建设工程施工合同-中大华禹2016

编号：
建设工程施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
质量等级（优良或合格）：
工程承包造价（金额大写）：
￥：元
北京中大华禹防水工程有限公司
二0 年月日
建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商就本项工程建设有关事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点：
3. 工程施工具体内容：
第二条：合同工期
1、合同工期：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
2 、工期延误
对以下造成竣工日期推迟的延误，可顺延工期：
1）由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。

2）因发包方有较大的变更，而延期施工。

3）由于国家政策变化或双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。

承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。

4）经发包方同意的其他情况。

5）顺延工期应由甲乙双方及时协商。

第三条：质量标准
工程质量符合：标准。

第四条: 合同价款
1、承包工程项目单价：。

2、承包工程总造价：元，人民币大写。

3、合同价款的确定原则
1）由甲方招标确定，或甲、乙双方协商确定。

2）合同价款在协议条款内决定，任何一方不得擅自改变。

协议条款另行约定或在4条的调整范围内的可作调整。

3）材料要求、造价包含内容、工艺要求等：
a、；
b、；
c、；
d、；
4、合同价款调整范围单价不变，总价以实际工程量结算为准。

第五条：工程量确认
1、项目完成后，乙方向甲方提交已完工程量报告。

2、甲方在收到乙方工程量报告后7天内进行计量签字确认，未进行计量签字确认的，从第8天起，乙方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

3、乙方提交的报告不符合甲方要求且未做整改的，承包人不予计量确认。

4、工程量计量以方式为准。

第六条甲方代表及甲方工作
1. 甲方代表姓名：，职务：。

2. 在整个合同期内，甲方代表按照本合同规定对本工程的施工进度、质量、安全、文明施工进行管理，并受理与本工程有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

3. 甲方应履行本合同所约定的全部义务，按合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款及其它应当支付的款项；向乙方提供施工图纸、施工本工程有关的技术资料。

4. 合同履行过程中，甲方对乙方的下列内容进行审批：
1) 深化设计图纸；
2) 材料样品；
3) 施工方案；
4) 设计变更和工程洽商；
5) 其它按照合同文件需要审批的工作。

5. 其他
1）提供承包人防水作业场所设置警示标识。

2）提供施工用水、电、垂直运输以及施工加工场地。

5.3凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

5.4 根据现场实际情况提供乙方材料、设备存储区域，乙方按甲方要求搭拆库房，符合地方安全文明施工要求。

5.5 负责向政府办理夜间施工手续。

第七条乙方代表及乙方工作
1. 乙方驻工地代表：，职务：
2. 乙方应负责整个施工区域的安全文明施工、消防以及施工进度和质量的全面管理。

3. 乙方必须具有承揽本工程的资质等级，所用施工队伍符合市建委及相关政府行政管理部门的要求，自行负担办理各种证件所需支出的费用。

4. 乙方对与其确立劳动关系的工人必须进行认真审查，保证人员的政治素质、身体素质、技术素质和文化素质。

5. 乙方入场施工必须严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。

乙方应对工人进行安全等方面的教育。

乙方必须遵守甲方或者总承包单位有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方或者甲方指定的有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方通报现场有关情况。

6. 负责施工承包区域内因自身施工所产生的垃圾的清理，并在工程施工过程中做到人走场清，把垃圾产生量控制在最低限度，并负责及时将施工垃圾清运。

7. 做好成品、半成品的成品保护。

第八条工程质量检查及验收
1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加验收，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行一笔和继续施工。

验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。

因发包方不正确纠正或其他非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。

检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。

除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。

发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

第九条工程价款及结算
双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分次或一次性向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日其承担应付款的利息。

第十一条材料设备的供应
1 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

2 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第十二条争议
发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。

不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：
第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；
第二种争议解决方式：向人民法院起诉。

双方约定按第种争议解决方式解决。

第十三条违约
发包人或承包人不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

由于发包人提供的图纸资料不准确不完全或现场条件不具备，造成承包人停产、窝工，其经济损失及责任由发包人负责；工程如有变更发包人未能提前通知承包人，所造成的经济损失由发包人承担；承包人未经发包人同意中途退场或因工程进度、工程质
量等问题被发包人辞退出场，发包人有权拒付应付而未付的工程款，终止合同并有权索赔；由于承包人施工的质量达不到设计和规范的要求应重新修复或拆除，由此造成的经济损失由承包人负责，工期不顺延。

除非双方协议将合同终止，或本合同规定的解除合同的情形外，违约方承担责任后仍应继续履行合同。

第十四条合同份数
本合同正本份，副本份，具有同等的法律效力，甲方执份，乙方执份。

第十五条补充条款如下：
本合同订立时间：年月日（即日起生效）发包方（章）承包方（章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：。