建设工程勘察合同书建设工程勘察设计合同模板8篇

建设工程勘察合同书建设工程勘察设计合同模板
8篇
篇1
建设工程勘察合同书
合同编号：XXXXXX
甲方（发包人）：XXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

乙方（承包人）：XXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXXXX
2. 工程地点：XXXXXX
3. 工程规模：XXXXXX
4. 工程内容：XXXXXX
二、勘察范围和要求
1. 甲方委托乙方进行本次工程的岩土工程勘察，包括岩土工程勘察、设计、施工和监测等全过程服务。

2. 乙方应根据甲方的工程要求和标准，提供详细的地质勘探资料，包括但不限于地质结构、岩土工程特性、地下水状况等。

3. 乙方应提供现场勘探服务，确保勘探数据的准确性和完整性。

4. 甲方应对乙方提供的勘探数据进行审核和确认。

三、勘察期限和进度
1. 乙方应在合同签订后尽快安排勘察工作，确保勘察进度与甲方
工程进度相匹配。

2. 乙方应制定详细的勘察计划，并按时提交给甲方。

3. 甲方应对乙方的勘察计划进行审批，并提出修改意见。

4. 乙方应根据甲方的审批意见修改勘察计划，并重新提交给甲方。

5. 甲方应在合同签订后支付一定的预付款，具体金额和支付方式详见合同条款。

6. 乙方应在完成勘察工作后，向甲方提交完整的勘察成果资料。

7. 甲方应在收到勘察成果资料后尽快进行验收，并支付剩余的勘察费用。

四、质量保证
1. 乙方应保证勘察工作的质量符合甲方的工程要求和标准。

2. 乙方应建立严格的质量控制体系，确保勘察数据的准确性和完整性。

3. 乙方应对勘察数据进行严格的审核和校对，确保数据的真实性和可靠性。

4. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，并提出改进意见。

5. 乙方应根据甲方的改进意见进行整改，并重新提交给甲方。

五、合同变更和解除
1. 甲乙双方在合同履行过程中，如需对合同进行变更或解除，应协商一致并签订书面协议。

2. 变更或解除合同时，乙方应将其已完成的勘察工作和相关资料移交给甲方，并协助甲方进行后续工作。

3. 甲方应根据合同约定向乙方支付应付的勘察费用。

如因合同变更或解除导致甲方无法按原合同约定支付费用的，甲方应在变更或解除合同时向乙方说明情况，并协商确定新的支付方式。

4. 乙方在合同解除后，应将已收取的预付款返还给甲方。

如因合同变更或解除导致乙方无法继续履行合同的，乙方应在解除合同时向甲方说明情况，并协商确定退款事宜。

5. 甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

6. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同未尽事宜由双方另行协商补充。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

7. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

具有同等法律效力。

篇2
建设工程勘察合同书
委托方：_________
勘察方：_________
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的规定，经双方协商，签订本合同。

第一条项目名称：_________
第二条发包方：_________（以下简称甲方）
承包方：_________（以下简称乙方）
第三条甲方委托乙方承担以下业务范围：
3.1 乙方在合同履行过程中，承担以下业务范围：_________。

3.2 乙方的具体工作内容包括：_________。

3.3 乙方的义务包括：_________。

第四条甲方在合同履行过程中，承担以下义务：
4.1 甲方应提供必要的工作条件，包括但不限于：_________。

4.2 甲方应按照合同约定支付费用，包括但不限于：_________。

4.3 甲方应给予乙方必要的支持和协助，包括但不限于：
_________。

第五条合同工期
5.1 本合同工期为：_________天。

自乙方收到甲方预付款之日起计算。

5.2 如有特殊情况需要延长工期，双方应协商解决，并签订补充协议。

第六条质量要求
6.1 乙方应按照国家有关标准和规范进行工作，确保勘察设计的质量和准确性。

6.2 乙方应提供详细、准确的勘察设计文件，包括但不限于：_________。

6.3 甲方应对乙方提供的勘察设计文件进行审核和确认，确保其符合要求。

第七条费用及支付方式
7.1 本合同总金额为：_________元（大写：_________）。

7.2 甲方应按照以下方式支付费用：_________。

7.3 乙方在收到款项后，应出具相应的发票或收据。

第八条违约责任
8.1 甲方未按照合同约定支付费用的，应承担相应的违约责任。

8.2 乙方未按照合同约定提供勘察设计文件的，应承担相应的违约责任。

8.3 双方在履行合同过程中，如因过错导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

第九条争议解决
9.1 双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。

9.2 如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3 在争议解决过程中，双方应保护对方的合法权益，避免造成
不必要的损失和扩大化。

第十条其他事项
10.1 双方在履行合同过程中，如需变更或解除合同，应协商一致，并签订书面协议。

10.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

具有同等法律效力。

10.3 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至合同义务履行完毕之日止失效。

10.4 未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的规定执行。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
日期：_________ 日期：_________
篇3
建设工程勘察合同书
合同编号：XXXX
工程名称：XXXX
工程地点：XXXX
发包人：XXXX
承包人：XXXX
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，经双方协商，就本建设工程的勘察工作达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXX
2. 工程地点：XXXX
3. 工程规模：XXXX
4. 工程内容：XXXX
二、勘察范围和要求
1. 勘察范围：本次勘察包括工程所在地的地形地貌、地质构造、岩土工程特性等，具体内容以发包人的要求为准。

2. 勘察要求：承包人需按照相关规范进行勘察，确保勘察数据的准确性和完整性。

同时，承包人需根据发包人的要求，提供合理的勘察方案和建议。

三、合同工期
1. 开工日期：本合同签订后，承包人应立即组织人员进场，开始勘察工作。

2. 完工日期：承包人需在合同约定的工期内完成全部勘察工作，并提交完整的勘察成果。

3. 工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：
（1）因发包人的原因，导致勘察工作无法按时开始的；
（2）因现场条件复杂，需要延长勘察时间的；
（3）发包人书面同意顺延工期的其他情况。

四、质量标准
1. 承包人需按照相关规范进行勘察，确保勘察数据的准确性和完整性。

2. 承包人提交的勘察成果需满足发包人的要求，并通过相关部门的审查。

3. 如因承包人的原因，导致勘察成果不符合合同约定的质量标准，承包人需承担相应的违约责任。

五、合同价款及支付方式
1. 合同价款：本次勘察工作的合同价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。

该价款已包括勘察费、试验费、成果整理费等全部费用。

2. 支付方式：合同签订后，发包人需向承包人支付合同价款的XX%作为预付款。

勘察工作完成后，承包人提交完整的勘察成果并通过发
包人的审查后，发包人需向承包人支付剩余款项。

具体支付时间和金
额以发包人的要求为准。

六、双方权利义务
1. 发包人需按照合同约定向承包人支付勘察费用，并提供必要的
支持和协助。

2. 承包人需按照合同约定完成勘察工作，并提交完整的勘察成果。

同时，承包人需对勘察成果的质量和准确性负责。

3. 在勘察过程中，如遇需要发包人协助的事项，发包人应及时予
以协助。

同时，发包人需保护承包人的勘察成果，未经承包人同意，
不得擅自使用或泄露。

4. 承包人在勘察过程中，应遵守相关法律法规和规定，不得违法违规操作。

同时，承包人需保护好现场环境和设施，避免对周围环境造成破坏。

5. 双方应共同遵守合同条款，履行各自的义务。

如遇违约情况，违约方需承担相应的违约责任。

七、违约责任及赔偿损失
1. 若发包人未按照合同约定向承包人支付勘察费用或未提供必要的支持和协助导致承包人无法按时完成勘察工作的，发包人应承担违约责任并赔偿因此给承包人造成的全部损失。

具体赔偿责任以发包人的过错程度为准。

2. 若承包人未按照合同约定完成勘察工作或提交的勘察成果不符合合同约定的质量标准导致发包人无法按时完成建设工程的，承包人应承担违约责任并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

具体赔偿责任以承包人的过错程度为准。

同时，发包人有权解除本合同并要求承包人返还已支付的款项并承担相应的违约责任。

篇4
建设工程勘察合同书
委托方（甲方）：[甲方公司名称]
勘察方（乙方）：[乙方公司名称]
工程名称：[工程名称]
工程地点：[工程地点]
建筑物面积：[建筑物面积]
甲方负责单位：[甲方负责单位]
甲方代表人：[甲方代表人姓名]
甲方电话：[甲方电话号码]
乙方负责单位：[乙方负责单位]
乙方代表人：[乙方代表人姓名]
乙方电话：[乙方电话号码]
一、委托内容
甲方委托乙方对位于[工程地点]的[工程名称]进行建设工程勘察，包括以下内容：
1. 岩土工程勘察；
2. 测绘工程；
3. 地质灾害危险性评估。

二、合同工期
本合同工期为XX天，自甲方支付预付款之日起计算。

如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

三、质量要求
1. 乙方应按照国家及地方相关规范、标准进行勘察设计，确保勘察数据的准确性和可靠性。

2. 乙方需提供详细的勘察报告，包括文字描述、图表、数据等，以便甲方全面了解场地条件。

3. 乙方应对其提供的勘察报告承担全部责任，确保报告的真实性和准确性。

四、合同价款及支付方式
1. 本合同总价为人民币[合同总价]元，其中包含勘察费、设计费及相关税费。

2. 甲方需在合同签订之日起XX日内支付乙方预付款人民币[预付款金额]元。

3. 甲方需在乙方提交详细勘察报告并经甲方确认后XX日内支付剩余款项人民币[剩余款项金额]元。

4. 支付方式：银行转账。

五、违约责任
1. 乙方未能按时完成勘察任务的，应按照合同总价的XX%向甲方支付违约金。

2. 乙方提供的勘察报告存在虚假或误导性信息的，应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

3. 甲方未能按时支付款项的，应按照未支付款项的XX%向乙方支付违约金。

4. 双方在履行合同过程中，如因一方原因导致合同无法继续履行的，违约方应承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。

六、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项
1. 本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项全部完成时止。

3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 双方在履行合同过程中应严格遵守国家法律法规及相关规定，确保合同的合法性和有效性。

甲方（盖章）：[甲方公司公章]
法定代表人（签字）：[甲方代表人亲笔签名]
XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：[乙方公司公章]
法定代表人（签字）：[乙方代表人亲笔签名]
XXXX年XX月XX日
篇5
建设工程勘察合同书
委托方（甲方）：[甲方公司名称]
法定代表人：[甲方法人姓名]
勘察方（乙方）：[乙方公司名称]
法定代表人：[乙方法人姓名]
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商，甲方委托乙方对[项目名称]进行建设工程勘察，并签订本合同。

第一条工程概况
1.1 工程名称：[项目名称]
1.2 工程地点：[项目地点]
1.3 工程规模：[项目规模]
1.4 工程范围：[项目范围]
第二条甲方的主要义务
2.1 在合同签订后，甲方应向乙方提供以下文件、资料、材料：
[具体文件、资料、材料清单]
2.2 在勘察工作开始以前，甲方应向乙方提供上述文件、资料、材料一式二份，乙方确认无误后，作为双方现场交底的附件。

如有遗漏，由甲方负责补充齐全。

2.3 甲方应在收到乙方提交的勘察成果文件后及时进行验收，并在验收后及时向乙方支付合同约定的勘察费。

第三条乙方的主要义务
3.1 乙方应在收到甲方提供的文件、资料、材料后进行现场踏勘，确认无误后，作为双方现场交底的依据。

如有遗漏，由乙方负责补充
齐全。

3.2 乙方应根据甲方的要求，按照《建设工程勘察规范》和相关的技术标准，完成本工程的勘察工作，并确保勘察成果的真实性、合法
性和完整性。

3.3 乙方应在完成勘察工作后，及时向甲方提交勘察成果文件，
并对其真实性和完整性承担法律责任。

3.4 乙方应确保在勘察过程中，严格遵守国家法律法规和行业标准，保障工程质量和安全。

如因乙方的过错造成甲方或第三方的损失，乙方应承担相应的法律责任。

第四条勘察收费标准及支付方式
4.1 甲方应按照以下标准向乙方支付勘察费：
[具体收费标准]
4.2 甲方应在收到乙方的勘察成果文件后及时进行验收，并在验
收后及时向乙方支付合同约定的勘察费。

具体支付方式如下：[具体支付方式]
4.3 如果甲方未能按照合同约定的时间和方式向乙方支付勘察费，甲方应承担逾期支付的利息和相应的违约责任。

第五条违约责任
5.1 如果甲方未能按照合同约定的时间和方式向乙方提供文件、
资料、材料，甲方应承担相应的违约责任。

5.2 如果乙方未能按照合同约定的时间和方式完成勘察工作，或
未能提交符合要求的勘察成果文件，乙方应承担相应的违约责任。

5.3 如果双方在履行合同过程中发生其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

第六条其他事项
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为双方履行
完各自义务后终止。

6.2 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并签订补充协议。

补
充协议与本合同具有同等法律效力。

6.3 在执行本合同过程中，如发生纠纷或争议，双方应首先通过
友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的
人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：[甲方公司公章]
法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：[乙方公司公章]
法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]
日期：XXXX年XX月XX日
篇6
建设工程勘察合同书
甲方（委托方）：[甲方公司名称]
乙方（受托方）：[乙方公司名称]
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的规定，经双方协商，甲方委托乙方进行[项目名称]的建设工程勘察设计工作，并达成以下合同条款，双方共同遵守。

一、工程概况
1. 工程名称：[项目名称]
2. 工程地点：[项目地点]
3. 工程规模：[项目规模]
4. 工程范围：[工程范围]
二、合同依据和目的
1. 甲方委托乙方进行[项目名称]的建设工程勘察设计工作，目的是为了获取准确的勘察数据和高质量的设计方案。

2. 乙方同意接受甲方委托，按照合同约定完成勘察设计任务，确保工作质量符合甲方要求。

三、合同双方的权利和义务
1. 甲方权利和义务
（1）甲方应向乙方提供必要的勘察设计资料，包括但不限于工程地质报告、水文地质资料、地形地貌图等。

（2）甲方应协助乙方解决现场勘察过程中的问题，确保勘察工作顺利进行。

（3）甲方应按照合同约定支付勘察设计费用。

2. 乙方权利和义务
（1）乙方应按照甲方要求，制定详细的勘察设计方案，确保方案的科学性和可行性。

（2）乙方应按照合同约定时间和质量完成勘察设计任务，并及时向甲方提交勘察设计成果。

（3）乙方应承担勘察设计过程中的一切风险和责任，确保甲方利益不受损害。

四、合同履行方式和期限
1. 履行方式：乙方按照甲方要求，采用现场勘察和室内设计相结合的方式完成工作任务。

2. 履行期限：本合同自签订之日起计算，乙方应在[具体时间]内完成勘察设计任务，并将成果提交给甲方。

五、费用及支付方式
1. 费用：本合同总费用为人民币[具体金额]元。

2. 支付方式：甲方应按照以下时间和金额向乙方支付勘察设计费用。

（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总费用的XX%作为预付款。

（2）乙方完成勘察设计任务并提交成果后，甲方支付乙方剩余的XX%费用。

3. 乙方应向甲方出具正式的发票或收据，作为费用的凭证。

六、违约责任和纠纷解决方式
1. 违约责任：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

2. 纠纷解决方式：双方应友好协商解决本合同履行过程中产生的纠纷；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项
1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为XX年。

4. 在本合同履行过程中，如因政策调整或其他不可抗力因素导致一方不能履行合同的，应及时通知对方，并协商解决。

5. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露相关信息。

6. 双方在履行本合同过程中，应保持密切沟通，确保信息的畅通和工作的顺利进行。

7. 本合同的变更和解除应遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定，并书面通知对方。

8. 双方在签订本合同时，应认真阅读合同条款，并对合同的合法性、合规性和完整性进行审查。

如有疑问或异议，应及时提出并协商
解决。

9. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。

10. 双方在履行本合同过程中，应严格遵守国家法律法规和相关
规定，确保合同的合法性和合规性。

甲方（签字/盖章）：[甲方代表签字/公司公章]
乙方（签字/盖章）：[乙方代表签字/公司公章]
签订日期：XXXX年XX月XX日
篇7
建设工程勘察合同书
合同编号：XXXX
甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，邮政编码：XXXX。

乙方（承包人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，邮政编码：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，为确保工程勘察的质量和安全，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、
自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的勘察事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：XXXX
2. 工程地点：XXXX
3. 工程规模：XXXX
4. 工程内容：XXXX
二、勘察范围和要求
1. 甲方委托乙方承担本建设工程的勘察任务。

乙方应根据甲方的
要求，负责工程的岩土工程勘察工作。

2. 乙方需按照《岩土工程勘察规范》及相关法律法规的要求进行勘察，确保勘察数据的准确性和完整性。

3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量符
合标准要求。

三、勘察费用及支付方式
1. 甲方应支付乙方相应的勘察费用。

具体费用根据工程的实际情
况和双方协商确定。

2. 甲方应在合同签订后支付乙方一定的预付款，具体数额为合同
总金额的XX%。

剩余款项应根据乙方的勘察进度和甲方的要求进行支付。

3. 乙方应在完成勘察任务后，向甲方提交相应的勘察成果，甲方
在确认无误后支付乙方剩余的勘察费用。

四、质量保证及违约责任
1. 乙方应确保勘察质量符合《岩土工程勘察规范》及相关法律法规的要求。

如因乙方原因造成勘察质量不合格，乙方应承担相应的违约
责任。

2. 甲方应按时支付乙方的勘察费用，如因甲方原因造成支付延误，甲方应承担相应的违约责任。

3. 如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。

五、争议解决及法律适用
1. 如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

六、合同生效及变更
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 如需对合同进行变更或补充，应经双方协商一致后签订书面协议。

协议内容与本合同具有同等法律效力。

七、其他约定事项
1. 乙方应在合同签订后尽快办理相关手续，确保勘察工作顺利进行。

2. 甲方应给予乙方必要的支持和协助，确保勘察工作顺利进行。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包人）：XXXX（签字/盖章）
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（承包人）：XXXX（签字/盖章）
日期：XXXX年XX月XX日
篇8
建设工程勘察合同书
合同编号：
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，为确保工程建设的顺利进行，经甲、乙双方协商，就本建设工程的勘察工作达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
二、勘察范围和要求
1. 甲方委托乙方承担本建设工程的勘察任务。

勘察范围包括：地形地貌、地质构造、水文地质、工程岩性、不良地质现象等。

2. 乙方应根据甲方的要求，按照有关技术规范和标准，进行工程勘察。

勘察过程中应保证数据的准确性和完整性，并及时向甲方提交勘察成果。

三、勘察费用及支付方式
1. 甲方应向乙方支付工程勘察费用。

具体费用根据工程的规模和复杂程度，以及乙方的资质和经验等因素确定。

2. 甲方应在合同签订后，按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付勘察费用。

支付方式一般为银行转账或其他双方约定的支付方式。

四、勘察进度和交付时间
1. 乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察进度计划，并严格按照计划进行勘察工作。

如有特殊情况，应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。

2. 乙方应在勘察工作完成后，及时向甲方提交勘察成果。

具体交付时间应根据合同约定和实际情况确定。