建筑施工设计合同范本(2篇)

第五条偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息____计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米____元，乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方____花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。
四、设计费
1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础，上下浮动不超过百分之三十.暂定设计费为人民币____元。
风险提示：
定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的___%，超过___%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
2、本合同正本一式____份，甲乙双方各执____份，并交工程所在地建筑单位留存____份。
3、因履行本合同发生争议，协商不成的，双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁，仲裁仍不能解决的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力，相反条款遵循意思自治。
16.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条 合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
第十二条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
甲方：
代表人：
身份证号：
联系方式：
签订时间：____年____月____日
乙方：
负责人：
身份证号：
联系方式：
签订时间：____年____月____日
建筑施工设计合同范本（二）
甲方：__________
乙方：__________
甲乙双方就甲方在____楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
五、保密条款
甲乙双方在合同履行过程中，均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可，私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料，否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。
六、违约责任
风险提示：
由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应按设计费的____％，向乙方支付违约金，____元。
2Biblioteka Baidu由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付设计费的____％，____元。（甲方可在设计费中扣除）
七、附则
1、本合同自双方签字后生效，双方义务都履行完毕后，合同自行失效。
第十条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。
第十一条 合同附件
11.1本合同附件包括但不限于：
（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；
（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件
11.2任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第一条甲方兴建的综合楼，位于__________，建筑面积____，建筑物____层，总投资约____元。
第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币____元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息____计。
第三条 计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达____元时，甲方应及时支付工程款。
风险提示：
合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：
首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条 违约责任
8.1除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额____%的违约金。
8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条 保密
一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条 后继立法
除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十六条 通知
16.1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围
2、乙方应在收取定金后____天内，交付设计草图。
3、乙方应在收到第一笔设计款后____天内，交付效果图。
4、乙方应在收到第二笔设计款后____天内，交付施工图纸。
5、乙方的设计不得指定商品和商家。
6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更。
本合同一式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________
____年____月____日 ____年____月____日
第七条 陈述和保证
7.1甲方的陈述和保证
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2乙方的陈述和保证
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；
1、在工程开工前____天，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
2、甲方应及时提交设计前的基础文件，并保证其合法性与完整性。
3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款，不得无故拖延。
4、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得复制、披露、转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。
建筑施工设计合同范本
发包方（甲方）：
地址：
设计方（乙方）：
地址：
根据合同法的相关规定，鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体，甲方将____工程的建筑施工设计业务交由乙方承接，结合本合同的具体情况，特签订如下协议，以便共同遵守。
一、项目概况
1、项目名称：
2、设计规模：
3、承接方式：
4、工程地点：
二、甲方义务
2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金，____元，结算时折算为设计款。
3、在确认设计草图两天内，甲方应向乙方支付第一笔设计费，____元。
4、在验收效果图后两天内，甲方应向乙方支付第二笔设计费，____元。
5、在乙方交付完施工图纸两天内，甲方验收合格的，甲方应向乙方支付尾款，____元。
风险提示：
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。