2024年epc工程总承包合同参考模板（三篇）

2024年epc工程总承包合同参考模板
甲方：_____
乙方：_____
根据《中华人民共和国民法典》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：_____
一。

施工内容：_____
给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。

二。

甲方管理规定：_____
1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。

2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。

3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。

4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。

5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。

三。

合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：_____
付款方式如下：_____
本工程的工程总价为：_____
第一次：_____工程款为_____﹪
第二次：_____工程款为_____﹪
第三次：_____工程款为_____﹪
四。

甲方责任：_____
1、甲方负责与乙方的各项协调工作。

2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。

3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。

五。

乙方责任
1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。

2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。

3、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。

4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。

5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。

六、附则
1、本协议经甲乙双方签后生效。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。

3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。

甲方签〔签章〕：_____ 乙方签〔签章〕：_____
2024年epc工程总承包合同参考模板（二）第五条工程质量与检查验收
1. 乙方须依据国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准。

2. 乙方应严格遵循施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。

未经甲方书面通知，不得擅自变更施工工序、质量标准、设计要求或进行材料代换。

3. 工程质量须符合建设方规定要求，合格率达到____%。

4. 乙方因施工质量问题导致的返修工作应无偿进行，直至合格。

因乙方原因造成的损失，由乙方负责，并从承包费用中扣除。

甲方造成的损失，由甲方承担。

5. 由甲方供应材料质量问题造成的损失，由甲方负责，整改费用由甲方支付。

第六条机械设备、材料
1. 本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方须按照甲方制定的材料发放及使用管理规定进行领取、使用，严禁浪费。

因乙方原因造成的浪费，甲方有权按规定对乙方进行处罚。

2. 乙方在施工过程中应确保现场材料按甲方指定位置堆放，保持现场整洁。

3. 乙方在施工过程中使用剩余的材料应及时退库，丢失剩余材料按原值从承包款中扣除。

4. 乙方在施工过程中使用剩余的废材料应及时运至甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包款中扣除。

5. 乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，如有不符，按材料丢失处理。

第七条安全生产与文明施工
1. 甲方应对乙方承担的本协议工程进行安全交底，明确安全要求，并进行监督检查。

2. 乙方应严格执行国家和地方安全施工规章制度，遵守甲方发布的安全操作规程。

因乙方违章作业或违反规定造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。

3. 乙方应配合土建施工单位做好施工现场的维护和清洁工作。

4. 乙方所有特殊工种工人必须持有效证件上岗作业，严禁无证人员从事非本专业工作。

第八条工期延误
1. 分包人应按照分包合同约定的开工日期开工。

因以下原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：
承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽书面申请但仍未从承包人处获得施工所需的各项资源，以致影响施工造成停工的。

分包人应在约定情况发生后____日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。

承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。

分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。

2. 分包人未能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。

第九条合同解除
1. 乙方在下列情形之一下，甲方有权解除合同：
未按设计规范要求施工，监理下发整改通知达____次的；
延期十天未进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限____%的；
发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
拖欠材料、人工费用不及时处理，导致相关人员向甲方主张权利的。

2. 甲方未按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额____%以上的，乙方有权解除合同。

3. 乙方应在甲方解除合同通知发出后____日内完成清场工作，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的____%作为违约金支付给甲方。

第十条违约责任
甲、乙双方应本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，均应承担相应的违约责任。

第十一条解决争议的方法
1. 本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应首先友好协商解决。

若协商无果，双方均有权向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。

2. 乙方因本工程需要以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关费用均由乙方承担。

第十二条本协议一式____份，双方各执____份，自签字之日起生效。

第十三条本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：_____
代表：_____
____年____月____日
乙方（盖章）：_____
代表：_____
____年____月____日
2024年epc工程总承包合同参考模板（三）合同甲方：_____
合同乙方：_____
为确保项目管理的全面实施，明确双方权责，并依据与建设单位签订的《建设工程施工合同》，保证日常生产经营活动的正常运行，经双方充分协商，特制定以下承包协议，以供双方共同遵守。

一、承包类别
1. 本承包涉及的是施工项目工程的经营管理。

2. 承包方采取风险性总包干方式，自负盈亏，按额定标准上交。

二、承包期限
承包期将持续至完成与建设单位合同中的所有条款。

三、上交规定
乙方需按结算收入的____%比例进行上交。

四、安全责任
乙方在施工过程中发生任何工伤事故，无论责任归属，均由乙方全权负责。

五、其他条款
1. 乙方需严格遵守甲方的各项规章制度，秉持合法经营原则；同时，应遵守行业管理部门的规定，确保安全文明施工。

2. 乙方有义务全面履行甲方与建设单位签订的《_____合同》，并承担其中的所有奖励或罚款，以及全部责任和义务。

3. 乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督与检查，甲方将为乙方的常规生产经营活动提供相应支持。

4. 合同生效时，乙方需一次性向甲方支付保证金，该保证金将在工程竣工验收合格后全额退还给乙方。

六、合同效力
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

自双方签字之日起生效，工程竣工财务结算手续办理完毕后终止。

甲方：_____
法定代表人：_____
乙方：_____
法定代表人：_____
日期：____年____月____日
日期：____年____月____日。