工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇

工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
全文共3篇示例，供读者参考
篇1
工程施工合同纠纷和解协议书
协议书编号：XXXXX
甲方（委托方）：XXXX公司
乙方（承包方）：XXXX建筑工程有限公司
为解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中发生的纠纷，经过
充分协商，双方一致达成如下解决协议：
一、背景说明
甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了《XXXX项目工程施工合同》，约定了工程的内容、工程款支付方式、工期、质量要求等事项。

然而在合同履行过程中，双方因工程进度、质量标准、款项支付等问
题发生争议，导致了合同纠纷的产生。

二、纠纷的解决方式
双方经过友好协商，决定通过签订本协议书的方式解决合同纠纷。

在签署本协议书后，双方均不再追究之前的责任和权利。

三、解决方式
1. 甲、乙双方同意对工程进度、质量标准、款项支付等争议进行重新评估和补偿协商，达成一致。

2. 甲方同意向乙方支付工程尾款并解除合同，双方不再继续履行原合同的其他条款。

3. 双方承诺不再对彼此提出任何索赔要求，放弃追究其他责任。

四、协议的履行
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方一致履行完毕。

2. 双方均需严格履行本协议的内容，不得擅自变更或解释协议的相关条款。

3. 如有违反本协议内容的行为，违反方须对违约行为承担相应法律责任。

五、协议的变更和解释
1. 本协议的变更必须经双方书面协商一致后方可生效。

2. 对本协议的一切解释和执行均适用中华人民共和国法律。

六、争议解决方式
本协议一切争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：签署日期：
以上为《工程施工合同纠纷和解协议书》，甲、乙双方在签署本协议书时应当认真审慎，确保协议内容清晰明确，以保障双方的合法权益。

愿双方能够通过友好协商解决合同纠纷，共同促进工程施工合同的顺利履行。

篇2
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：（委托人全称）
地址：（委托人地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
电话：（联系电话）
乙方：（承包人全称）
地址：（承包人地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
电话：（联系电话）
鉴于甲、乙双方就工程施工合同发生纠纷，为了维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，经协商一致，特订立本协议。

一、合同纠纷的确立
1. 甲方委托乙方施工合同金额为（具体金额），施工工期（具体工期）。

2. 因工程变更或其他原因，双方产生了以下纠纷：
（1）甲方认为乙方工程质量不符合合同要求，且未按照要求及时完工；
（2）乙方则认为甲方在支付费用上存在拖欠；
二、纠纷解决方式
1. 双方在协商一致的情况下，选择采取协商解决方式；
2. 甲、乙双方应当携带相关证据材料，到相关部门协商解决；
3. 若无法在主管部门内解决，双方同意寻求法律援助，进行仲裁或诉讼解决。

三、协商解决方式
1. 双方同意成立仲裁委员会，选取专业仲裁员进行公正仲裁；
2. 仲裁结果将作为最终裁决；
3. 所有费用均由双方平分；
4. 若不服仲裁结果，双方有权向法院提起诉讼。

四、协议内容及生效
1. 本协议一式两份，自双方签字生效；
2. 本协议经双方签字盖章后生效；
3. 对协议内容如有争议，相关法律法规规定优先。

甲方（签字盖章）：___________ 日期：___________
乙方（签字盖章）：___________ 日期：___________
篇3
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方（委托方）：
乙方（承包方）：
为解决工程施工合同纠纷，经双方友好协商，特达成如下解协议：
一、起因及争议纠纷
甲、乙双方签订了《工程施工合同》，约定了双方的权利义务。

但在履行过程中，由于** **原因，引发了争议和纠纷，导致了工程施工合同无法继续有效履行，双方产生分歧。

二、协商解决
为避免双方矛盾加剧，陷入法律诉讼的泥沼，双方决定进行协商解决，维护双方的合法权益，保障施工工程的正常进行。

三、解决方式
1. 甲乙双方应依法遵守合同约定，根据实际情况，积极合作，共同推进工程的顺利进行。

2. 甲方补足支付工程款项，乙方提供相应合格工程技术支持与服务，确保工程质量和进度。

3. 甲乙双方应加强沟通，及时沟通工程进展情况，共同商讨解决工程过程中出现的问题，妥善处理纠纷。

4. 甲乙双方应保持善意合作态度，共同努力达成工程的双赢局面。

四、解协议签署
本解协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

若因履行本解协议而产生的费用由各自负担。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日
经双方签字盖章，本解协议正式生效。

甲方代表：乙方代表：
备注：若双方在解协议履行过程中出现争议，应及时协商解决，最终解释权归双方所有。