合同版子
板材合同模板(汇总13篇)
板材合同模板（汇总13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!板材合同模板（汇总13篇）合同的法律效力随着对法律的信任程度的提高而不断提高,同时也是降低和预防纠纷的一种重要手段。
板材合合同模板
板材合合同模板甲方（供应商）：___________（公司名称）乙方（需求方）：___________（公司名称）经甲、乙二方友好协商，就乙方从甲方采购板材事宜，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条产品规格及数量1.1 乙方将从甲方购买的板材产品的详细规格和数量，包括但不限于材质、厚度、尺寸等，详见附件“板材产品规格表”。
1.2 乙方向甲方订购的板材产品数量总计为__________（具体数量），具体细分规格及数量详见附件“板材产品规格表”。
第二条价格及支付方式2.1 乙方同意按照甲方提供的最终成交价格进行支付，价格不含税，含包装费、运输费等其他费用。
具体价格为__________元/平方米（人民币）。
2.2 乙方需在每次购买板材产品后，根据双方约定的付款方式及时间，按时支付货款。
2.3 乙方应在签订本合同时支付合同总金额的20%作为定金，其余款项在乙方验收合格后的7个工作日内支付给甲方。
第三条交货及验收3.1 甲方应按照双方约定的时间及地点，将板材产品安全、完整地运送至乙方指定的地点，保证交货及时。
3.2 乙方收到板材产品后，应在5个工作日内进行验收，如发现产品有质量问题或数量不符，应当及时通知甲方提出异议，并共同商定解决方案。
3.3 乙方验收合格后，应立即签署《收货确认单》，确认接收产品。
如乙方在验收后7个工作日内未提出异议或签署确认单，则视为乙方已接受并确认产品合格。
第四条品质保证及售后服务4.1 甲方保证所提供的板材产品符合国家标准及双方约定的技术要求，保证产品的质量。
4.2 甲方在产品售后服务方面应积极协助乙方解决问题，提供技术支持及维修服务。
第五条违约责任5.1 任何一方未履行或未完全履行本合同的任何约定，均属于违约，违约方应当承担相应的法律责任。
5.2 若因不可抗力导致一方无法履行合同约定，该方不承担违约责任。
不可抗力包括但不限于自然灾害、政府行为、战争等情况。
第六条保密条款6.1 双方在合作过程中可能涉及商业机密或重要信息，对于相关信息双方应保密，未经对方书面许可不得泄露或向第三方披露。
板材购销合同范本6篇
板材购销合同范本6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就板材购销事宜达成如下协议：一、标的物1. 产品名称：板材2. 型号：_________（具体型号以双方确认的订单为准）3. 数量：______（具体数量以双方确认的订单为准）4. 质量标准：符合国家相关质量标准。
二、价格及支付方式1. 板材价格：双方根据市场情况协商确定，并在订单中明确。
2. 支付方式：签订合同后，甲方按约定支付定金（比例），乙方在收到定金后开始生产。
产品交付验收合格后，甲方支付余款。
三、交货期限及方式1. 交货期限：自合同签订之日起计算，乙方应于约定时间内完成生产并交付甲方。
2. 交货方式：按照甲方指定的地点进行交货，运输费用由甲方承担。
四、包装及验收1. 乙方应按照相关规定对板材进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 甲方在收到产品后，应在约定时间内进行验收。
如有质量问题，甲方有权拒绝接收或要求退货。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，乙方有权顺延交货期或解除合同。
2. 若乙方未按约定时间交货，则应按延迟交货部分货款的____%向甲方支付违约金。
3. 若因乙方产品质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并共同协商解决方案。
2. 受不可抗力影响的一方应尽力采取补救措施，减少损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
板子购买合同范本
板子购买合同范本甲方（卖方）：____________地址：____________联系电话：____________乙方（买方）：____________地址：____________联系电话：____________鉴于甲方为合法注册并具有相应资质的板材销售企业，乙方为具有相应资质的购买方，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，就乙方购买甲方板材事宜达成如下合同条款：第一条合同标的1.1 乙方同意购买甲方提供的以下规格和数量的板材：- 规格型号：________________________- 数量：________________________- 单价：________________________- 总金额：________________________- 交货时间：________________________- 交货地点：_______________________1.2 甲方应保证所提供的板材符合国家相关质量标准，并提供相应的质量合格证明。
第二条质量要求2.1 甲方所提供的板材应符合以下质量标准：- 国家标准：________________________- 行业标准：________________________- 其他标准：________________________2.2 乙方有权在收到货物后对板材进行检验，如发现质量问题，应在收到货物后____天内书面通知甲方。
第三条交货与验收3.1 甲方应按照合同约定的时间和地点交货。
3.2 乙方应在收到货物后____天内完成验收，并签署收货确认书。
第四条付款方式4.1 乙方应按照以下方式支付货款：- 预付款：合同签订后____天内支付总金额的____%。
- 余款：验收合格后____天内支付剩余的____%。
4.2 付款方式为：银行转账/支票/现金等（选择适用）。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时交货，应向乙方支付违约金，违约金为延迟交货部分货款的____%/日。
板子加工合同范本
板子加工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方加工板子事宜，达成如下协议：一、加工内容1.1 甲方委托乙方加工的板子为_______（板子名称），具体规格型号为_______。
1.2 乙方应按照甲方的要求进行加工，确保加工质量符合甲方的要求。
二、加工数量2.1 本合同项下加工的板子数量为_______（数量），最终以甲方实际验收合格的数量为准。
三、加工价格3.1 双方确认，本合同项下板子的加工价格为_______（单价）元/个，总价为_______元。
3.2 甲方支付乙方加工费用后，乙方应向甲方开具正规发票。
四、交货期限4.1 乙方应在_______年_______月_______日前将加工完成的板子交付给甲方。
4.2 乙方应确保交货期限，如有特殊情况需要延期，应提前_______天通知甲方，并经甲方同意。
五、交货地点5.1 乙方将加工完成的板子送至甲方指定地点，即_______（地点）。
六、验收标准及方法6.1 甲方按照_______（验收标准）对乙方交付的板子进行验收。
6.2 验收合格后，甲方在_______个工作日内出具验收合格证明。
七、售后服务7.1 乙方对加工完成的板子提供_______个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内响应，并在_______个工作日内维修或更换。
7.2 质保期届满后，如甲方需要乙方提供售后服务，双方可另行签订售后服务协议。
八、违约责任8.1 乙方未按约定时间完成加工或交付的，每逾期一日，应向甲方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为：逾期交货金额的_______%。
8.2 甲方未按约定时间支付加工费用的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的_______%。
板子加工合同范本最新
板子加工合同范本最新甲方（委托方）：____________________乙方（加工方）：____________________鉴于甲方需要加工特定规格的板子，乙方具备相应的加工能力和资质，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方加工板子事宜达成如下合同条款：第一条合同标的1.1 加工产品：乙方按照甲方提供的规格、型号、数量等要求加工板子。
1.2 加工要求：甲方应提供详细的加工图纸和技术要求，乙方应严格按照甲方的要求进行加工。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：______________________元（￥___________）。
2.2 支付方式：甲方应在合同签订后____天内支付总金额的____%作为预付款，余款在乙方交付合格产品后____天内一次性付清。
第三条交货时间与地点3.1 交货时间：乙方应于____年____月____日前完成加工并交付产品。
3.2 交货地点：乙方工厂或双方约定的其他地点。
第四条质量标准与验收4.1 质量标准：乙方加工的产品应符合甲方提供的图纸和技术要求。
4.2 验收：甲方应在收到产品后____天内完成验收，如有质量问题，应在验收后____天内书面通知乙方。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期交付合格产品，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。
5.2 如甲方未能按期支付合同价款，每逾期一天，应向乙方支付逾期支付金额____%的违约金。
第六条保密条款6.1 双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
6.2 保密期限为合同终止后____年。
第七条不可抗力7.1 因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行合同义务的，该方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应协商解决。
7.2 不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同或协商终止合同。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
板子加工合同协议书范本
编号：_______甲方（委托方）：_____________________地址：______________________________联系人：_____________________________联系电话：___________________________乙方（承揽方）：_____________________地址：______________________________联系人：_____________________________联系电话：___________________________鉴于甲方需要乙方按照约定进行板子加工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、加工内容与数量1. 加工内容：乙方根据甲方提供的图纸和技术要求，对板材进行切割、打磨、组装等加工，制成符合甲方要求的成品板。
2. 加工数量：本次加工总数量为______平方米，具体分批数量及进度由双方另行协商确定。
二、加工期限1. 加工期限：自合同签订之日起______个工作日内完成全部加工任务，具体工期安排由双方协商确定。
2. 乙方应确保在约定工期内完成加工任务，如因乙方原因导致延期，每延期一日，应向甲方支付______%的违约金。
三、加工质量1. 加工质量应符合甲方提供的图纸和技术要求，并符合国家相关质量标准。
2. 乙方应对加工过程中出现的质量问题负责，并承担相应的维修、更换等责任。
四、加工费用及支付方式1. 加工费用：根据双方协商，本次加工费用总计为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方于合同签订后______个工作日内支付加工费用的______%，即人民币______元；剩余款项在加工任务完成后验收合格后______个工作日内支付。
五、交货与验收1. 乙方应按照甲方要求，将加工好的成品板运至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
2. 甲方应在收到成品板后______个工作日内进行验收，如验收合格，甲方应在验收合格后______个工作日内支付剩余款项。
板材采购合同样本5篇
板材采购合同样本5篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方向乙方采购板材事宜，达成如下协议：一、采购商品1. 甲方向乙方采购的板材品牌、规格、数量及价格等详见附件《采购清单》。
2. 乙方应按照甲方的需求，提供质量优良、价格合理的板材。
二、交货期限及方式1. 乙方应在合同生效后______天内将甲方所需板材送达指定地点。
2. 交货方式：乙方负责将板材送达甲方指定的______地点，并承担运输费用。
3. 甲方有权对乙方提供的板材进行现场验收，如有问题，乙方应及时更换或补足。
三、质量标准与验收方式1. 乙方所提供的板材应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。
2. 甲方有权对乙方提供的板材进行质量抽查和验收，如验收不合格，甲方有权拒绝接受或要求乙方退货。
3. 验收时如发现数量不足、外观损坏或其他问题，甲方应在收货后______小时内书面通知乙方，乙方应在接到通知后______小时内进行更换或补足。
四、付款方式及期限1. 甲方在收到板材并验收合格后，应按照约定支付货款。
2. 付款方式为：____________________（如：电汇、现金等）。
3. 付款期限：甲方在验收合格后______天内支付货款的______%，余款在______天内付清。
五、违约责任1. 乙方未能按照合同约定的时间、地点、数量提供板材的，应按照未履行部分货款的______%支付违约金。
板子购买合同范本
板子购买合同范本甲方（卖方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（买方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有板子的相关资源并愿意向乙方出售，乙方有意购买甲方的板子，双方经友好协商达成如下协议：一、产品描述产品名称：________板子规格型号：________________数量：__________二、价格及支付方式1. 单价：人民币______元/个（大写：____________元/个）。
2. 总价：人民币______元（大写：____________元整）。
3. 支付方式：乙方应在______（具体时间）前向甲方支付全部款项。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：______。
2. 交货地点：______。
3. 交货方式：______。
四、质量标准及验收1. 质量标准：符合国家相关标准及双方约定的标准。
2. 验收方式：乙方应在收到货物后______日内进行验收，如发现质量问题应及时通知甲方，甲方应负责解决。
五、违约责任1. 若甲方未能按时交货，每逾期一天，应按照合同总价的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时支付款项，每逾期一天，应按照未支付款项的______%向甲方支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：______年______月______日。
板材质量合同模板
板材质量合同模板
甲方：（出卖方）
地址：
电话：
传真：
联系人：
乙方：（购买方）
地址：
电话：
传真：
联系人：
鉴于甲、乙双方为就合同所载明的产品规格、质量标准、价格、数量等事项达成一致意见，特订立本合同，以资监督执行。
一、产品名称：木材
二、规格：按合同规定
三、质量标准：符合国家有关标准规定，品质优良
四、数量及单价：
产品种类单价（元/立方米）数量（立方米）金额（元）备注
五、交货时间：乙方要求的交货日期为（具体日期），乙方需提前与甲方协商确定。
六、交货地点：乙方指定的交货地点为（具体地点），甲方需按时交货。
七、付款方式：合同项下商品的支付方式为乙方先支付定金，剩余货款在收到货物后7个
工作日内支付。
八、验收标准：交货后乙方有权对货物进行验收，如发现货物不符合质量标准或者与合同
规定不符，乙方有权要求退货或者要求甲方补偿损失。
九、违约责任：如因甲方原因而导致违约，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔
偿损失、承担违约金等。
十、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、生效期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至交货日期届满之日止。
十二、其他事项：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（出卖方）：签字盖章：日期：年月日
乙方（购买方）：签字盖章：日期：年月日
以上为《木材质量合同》，特此签订。
板子购买合同范本
板子购买合同范本甲方（购买方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（出售方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方购买乙方板子事宜达成如下协议：一、产品描述1. 产品名称：_______________________2. 产品规格：_______________________3. 产品单价：_______________________4. 产品数量：_______________________5. 产品总价：_______________________二、产品质量标准及保证1. 乙方保证所售板子符合国家标准及相关行业标准。
2. 乙方应提供产品质量检验报告、产品说明书等相关资料。
3. 板子的质保期为______年，自产品交付之日起计算。
在质保期内，如板子出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：乙方应在本合同签订之日起______个工作日内将板子交付至甲方指定地点。
2. 交货地点：甲方指定的交货地点为_______________________。
3. 交货方式：乙方应按照甲方要求的交货方式交货，交货时应向甲方提供产品出厂检验报告、产品质量保证书等相关资料。
四、付款方式及时间1. 付款方式：甲方应在收到板子后______个工作日内，向乙方支付全部货款。
2. 付款时间：甲方应在本合同签订之日起______个工作日内，向乙方支付合同总金额的______%作为预付款；剩余款项应在板子交付之日起______个工作日内支付。
板材合同范本
板材合同范本1. 合同背景本合同由甲方（下称“买方”）和乙方（下称“卖方”）双方就板材交易事宜达成如下协议，以明确双方权益和义务。
2. 合同内容2.1 板材规格卖方同意向买方提供以下规格的板材：•板材类型：【填写具体型号】•材质：【填写具体材质】•规格：【填写具体规格】•数量：【填写具体数量】2.2 交货地点和方式2.2.1 交货地点：•地址：【填写具体地址】2.2.2 交货方式：•买方负责安排运输工具，并承担相关费用和责任。
2.3 交货时间买方和卖方商定的交货时间为【填写具体时间】。
2.4 价格和支付方式2.4.1 单价：•单价：【填写具体单价】•单位：【填写单位】2.4.2 总金额：•总金额：【填写具体金额】2.4.3 支付方式：•买方应在签订本合同后【填写具体天数】内支付【填写具体比例】的款项作为预付款。
•买方应在货物交付后【填写具体天数】内支付剩余款项，请提供付款人和账号信息。
2.5 质量检验买方有权对收到的板材进行检验，如发现质量问题，买方有权拒绝接收并要求卖方进行处理或退货。
2.6 违约责任2.6.1 卖方违约责任：•如卖方未能按时交货，买方有权要求卖方支付每天【填写具体金额】的违约金作为赔偿。
2.6.2 买方违约责任：•如买方未能按时支付货款，买方应支付每天【填写具体金额】的违约金作为赔偿。
2.7 合同解除和争议解决2.7.1 合同解除：•如双方协商一致，可提前解除合同。
解除合同需以书面形式通知对方。
2.7.2 争议解决：•如双方无法达成一致意见，应通过友好协商解决。
协商不成时，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 合同生效和其他条款3.1 合同生效本合同经双方授权代表在【填写签署日期】签字盖章后生效。
3.2 合同变更和补充任何变更和补充本合同的协议，应经买方和卖方签字盖章确认后方可生效。
3.3 通知方式买方和卖方之间的通知和通告应以书面形式进行，可以通过挂号邮件、传真、快递等方式发送至对方通讯地址。
模板合同板本
模板合同板本合同模板板本。
第一条甲方，（委托方）乙方，（受托方）。
第二条甲方委托乙方依据本合同约定的内容，对（具体项目）进行（具体工作内容）。
第三条乙方应按照甲方的要求和工作计划，按时、按质、按量完成委托的工作。
第四条乙方在履行合同过程中，如需变更工作内容或工作进度，应提前向甲方说明情况，并经甲方同意后方可进行调整。
第五条甲方应按照合同约定的时间和标准支付乙方报酬。
第六条甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，如发现乙方工作不符合合同约定的要求，有权要求乙方进行整改。
第七条乙方在履行合同过程中，应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。
第八条乙方在履行合同过程中，如因故无法按时完成工作，应提前通知甲方，并说明情况，经甲方同意后方可延期完成工作。
第九条甲方有权对乙方的工作进行评估，如评估结果不符合合同约定的要求，有权解除合同并要求乙方承担相应的责任。
第十条合同解除后，双方应按照约定的方式和标准进行结算，并归还对方的相关资料和文件。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工作完成并经甲方验收合格后终止。
第十二条本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，年月日。
合同附件：1. 《具体项目》工作计划。
2. 《具体项目》工作报酬标准。
3. 其他附件，______________。
合同模板板本。
第一条甲方，（出租方）乙方，（承租方）。
第二条甲方同意将其拥有的房屋出租给乙方，乙方同意承租该房屋。
第三条租赁期限为（具体时间），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第四条租金为（具体金额）元/月，乙方应每月按时支付租金。
第五条乙方在租赁期限内，应妥善保管房屋及内部设施，不得擅自改变房屋结构或用途。
第六条甲方应保证所出租的房屋合法所有权，不得因自身原因导致乙方无法正常使用租赁房屋。
工程板子租赁合同范本
工程板子租赁合同范本合同编号：_______甲方（出租方）：_______乙方（承租方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其工程板子出租给乙方使用，乙方承租并支付租金事宜，达成如下协议：一、租赁物1.1 甲方同意出租，乙方同意承租的工程板子，详见附件一《工程板子清单》。
1.2 甲方应保证其对附件一《工程板子清单》所列工程板子拥有完全的所有权，且该工程板子不存在任何权属争议、质量瑕疵、法律纠纷，否则因此给乙方造成的一切损失由甲方承担。
二、租赁期限2.1 本合同租赁期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 租赁期满，如乙方需继续租赁，应提前_______日通知甲方，经甲方同意后，双方可续签租赁合同。
三、租金及支付方式3.1 租金总额为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（1）签订本合同时，乙方支付租金的_______%即人民币￥_______元；（2）剩余租金￥_______元，乙方应于_______年_______月_______日前支付给甲方。
四、工程板子的交付与返还4.1 甲方应于合同签订后_______日内将附件一《工程板子清单》所列工程板子交付给乙方。
4.2 租赁期满或合同提前终止的，乙方应在租赁期满或合同提前终止后_______日内将工程板子返还给甲方。
五、甲方的权利与义务5.1 甲方应保证工程板子的质量符合国家标准，能够满足乙方正常使用。
5.2 甲方应提供必要的售后服务和技术支持。
5.3 甲方不得干预乙方对工程板子的正常使用。
六、乙方的权利与义务6.1 乙方应按照约定的用途使用工程板子，不得将工程板子用于非法用途。
6.2 乙方应按照甲方的要求对工程板子进行维护保养。
6.3 乙方不得将工程板子转让、抵押、质押或以其他方式处置。
板材合同模板
板材合同模板一、甲方，（以下简称甲方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、乙方，（以下简称乙方）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为生产销售板材产品的企业，乙方为购买板材产品的客户，双方经友好协商，就板材产品的销售事宜达成如下协议，以便明确双方权利义务，共同遵守。
特订立本合同。
第一条产品规格。
1. 甲方将按照乙方的要求生产板材产品，具体规格如下：（1）材质，_______。
（2）规格，_______。
（3）数量，_______。
（4）其他特殊要求，_______。
第二条交货时间。
1. 甲方应当在双方签订本合同后_______天内将产品交付乙方。
如因不可抗力等原因导致交货延期，甲方应当及时通知乙方，并在延期后尽快交付产品。
第三条产品价格。
1. 产品价格为_______元/平方米（或其他计价单位），乙方应当按照实际购买的数量支付货款。
货款支付方式为_______。
第四条产品质量。
1. 甲方保证所提供的产品符合国家相关标准，并且保证产品的质量符合合同约定的要求。
如产品出现质量问题，甲方应当承担相应的责任。
第五条产品运输。
1. 产品的运输方式由甲方负责安排，运输过程中如出现损坏或丢失，由甲方负责赔偿。
第六条验收标准。
1. 乙方应当在收到产品后_______天内进行验收，如对产品有异议，应当及时通知甲方，并在_______天内提出书面异议。
第七条违约责任。
1. 如因甲方原因导致产品质量不符合要求或无法按时交付，甲方应当承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致无法按时支付货款或者拒收产品，乙方应当承担相应的违约责任。
第八条争议解决。
1. 双方因履行本合同发生争议，应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条合同变更。
1. 本合同的任何变更须经双方书面协议，变更协议与本合同具有同等效力。
第十条其他。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至产品交付并结清货款之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
板材合同范本doc(两篇)
板材合同范本doc（二）合同编号：日期：地址：联系人：电话：地址：联系人：电话：1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是明确甲方向乙方购买板材的具体规格、数量、价格、交货方式以及双方的责任和义务，并约定了合同履行的相关事项。
3. 板材规格规格1：规格2：规格3：4. 板材数量规格1：（数量）规格2：（数量）规格3：（数量）5. 板材质量标准（列举相关标准）6. 板材价格与支付方式规格1：（价格）规格2：（价格）规格3：（价格）甲方应在合同签订后的（时间）内向乙方支付（金额）作为合同的首付款。
剩余金额应在交货后的（时间）内一次性支付。
7. 板材交货方式与时间乙方应按照甲方的要求，选择合适的交货方式进行板材的交付，并确保在合同规定的交货时间内完成交货。
8. 板材交付验收甲方有权对乙方提供的板材进行验收。
若板材不符合质量标准或数量规定，甲方有权拒绝接收，并要求乙方重新提供符合要求的板材。
9. 版权保护乙方提供的板材应确保不侵犯任何第三方的知识产权。
如因乙方所提供的板材引发任何知识产权纠纷，乙方应负责解决，并承担相应的法律责任。
10. 违约责任任何一方违反本合同规定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。
同时，违约方还需承担相应的赔偿责任。
11. 争议解决本合同履行中发生的争议应通过友好协商解决。
若协商不成，应提交相关争议至有管辖权的人民法院解决。
12. 合同解除除非经双方协商一致或出现不可抗力等致使合同无法继续履行的情况，否则本合同不得解除。
13. 其他事项- 任何双方未在本合同中约定的事项，应通过书面形式进行补充协商。
- 本合同一式（份），甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
- 本合同自双方盖章（签字）之日起生效，有效期为（时间）。
- 本合同的修改、补充或解除，必须经过双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。
14. 合同生效本合同自双方盖章（签字）之日起生效，并对双方具有法律约束力。
板材购货合同模板
板材购货合同模板甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方拟向乙方购买一批板材，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同名称本合同名称为“板材购货合同”。
二、合同有效期本合同自双方签署之日起生效，至合同明确标明的截止日期终止。
三、合同内容1. 乙方同意向甲方提供以下种类和数量的板材：种类：（明确板材种类）数量：（具体数量）2. 乙方同意按照约定的质量标准进行生产、加工和供货。
3. 甲方同意按照约定的价格支付货款，并承担相关税费和运输费用。
4. 乙方应按照甲方的要求和进度及时交付板材，并保证板材的质量符合合同要求。
5. 其他约定事项：（具体约定事项）四、合同价格1. 板材的价格为：（金额）人民币/平方米（或其他单位）。
2. 乙方应按照约定的价格向甲方提供板材，乙方不得随意调整价格。
3. 乙方应将货款开具发票，并按约定时间收取货款。
五、质量标准1. 乙方应保证所提供的板材符合国家相关质量标准，并具有出厂检测合格报告。
2. 如乙方提供的板材质量不符合要求，甲方有权拒绝接收并要求乙方重新提供合格的板材。
六、交付时间和方式1. 乙方应按照约定的时间将板材交付给甲方，并及时通知甲方具体交付时间和方式。
2. 乙方应按照甲方的要求选择合适的运输方式和运输公司，确保板材安全送达。
七、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交付板材或提供质量不合格的板材，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款或拒绝接收合格的板材，应承担相应的违约责任。
八、争议解决本合同的履行和解释应依据中华人民共和国有关法律法规，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签署之日起生效。
3. 本合同内容不得擅自修改，需经双方书面同意后方可生效。
采购合同模板板材
采购合同是买卖双方在进行商品交易时，明确各自权利和义务的法律文件。
在板材采购中，由于其特殊性，合同需要详细规定板材的规格、质量标准、交付时间、价格条款等关键要素。
以下是一个板材采购合同的模板，供参考使用：甲方买方：买方全称乙方卖方：卖方全称鉴于甲方需要购买板材，乙方愿意提供所需板材，经双方协商一致，签订本合同。
第一条产品描述1.1 产品名称：具体板材名称，如多层板、刨花板等1.2 规格型号：详细规格，如尺寸、厚度等1.3 数量：购买数量1.4 质量标准：符合国家标准或行业标准，或双方约定的标准第二条价格条款2.1 单价：每单位板材的价格2.2 总价：总价计算方式，如单价乘以数量2.3 付款方式：如一次性付款、分期付款等2.4 付款期限：具体付款时间点或条件第三条交货3.1 交货地点：交货的具体地址3.2 交货时间：交货的截止日期或时间范围3.3 运输方式：运输方式，如陆运、空运等3.4 运输费用：运输费用的承担方第四条质量验收4.1 验收标准：按照合同约定的质量标准进行验收4.2 验收期限：买方应在收到货物后的一定期限内完成验收4.3 异议处理：如买方对货物质量有异议，应在规定时间内提出，并说明理由第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交货，应按合同总价的百分比支付违约金。
5.2 如甲方未能按时付款，应按未付款项的百分比支付违约金。
5.3 其他违约情形及责任，双方可另行约定。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 如遇不可抗力因素，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
7.2 协商不成时，可提交约定的仲裁机构或法院进行解决。
第八条其他约定8.1 双方可在此条款中约定其他事项，如售后服务、技术支持等第九条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表签字：乙方代表签字：签订日期：签订地点：附件：如有附件，应列明附件名称及内容请注意，这只是一个基本的模板，具体条款需要根据实际情况进行调整和补充。
板材合同协议书范本百度
板材合同协议书范本百度【板材合同协议书】甲方（购买方）：_________乙方（供应方）：_________鉴于甲乙双方就板材的购买与销售达成如下协议，特订立本合同：一、产品信息1. 产品名称：___________板材2. 规格型号：长度____mm × 宽度____mm × 厚度____mm3. 材质：___________（如橡木、胡桃木、复合板等）4. 表面处理：___________（如清漆、哑光、贴面等）5. 颜色：___________6. 数量：___________件/平方米7. 单价：___________元/件（或元/平方米）8. 总价：___________元二、质量要求1. 乙方保证提供的板材符合国家相关质量标准及甲方的特殊要求。
2. 板材应无腐朽、变色、开裂等缺陷，表面光滑，无划伤、压痕等瑕疵。
三、交货时间与地点1. 交货时间：自合同签订之日起____天内交付。
2. 交货地点：___________（具体地址）四、运输方式与费用承担1. 运输方式：由乙方负责安排适宜的运输方式，并确保货物安全到达。
2. 费用承担：运费由_____方承担。
五、验收标准与方法1. 甲方应在收到货物后____天内完成验收。
2. 验收标准按照合同约定的质量要求进行。
3. 如有不符合约定的情况，甲方应及时通知乙方协商解决。
六、付款方式与期限1. 付款方式：甲方应通过银行转账或其他双方认可的方式支付货款。
2. 付款期限：预付款为总金额的____%，余款在货物验收合格后____天内付清。
七、违约责任1. 若乙方未能按约定时间交货，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为每延迟一天，按未交货物总价值的____%计算。
2. 若甲方未能按约定时间支付货款，应向乙方支付违约金，计算方式同上。
八、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同工程名称：建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）20 XX年XX月XX日第一部分协议书发包人（全称，以下简称甲方）：承包人（全称，以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：第二条工程承包范围承包范围：第三条合同工期开工日期：20XX年XX月XX日，基础完工日期：20XX年XX月XX日，竣工日期：20XX 年XX月XX日。
合同工期总日历天数天。
具体节点工期在合同签订以后由双方另行确定。
第四条质量标准工程质量标准：符合现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准>（GB50300--2001）及其配套标准第五条合同价款双方约定采用四川省建设工程工程量清单计价定额（以下简称四川2009清单定额），根据投标报价中的《分部分项工程量清单及计价表》中标明的综合单价，材料品牌、规格、质量要求、单价和承诺的费率标准计算。
暂定合同总价金额（大写）：贰仟壹佰陆拾万元（人民币）￥：元。
第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、投标报价中的《分部分项工程量清单及计价表》中标明的综合单价（见附件5）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效合同订立时间：20XX 年XX月XX日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章，且承包人工程履约保证金到发包人账户后生效。
发包人（公章）：承包人（公章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2．合同文件及解释顺序。
(1)本合同协议书：(2)本合同专用条款：(3)本合同通用条款：(4)标准、规范及有关技术文件：(5)图纸：(6)工程报价单或预算书3．语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：无3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：如下所列1、建筑、结构、施工及装饰装修技术标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001《工程测量规范》GB 50026-2007《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001《建设工程监理规范》GB 50319-2000《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2001《建筑地基处理技术规范》（2002年版）JGJ 79-2002《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999《混凝土质量控制标准》GB 50164-92《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2003《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003 J 253-2003《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002《砌体结构设计规范> GB 50003-2001《混凝上结构设计规范》(；B50010-200)《建筑地基基础设计规范》CB 50007-2002《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000《建筑变形测量规程》JGJ/T 8-97《砌体工程现场检测技术标准》CB／T 50315-2000《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-99《建筑工程安全检查标准》JGJ 59-99《多孔砖砌体结构技术规范> JGJBT-2001《西南地区建筑标准设计通用图》西南T合订本(1) (2)西南G合订本(l) (2)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03Gl0l-l《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（独立基础、条形基础、桩基承台）06Gl001-62、施工安全技术标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001《建筑安装工人安全技术操作规程》无。
4．图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：201X年XX月XX日发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意承包人不得向任何人及团体提供本工程设计图纸。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方一般权利和义务5．工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：专业监理工程师发包人委托的职权：进行现场质量、安全和进度和参与成本控制。
需要取得发包人批准才能行使的职权：对现场计量、签证予以确认；签发停工令。
5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：工程部经理职权：代表发包人实施全面管理5.6不实行监理的，工程师的职权：7．项目经理姓名：职务：项目经理乙方项目部主要组成人员名单见附件3。
8．发包人工作工程地质和地下管线资料的提供时间：20XX年XX月XX日。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：20XX年XX月XX日以前班里完施工许可证。
(6)水准点与座标控制点交验要求：20XX年XX月XX日。
(7)图纸会审和设计交底时间：20XX年XX月XX日。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责协调处理场地内地下管线、河道改造和110KV输电线路改造施工。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：协调当地建设行政主管部门关系，在施工许可证办理完毕之前开工。
8.2发包人委托承包人办理的工作：无。
9．承包人工作9.1承包人应按约定时间和求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：根据发包人要求。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工单位自行负责施工场地内施工安全保卫、自行协调当地群众关系。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按国家和当地政府有关规定自行办理手续，发包人予以配合和协调。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责承包单位工程的全部成品保护责任，包含各分包单位的成品保护，或者要求各分包人自行负责自己分包工程的成品保护。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人承担。
(8)施工场清洁卫生的要求：承包人施工应做到工完、料尽、场地清；完工后负责工程的卫生打扫、满足政府验收和客户交房要求。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：无。
三、施工组织设计和工期10．进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：20XX年XX月XX日。
工程师确认的时间：承包人提供施工组织设计后3日内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：根据经发包人认可的施工组织设计（施工方案）。
13．工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：无。
四、质量与验收17．隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中问验收部位：无。
1 9．工程试车19.5试车费用的承担：无五、安全施工按政府规定计取得安全文明施工费已包含在综合清单报价内。
安全文明施工要求详附件4总包工程施工现场安全文明施工管理协议。
/六、合同价款与支付2 3．合同价款及调整23.2本合同价款采用第（1）种方式确定。
(l)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：无(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：无(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的无23.3双方约定合同价款的其他调整因素：将发包人同意的设计变更等按照现场实际签证处理。
2 4.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无扣回工程款的时间、比例：无2 5.工程量确认25.1承包人向工程师提交己完工程量报告的时间：每月25日18：00以前报送上月26日到当月25日已完工程量。
2 6．工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、单项基础工程完成以后支付合同价的50%；2、单项地面工程完成以后支付合同价的30%；3、合同约定全部工程竣工验收完成支付已完工程造价的85%；4、工程结算资料完整提交后贰个月内完成外审工作，外审资料经双方确认盖章后一月内支付至（除发包方代承包方支付的款项和其他扣款外的）结算工程的97%。
5、结算价款的3%留作质保金，质保满期后1月内支付。
质保期2年，质保金不计利息。
6、单项设计变更、单项签证部分达到10万元以上，双方另行协商。
七、材料设备供应2 7.发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(l)材料设备单价与一览表不符：无。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。
(3)承包人可代为调剂串换的材料：玉。
(4)到货地点与一览表布符：无。
(5)供应数量与一览表不符：无。
(6)到货时间与一览表不符：无。
27.6发包人供应材料设备的结算方法：无。
2 8.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：承包人采购的水泥必须是悬窑生产的大厂水泥；主体结构刚才用攀（成）钢、达钢、昆钢的大厂刚才。
承包人采购材料前必须报送发包人和监理工程师，经同意后方可采购进场。
八、工程变更九、竣工验收与结算3 2．竣工验收承包人提供竣工图的约定：竣工验收前提供竣工图8套。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无。
十违约、索赔和争议3 5．违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不能按期支付工程款，按照银行同期贷款利息支付应付款的利息。