单项工程施工合同标准(4篇)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

单项工程施工合同标准
第一章总则
第一条为了规范单项工程施工合同的订立和履行,保障当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,制定本标准。

第二条本标准适用于单项工程施工合同的订立和履行。

第三条单项工程施工合同是指建设单位与施工单位在合同约定的工期、工程质量和工程造价等条件下,约定为建设单位建设单项工程而签订的合同。

第四条单项工程施工合同应当采取书面形式。

第五条单项工程施工合同的订立应当遵循公平、公正、互利、诚实信用的原则。

第二章合同的内容
第六条单项工程施工合同应当载明下列内容:
(一)合同名称、合同各方的名称、住所或者通信地址、法定代表人或者负责人,以及其他必要的信息;
(二)工程的名称、地点、功能、规模和技术要求等;
(三)工程造价的确定方式、支付条件和支付方式等;
(四)施工期限和竣工时间;
(五)工程质量的要求和见证检测的标准及费用的支付方式等;
(六)风险防范措施、施工安全防护、工地环境保护和职业危害防护等要求;
(七)工程变更的程序和标准;
(八)合同的履行担保和违约责任等;
(九)争议解决的方式和法律适用等。

第七条单项工程施工合同可以约定其他必要的事项。

第三章合同的订立
第八条单项工程施工合同的订立应当符合下列要求:
(一)工程机构及其工程人员应当依法取得相应的资质证书;
(二)施工单位应当拥有相应的资格,能够独立承担本合同项下的工程施工责任;
(三)单项工程施工合同的订立应当经建设单位和施工单位合法代表人签字或者盖章。

第九条单项工程施工合同的订立应当采用公开、公平的方式,充分明示合同的条款,确保合同各方真实掌握合同的内容,并取得合同各方的真实意思表示。

第十条单项工程施工合同的订立可以采用电子合同。

第十一条建设单位和施工单位应当自订立合同之日起三十日内向社会公示。

第四章履行的要求
第十二条单项工程施工合同的履行应当符合下列要求:
(一)施工单位应当按照工程合同的约定,完成工程建设任务,并保证工程质量符合国家标准和合同约定;
(二)建设单位应当按照工程合同的约定,按期支付工程款项,并提供必要的配合和支持;
(三)双方应当在工程施工过程中加强沟通、协作,解决工程施工中的问题和风险防范;
(四)施工单位应当根据合同的约定,及时提交工程进度和质量的相关资料和证明;
(五)双方应当按照工程合同的约定,及时履行变更手续,并支付或者收取相应的费用。

第五章合同的变更和解除
第十三条单项工程施工合同的变更应当经合同双方协商一致,并经建设单位的批准。

第十四条单项工程施工合同的解除应当符合下列情形:
(一)合同双方协商一致,提前终止合同;
(二)发生不可抗力或者其他无法预见、不可避免、无法克服的情况,使得合同无法履行;
(三)合同双方发生重大争议,经协商无法解决;
(四)根据法律、行政法规的规定解除合同。

第十五条单项工程施工合同的解除应当注明解除的原因及解除经过,并及时通知对方。

第六章争议解决
第十六条单项工程施工合同的争议应当首先通过协商解决。

第十七条单项工程施工合同的争议如果无法通过协商解决,可以依法提起诉讼或者申请仲裁。

第七章附则
第十八条本标准自发布之日起施行。

单项工程施工合同标准(二)
编号:[合同编号]
甲方:[甲方名称]
联系地址:[甲方地址]
联系电话:[甲方电话]
乙方:[乙方名称]
联系地址:[乙方地址]
联系电话:[乙方电话]
本施工合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,由甲、乙双方经友好协商并依法签订的,以明确双方的权利义务,具有法律效力的合同。

双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,按照合同的约定执行。

一、工程概述
1.1 工程名称:[工程名称]
1.2 工程地点:[工程地点]
1.3 工程内容:[工程内容]
1.4 工程规模:[工程规模]
1.5 工程周期:[工程周期]
1.6 施工进度计划:[施工进度计划]
二、合同价款
2.1 合同价款:人民币[合同价款金额]元整(大写:[大写合同价款])。

2.2 价款支付方式:[价款支付方式]。

具体细则详见附件《价款支付计划》。

三、施工条件
3.1 甲方应按照合同约定的工程规模和质量提供施工所需的土地、水、电、食宿及其他必要的设施和条件。

3.2 乙方应按照合同约定的标准和时间完成工程,并保证工程的质量达到相关法规和标准的要求。

四、工程质量和保修
4.1 乙方保证施工的质量符合国家有关法律法规和工程建设标准的要求,确保工程的安全、可靠、合格。

4.2 工程保修期限自工程竣工之日起至[保修期限]日止,乙方负责在保修期内免费修复因施工质量问题而引起的损坏或故障。

4.3 若工程竣工验收合格后,在保修期内发现施工质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,并乙方应在[协商的修复期限]内完成修复。

五、履约保证
5.1 甲方保证拥有合法的工程开展的权益,并提供必要的证明和各类手续。

5.2 乙方保证具有相应的技术、资质和经验,能够完成合同约定的工程,并提供相应的证照和资质文件。

5.3 双方应按照合同约定的条款和条件履行各自的义务,并互相配合,确保工程的顺利进行和按时完成。

六、合同变更
6.1 若在工程进行过程中,因不可抗力、工程设计变更或其他不可预见的情况,需对合同进行变更的,双方应书面协商并达成一致意见,签订变更合同。

6.2 双方一致同意,未经书面协商一致,任何一方不得擅自变更合同,否则需承担相应的责任和违约责任。

七、解除合同
7.1 若双方因合同履行过程中发生重大争议,经友好协商后仍不能解决,任何一方均有权解除合同。

7.2 若因一方违反合同约定且给对方造成重大损失时,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿责任。

八、争议解决
8.1 若合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2 法律适用及解释以中华人民共和国法律为准。

九、合同生效与变更
9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

9.2 未尽事宜,双方可协商补充、修改或签订附属合同。

9.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
日期:日期:
单项工程施工合同标准(三)
[乙方名称]
工程施工合同书
本合同书由甲方和乙方于[签订日期]签署,经双方友好协商一致,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,特订立本合同,共同遵守并执行。

一、工程名称和工程地点
1. 工程名称:[工程名称]
2. 工程地点:[工程地点]
二、乙方背景及资质条件
1. 乙方名称:[乙方名称]
2. 统一社会信用代码(或营业执照号码):[统一社会信用代码(或营业执照号码)]
3. 地址:[乙方地址]
4. 乙方联系人及联系方式:
- 姓名:[乙方联系人姓名]
- 职位:[乙方联系人职位]
- 电话:[乙方联系人电话]
三、工程范围及工期
1. 工程范围:乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成[工程范围]的施工工作。

2. 工程工期:[工程工期]
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款:本合同的合同价款为人民币[合同价款](大写:[合同价款大写]),乙方须按照分期支付的方式支付伴随施工进展的相应款项。

2. 支付方式:甲方按照工程进展情况支付相应款项,支付方式如下:
- 预付款:人民币[预付款](大写:[预付款大写]),应在合同签署之日起[预付款比例]%的日期内支付给乙方;
- 进度款:甲方按照工程进展情况,通过自动转账方式支付给乙方;
- 竣工验收款:人民币[竣工验收款](大写:[竣工验收款大写]),应在工程达到竣工状态并经甲方验收合格后[竣工验收款比例]%的日期内支付给乙方;
- 最后付款:人民币[最后付款](大写:[最后付款大写]),应在乙方向甲方交付相关竣工资料、经甲方检验合格并以书面形式确认时的[最后付款比例]%的日期内支付给乙方。

五、质量要求及合同约定
1. 质量要求:乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,保证施工质量符合国家和行业的相关规定,并承担由此引起的质量责任。

2. 竣工验收:乙方完成工程施工后,应通知甲方进行竣工验收。

经甲方验收合格后,甲、乙双方应立即签署《竣工验收报告书》,并完成最后付款。

六、工期及延期
1. 工期管理:乙方应按照合同规定的工期完成工程施工。

如由于乙方原因造成工期延误的,应承担相应的违约责任。

2. 工期延期申请:工程施工期间,乙方若发生不可抗力等原因,导致工期无法按照合同约定完成的,应立即书面通知甲方,并提出工期延期申请。

经甲方同意,双方应协商确定工期延期的具体安排。

七、安全与保险
1. 安全责任:乙方在施工期间,应严格按照国家相关安全生产法律法规和施工现场安全管理规定开展工作,保证施工现场的安全。

2. 保险责任:乙方应按照合同约定,购买施工工程一切险,保障在施工期间因施工造成的施工物资损失、人员伤亡事故等,乙方应承担相应的保险费用。

八、合同变更和解除
1. 变更协议:合同履行过程中,如需变更合同内容或施工图纸等,应由双方协商一致,并签订书面变更协议,变更协议具有与本合同条款等效的法律效力。

2. 解除协议:除非因不可抗力等不可预见情况,否则甲、乙双方应本着友好协商的原则,通过书面协议解除本合同。

九、违约责任
1. 乙方违约责任:乙方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。

具体责任承担方式和违约金的数额由甲、乙双方协商确定。

2. 甲方违约责任:甲方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。

具体责任承担方式和违约金的数额由甲、乙双方协商确定。

十、争议解决
1. 协商解决:甲、乙双方对于本合同的解释和执行发生争议的,应本着友好协商的原则,及时通过协商解决。

2. 司法解决:如经友好协商仍不能解决争议的,应提交有管辖权的人民法院解决。

十一、附则
1. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方协商解决,并以书面补充协议形式确定。

2. 合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收、终止或解除后终止。

3. 合同份数:本合同一式本,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:[甲方名称]
签字:
日期:
乙方:[乙方名称]
签字:
日期:
单项工程施工合同标准(四)
(以下是关于单项工程施工合同的标准范文,共计____字)
第一章总则
第一条为确保单项工程施工的合法、合理、规范进行,明确各方权益,维护合同双方的合法权益,根据国家相关法律法规,依据《中华人民共和国合同法》,制定本合同。

第二条本合同是指委托方(简称甲方)与承包方(简称乙方)就单项工程施工进行的合同。

第三条合同双方应真实、自愿地订立本合同,遵守相关法规和诚实信用原则,维护工程质量和经济效益。

第二章工程内容
第四条甲方委托乙方进行xx单项工程施工,该工程位于xx地区,具体要求和施工范围详见附件1。

第五条乙方应按约定承担全面负责该工程施工的责任,包括但不限于工程计划编制、施工组织、材料采购、工人安排、质量控制、安全防护等。

第六条乙方应完成甲方委托的工程任务,确保工程按时交付并满足合同约定的质量要求。

第三章合同价款
第七条合同价款为人民币xx万元(大写xx),具体支付方式详见附件2。

第八条乙方应按照工程进度及质量要求,按时、优质的完成工程任务,并按照合同约定提交相关验收报告。

甲方应按时支付合同价款,支付方式可分期支付,具体时间及金额详见附件2。

第九条如果乙方出现违约情况,导致工程无法按时交付或者无法达到合同约定的质量要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并根据实际损失情况向乙方追偿。

第四章施工期限和延期
第十条工程施工期限为xx日期至xx日期,共计xx天。

第十一条若因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程无法按时完成,乙方应及时向甲方报告,并提出延期申请。

甲方经审核可酌情考虑延期申请,但需事先协商一致并签订书面延期协议。

第十二条若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应责任,包括但不限于延期赔偿、违约责任等。

第五章质量保证和验收
第十三条乙方应确保工程质量符合国家相关标准和技术要求,并按照合同约定提交相关验收报告。

第十四条若乙方在施工过程中出现严重质量问题,影响工程质量和安全,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的违约责任。

第十五条工程竣工时,甲方有权组织专家对工程进行验收,并出具相关验收报告。

乙方应配合验收工作,并按照专家的意见进行必要的整改。

第六章双方的权利和义务
第十六条甲方的权利和义务:(列举甲方的权利和义务)
第十七条乙方的权利和义务:(列举乙方的权利和义务)
第七章违约责任和争议解决
第十八条若任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等。

第十九条若发生争议,合同双方应友好协商解决。

如协商不成,可根据合同约定选择诉讼或仲裁解决。

第八章合同的变更和解除
第二十条合同双方在履行合同过程中如需变更合同内容,需经双方协商一致,并签订变更合同。

变更合同具有合同同等效力。

第二十一条若因不可抗力等特殊原因,导致合同无法履行,合同双方可协商解除合同。

解除合同应写明解除原因,双方解除合同后应互不承担违约责任。

第九章其他事项
第二十二条本合同自双方签订之日起生效,至合同约定的工作完工、结算完成之日终止。

第二十三条本合同一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。

第二十四条本合同的附件为其组成部分,与本合同具有同等法律效力。

附件1:工程具体要求和施工范围
附件2:合同价款支付方式及具体时间和金额
(签订地点、日期)
甲方:(盖章)
法定代表人(签字/盖章):
乙方:(盖章)
法定代表人(签字/盖章):。

相关文档
最新文档