大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。
2．某工程预计工期l0个月，施工合同价款为600万元人民币。
根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于( )万元人民币。
A.150B.180C.300D.600【答案】C参考解析：本题考核的是建设资金的落实。
《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足l年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过l年的到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
3．当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【答案】D参考解析：抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
故D为正确选项。
4．安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。
A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证【答案】D参考解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
2020年《一级建筑师之工程法规 》基础测评含答案共200题(10)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》基础测评含答案共200题(10)本资料精选选择题500题1．下列属于行政责任承担方式的是( )。
A、罚金B、支付违约金C、返还财产D、罚款【答案】D【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。
选项BC属于民事责任承担方式;选项A属于刑事责任承担方式。
2．按照现行《建筑业企业资质标准》的规定，企业申请资质时，应当符合的条件不包括()。
A.有符合规定的注册资本金B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的已完成工程业绩D有符合规定的技术装备【答案】A(难度：简单)参考解析：根据《建筑法》、《行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
3．以下情形中，不属于行政调解的是()。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解【答案】D参考解析：依据教材1Z308041的定义，行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律法规和政策，对属于其职权范围内的纠纷，通过说服教育，使纠纷双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。
只有D选项不符合上述行政调解的定义。
故D为正确选项。
4．用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。
在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累计不得超过()小时。
A.15B.22C.36D.60【答案】C5．根据《建设工程质量管理条例》的规定，( )应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
2020年《一级建筑师之工程法规 》基础辅导试题含答案共200题(20)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》基础辅导试题含答案共200题(20)本资料精选选择题500题1．根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。
A.维修B.检测C.闲置D.使用【答案】C参考解析：根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。
2．《招标投标法》属于()。
A.民商法B.行政法C.经济法D.社会法【答案】A3．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的( )工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A.主体结构B.电气C.装饰D.暖通【答案】A参考解析：本题考核的是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。
《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
4．某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则停工期间现场防护所需费用由()承担。
A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工企业【答案】A参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。
施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。
故A为正确选项。
5．下列关于联合体投标的说法正确的是()。
2020年一级建筑师之工程法规专项提高试题含答案共200题含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项提高试题含答案共200 题(6)本资料精选选择题500 题1．在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理( )。
A、乡村建设规划许可证B、乡村建设工程规划许可证C、乡村建设用地规划许可证D、土地性质变更登记手续【答案】A 【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。
在城市、镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。
在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。
2．2009 年6 月20 日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在( )之前向该建筑工程公司提出。
A.2010 年6 月21 日B.2011 年6 月21 日C.2012 年6 月21 日D.2013 年6 月21 日【答案】A 参考解析：本题考核的是诉讼时效期间的起算。
人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算; 伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。
身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为l 年。
3．施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期()。
A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D 从提交竣工结算文件之日起计算【答案】A 参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18 条规定：利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
故A 为正确选项。
4．《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。
2020年《一级建筑师之工程法规 》过关试题含答案共200题(2)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》过关试题含答案共200题(2)本资料精选选择题500题1．甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。
丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。
对此，下列说法中错误的是()。
A.甲有权拒绝向乙支付租金B.乙可以收回该设备C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件D.甲可直接向丙主张权利【答案】A参考解析：《合同法》第239条规定：“出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。
”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。
2．关于民事诉讼一审简易程序，下列说法正确的是()。
A.受理之日起30日内审结B.立案之日起6个月内审结C.由本院院长批准，可以延长6个月D.当事人双方可以约定适用简易程序【答案】D参考解析：一审程序包括普通程序和简易程序。
普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。
简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。
基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。
适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。
有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准。
适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。
3．根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的是( )。
A.工程建设行业专用的试验、检验和评定方法等标准B.工程建设行业专用的术语、符号、和制图方法等标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设行业专用的信息技术标准【答案】C参考解析：本题考核的是工程建设行业的强制性标准。
2020年《一级建筑师之工程法规 》考前突破试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》考前突破试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。
A.7日前B.14日前C.15日前D.30日前【答案】A2．张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，三年后申请注册。
根据《注册建造师管理规定》，其必须增加的程序是()。
A.可以直接申请注册B.申请注册须一个相关单位认定C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册D.须经过继续教育合格后方可办理注册【答案】D参考解析：根据《注册建造师管理规定》第11条，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。
逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
故D为正确选项。
3．对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。
A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【答案】D4．某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。
2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。
2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。
则利息起算日应为()。
A.2009年10月10日B.2009年10月20日C.2009年12月1日D.2010年5月1日【答案】C参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。
本题约定结算时间为竣工验收后2个月，工程于10月1日竣工，即12月1日为应付款日，同时也是利息起算日。
故C选项正确。
5．甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。
2020年《一级建筑师之工程法规 》过关试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》过关试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托()指定。
A.仲裁委员会B.仲裁委员会秘书处C.已选定的两名仲裁员共同D.仲裁委员会主任【答案】D2．某混凝土供应商由于缺乏商品混凝土生产企业资质，则其供应的混凝土产品视为()。
A.合格品B.不合格品C.视检测情况确定D.视业主要求确定【答案】B3．合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的( )。
A.快捷性B.灵活性C.独立性D.强制性【答案】C参考解析：本题考核的是仲裁协议的独立性。
仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。
4．《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。
A.总承包单位B.专业分包单位C.出租单位D.有相应资质的单位【答案】D5．某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。
某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。
数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。
A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【答案】C西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。
6．建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括( )。
A、已经办理了建设用地申请B、依法确定了建筑施工企业C、已经领取了房屋拆迁许可证D、建设资金已经到位选项C：不是领取拆迁许可证，而是诉迁进度满足施工的要求;选项D：资金已落实，非到位。
2020年《一级建筑师之工程法规 》基础辅导试题含答案共200题(19)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》基础辅导试题含答案共200题(19)本资料精选选择题500题1．生产经营单位主要负责人的安全生产责任是()。
A.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.确保安全生产费用的有效使用【答案】A参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故;(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(2)笔记：记笔记2．某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。
A.施工企业负责人B.建设安全主管部门C.项目负责人和安全生产管理机构D县级以上人民政府【答案】C参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第23条规定：“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、操作的，应当立即制止”。
故C为正确选项。
3．《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经( )环境保护行政主管部门批准。
A.省级人民政府B.所在地的市级以上地方人民政府C.上一级人民政府D.所在地的县级以上地方人民政府【答案】D参考解析：本题考核的是对产生环境噪声污染企业事业单位的规定。
《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。
2020年《一级建筑师之工程法规 》典型试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》典型试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。
如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为( )。
A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24目【答案】D参考解析：本题考核的是行政复议的申请期限。
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。
2．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。
采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。
A.10B.4C.16D.12【答案】D【解析】本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。
当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元;如果选择违约金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。
因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。
3．下列关于规章的说法中，正确的是()。
A.部门规章由部门首长签署决定予以公布B.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当制定联合规章C.省级人民政府规章效力高于地方政府规章D.部门规章与地方政府规章之间具有同等法律效力【答案】D◆◆参考解析：部门规章由部门首长签署命令予以公布。
涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
D项正确。
4．行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】A参考解析：《行政诉讼法》第20条规定：“两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。
2020年一级建筑师之工程法规备考试题含答案共200题含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》备考试题含答案共200 题(2)本资料精选选择题500 题1．根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是()。
A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.在建的建筑物【答案】B参考解析：抵押物可以为动产或不动产，而权利只可以质押不可以抵押。
故B 选项正选。
2．某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于()。
A.购买施工安全防护用具B.安全设施的更新C.安全施工措施的落实D.职工安全事故的赔偿【答案】D3．《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的()”。
A.50%B.100%C.至少30%D. 5 倍【答案】D 参考解析：《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的5 倍”。
故D 为正确选项。
4．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标【答案】A参考解析：本题考核的是公开招标的概念。
公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
5．建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更( )个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
A.5B.7C.10D.14【答案】A 参考解析：本题考核的是建设工程项目负责人的变更。
建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5 个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
6．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。
A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案【答案】B劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前30 日 7．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是 ( )。
2020年《一级建筑师之工程法规 》复习习题含答案共200题(4)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》复习习题含答案共200题(4)本资料精选选择题500题1．企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，下列说法正确的是()。
A.企业合并的，可以继承合并前各方中较高的资质B.企业分立的，按分立前各方较低的资质处理C.企业改制的，可以继承原企业资质D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级【答案】D参考解析：企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。
D项正选。
2．按照我国法律部门的划分，下列法律中，属于行政法的是()。
A.《统计法》B.《建筑法》C.《预算法》D.《土地管理法》【答案】B3．下列情形中应当进行重新招标的是()。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议C.通过资格预审的申请人少于3个D潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的【答案】C参考解析：根据《招标投标法》的规定，投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。
《招标投标法实施条例》规定，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。
潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。
根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决该投标人的投标。
故C 为正确选项。
4．关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是( )。
A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D、罚款是民事责任的承担方式之一【答案】B【解析】本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年《一级建筑师之工程法规》基础辅导试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．下列各项关系中，属于合同法调整范围的是()。
A.企业内部管理关系B.买卖关系C.劳动合同关系D.行政管理关系【答案】B参考解析：《合同法》第2条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定”。
行政法律关系以及企业内部管理关系，因其不是平等主体之间的法律关系，所以均不属于合同法调整范围。
故B为正确选项。
2．根据《民事诉讼法》规定，下列关于证据保全的申请，表述有误的是( )。
A.人民法院接受申请后，必须在24h内作出裁定B.当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请C.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行D.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全【答案】A参考解析：本题考核的是证据保全的申请。
《民事诉讼法》规定，人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48h内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。
3．下列物权中，不属于担保物权的是()。
A.抵押权B.定金C.质押权D.留置权【答案】B参考解析：担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利;包括抵押权、质押权、留置权。
《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保;定金虽然属于担保的一种方式，但不属于物权的一种。
故B为正确选项。
4．按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人( )。
A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B、必须在原担保范围内继续承担保证责任C、可以拒绝承担保证责任D、同意后，才继续承担保证责任【答案】B【解析】本题考查的是保证责任。
债权转让只需通知保证人，而债务转让必须征得保证人的书面同意，才在原保证范围内由保证人承担保证责任。
5．需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括( )。
A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.安装工程【答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
6．施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【答案】A参考解析：建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度，群防群治制度，安全生产教育培训制度，安全责任追究制度等。
其中安全生产责任制度是最为核心的制度，要求施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。
故A为正确选项。
7．某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。
A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【答案】D8．《大气污染防治法》规定，暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月【答案】C9．某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发掘。
A.建设单位B.施工单位C.政府土地管理部门D政府文物行政部门【答案】D参考解析：《文物保护法》第30条规定：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续”。
故D为正确选项。
10．生产经营单位主要负责人的安全生产责任是()。
A.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.确保安全生产费用的有效使用【答案】A参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故;(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(2)笔记：记笔记11．某工程项目施工过程中，施工单位的项自经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。
该项目经理的行为构成( )。
A.重大责任事故B.工程重大安全事故罪C.强迫职工劳动罪D.重大劳动安全事故罪【答案】A【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。
《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。
因此，该项目经理行为构成了重大责任事故罪。
12．代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是()。
A.代理人本人B.被代理人C.第三人D.权利人【答案】B参考解析：根据民法通则的规定，代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度，故选项B正确。
13．下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】C14．《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工l5日以前向工程所在地( )申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府环境保护行政主管部门C.设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门D.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门【答案】D参考解析：本题考核的是使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报。
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
15．注册商标有效期限为l0年，自( )之日起计算。
A.核准注册B.商标局收到申请书C.公告发布D.注册商标申请人寄出申请书【答案】A参考解析：本题考核的是注册商标的有效期。
注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。
16．2009年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在( )之前向该建筑工程公司提出。
A.2010年6月21日B.2011年6月21日C.2012年6月21日D.2013年6月21日【答案】A参考解析：本题考核的是诉讼时效期间的起算。
人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算;伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。
身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为l年。
17．根据《建设工程质量管理条例》的规定，( )应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
A.监理单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】C参考解析：本题考核的是建设单位的质量责任和义务。
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。
18．对于因故中止施工的，( )应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。
A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.总监理工程师【答案】A参考解析：本题考核的是施工许可证制度。
对于因故中止施工的，建设单位应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。
19．关于违约金和定金的表述中，不正确的是( )。
A.违约金有法定违约金和约定违约金两种B.由法律规定的违约金为法定违约金C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少D.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金【答案】C参考解析：本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。
《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
20．施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期()。
A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D从提交竣工结算文件之日起计算【答案】A参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
故A为正确选项。
21．实用新型专利权和外观设计专利权的期限为( )年，自申请日起计算。
A.5B.10C.15D.20【答案】B参考解析：本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。
实用新型专利权和外观设计专利权的期限为l0年，自申请日起计算。