小型建筑施工合同范本(完整版)

合集下载

建筑施工简单版合同范本(精选5篇)

建筑施工简单版合同范本(精选5篇)

建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位: (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程工程1、工程名称:儋州天湖花园经济适用房。

2、工程地址:儋州市中兴大道。

3、工程范围:按设计图纸要求所有内容到达开工验收,交房使用标准。

除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋,框剪构造,含电梯和公共局部装修,毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方,外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米,室内给水,到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;7、承包单价:1750元/每平方米,工程款预计:2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。

弱电局部只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。

二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表,对工程质量进展监视、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。

2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表,负责工程施工质量,施工平安,提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。

小型建设工程施工合同书

小型建设工程施工合同书

小型建设工程施工合同书一、合同双方甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:二、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:5. 工程期限:三、合同条款1. 合同价款及支付方式甲方应向乙方支付合同总价款为人民币(金额),支付方式如下:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付合同价款的30%作为工程启动资金;(2)工程进展到50%时,甲方应向乙方支付合同价款的50%;(3)工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同价款的20%。

2. 工程质量要求乙方承诺按照相关法律法规和国家标准,以及甲方提出的具体要求进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3. 工程进度乙方应按照合同约定的工期进行施工,并在工程进展过程中及时向甲方汇报工作进展情况。

4. 材料及设备乙方应按照甲方提供的材料及设备清单进行采购,并确保所采购的材料和设备符合合同约定的质量要求。

5. 变更和索赔(1)如因甲方原因导致工程变更,乙方应按照变更后的工程内容进行施工,并与甲方商议调整合同价款和工期。

(2)如因乙方原因导致工程变更,乙方应承担因此产生的费用,并按照甲方要求进行补救工作。

6. 竣工验收乙方完成工程施工后,应邀请甲方进行竣工验收。

如发现工程存在质量问题或未按照合同约定完成,乙方应承担相应的责任,并按照甲方要求进行整改。

7. 违约责任(1)如甲方未按照合同约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付相应的违约金。

(2)如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不合格,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此所遭受的损失。

8. 合同解除(1)如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,双方可协商解除合同,并按照已完成工程的实际价值进行结算。

(2)如因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失。

四、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

小型工程施工(合同)范本

小型工程施工(合同)范本

小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方(简称“乙方”)和甲方(简称“甲方”)共同订立。

甲方:公司名称:法定代表人:注册地:联系地质:联系方式:乙方:公司名称:法定代表人:注册地:联系地质:联系方式:2. 工程概述根据甲方的要求,乙方将承担小型工程的施工任务:工程名称:工程地质:工程规模:工程周期:3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为:(填写具体金额)2.支付方式:–(填写具体的支付方式,如:按进度支付、分期支付等)–第一阶段支付:支付金额及支付时间–第二阶段支付:支付金额及支付时间–其他阶段支付:支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作:工程开始日期:工程完成日期:各个阶段的工作计划和里程碑(可以使用表格展示)5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行,乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金,金额为工程总费用的百分之(填写具体的比例),即:(履行保证金金额)。

2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况,甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。

6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程,每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金,违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之(填写具体的比例)。

2.若乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应的损失。

7. 隐私保护在工程施工过程中,乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。

乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息,并承担保密责任。

8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。

如对本合同的履行发生争议,双方应友好协商解决。

如协商不成,双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。

9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续到工程完成,并经验收合格后终止。

2.本合同的修改和补充应由双方协商一致,并以书面形式做出。

为《小型工程施工合同范本》的主要内容,双方应认真核对并签字确认。

小型施工合同范本5篇

小型施工合同范本5篇

小型施工合同范本(实用)5篇(小型工程本)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)工程名称:工程地点:结构类型:承包范围:承包方式:质量等级(优良或合格):合格工程承包造价(金额大写):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建筑有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条工期1.1本合同工程于年月日开工:于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:1.3工期提前或延后的奖罚,由双方协商后在合同中约定第2条图纸。

发包方于年月日,向承包方提供套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目经理姓名:;承包方项目经理姓名:。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。

发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期新颖顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方):承包方(乙方):为了对装饰工程顺利进行,明确双方权利义务,经双方商定达成协议如下:一、工程概况1、工程地点:2、承包范围:3、承包方式:4、工程质量等级(优良或合格):5、工程工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工,总工期天数为天。

6、合同价款:二、甲方工作1、开工前天,向乙方进行现场交底,腾空房屋,消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。

按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,经双方协商同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4、因设计变更,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇

建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇

建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承揽甲方建筑施工事宜,经友好协商,达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模及内容:____________________二、工期1. 开工日期:_______年____月____日。

2. 竣工日期:_______年____月____日。

三、合同价格及付款方式1. 工程总价:人民币________元(大写:____________________元整)。

此价格包含但不限于材料费、人工费、措施费等所有相关费用。

2. 付款方式:根据工程进度进行支付。

具体支付节点为:开工前支付工程总价的____%;完成基础施工后支付____%;主体结构封顶后支付____%;竣工验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收标准按照国家和地方的相关施工规范及标准进行。

3. 甲方在工程竣工后进行验收,如发现质量不符合约定的,应提出整改意见,乙方应当按照要求进行整改并承担相应费用。

五、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

2. 乙方应对施工人员进行安全教育,防止因施工造成安全事故。

如因乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

3. 乙方应遵守文明施工相关规定,保持施工现场整洁,做到工完场清。

六、甲方责任与义务1. 甲方应按约定提供设计图纸及相关技术资料。

2. 甲方应负责协调施工现场的各方关系,为乙方施工创造条件。

3. 甲方应按约定支付工程进度款。

小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)

小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)

小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同),以供借鉴。

小型土建工程合同范本1甲方:乙方:甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。

以包工不包料形式施工,乙方包工项目:泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料:即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。

经双方友好协商如下:一、工程质量要求:施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。

二、乙方承包工程如下:乙方需要提供工人住宿、或工棚,施工队工人进场后一定服从甲方管理。

严格按图纸保质保量施工,甲方如有更改图纸,应提早通知乙方,需双方协议后才进行施工。

三、乙方工价:进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按:贰佰伍拾元计算(¥250.00 元)。

四、甲方付款方式:乙方建筑工程进场后开工,每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。

五、装修工程严格按图纸施工,批好内外墙水泥档,甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。

以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。

六、竣工时间:每层按15天的工程量计算,从8月15日开始到10月15日封顶,不得延迟。

七、以上协议甲、乙双方各执一份,都具有同等法律效力,如有工程质量问题或其它问题,乙方负责解决。

注:工程施工责任:乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎,如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责,施工队、工人自己承担一切费用与一切后果,一切与甲方无关,施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方:乙方:经甲乙双方商定,甲方增项部分承包给乙方,具体内容如下:一、责任和义务:甲方除新建锅炉房及设备基础以外,新增土建项目继续承包给乙方,甲方提供水、电等保证施工期间需求,负责指导新增项目交底,进行施工前交底。

施工小型合同范本(6篇)

施工小型合同范本(6篇)

施工小型合同范本(6篇)甲方:乙方:为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。

甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。

其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:YT-FS-2959-82
小型建筑施工合同范本
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
小型建筑施工合同范本(完整版)
备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明
确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

发包方:
承包方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,签订本合同。

一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工期
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

开工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。

竣工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣
工。

合同工期总日历天数 20 天。

2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。

分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款元。

3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。

(1)因发包方原因影响开工。

(2)工程量有较大的增加。

(3)不可抗力。

(4)发包方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

三、工程质量及验收
1、质量标准。

2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责
任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。

4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。

承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。

5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的。

四、过程结算、工程款支付
1、结算方式:
(1)承包方式:包工包料
(2)计价方法:按固定价格计价
(3)合同价款(大写):壹拾万元整
(4)结算方法:分期拨款
2、工程款支付:自合同签订之日起,2日内甲方拨付工程款的 % 即:整,余款竣工验收完成后 3 日内付清。

五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后
使用。

2、机械设备由承包方自备。

六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续。

无约定
2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。

无约定
3、提供施工图纸套。

4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

5、发包人指派同志为工地代表。

无约定
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。

3、本合同生效后日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。

无约定
4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包
人2套。

无约定
5、承包方指派王跃民同志为工地代表。

八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。

2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。

3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。

4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。

九、其它
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。

2、合同份数:
(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。

(2)本合同副本无份(发包方执,承包方执 )。

十、补充条款
发包方(签字盖章):
承包方(签字盖章):
合同订立日期:年月日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。

相关文档
最新文档