木门订货合同范本2024年

木门订货合同范本2024年
甲方（订货方）：________________
地址：________________
联系电话：________________
乙方（供货方）：________________
地址：________________
联系电话：________________
统一社会信用代码/营业执照注册号：________________
**鉴于甲方需向乙方订购木门产品，乙方愿意按照甲方要求提供相应的木门产品，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

第一条产品信息
1.1 甲方订购的木门产品信息如下：
产品名称：________________
规格型号：________________
材质：________________
数量：________________
单价：________________
总价：________________
质量标准：________________
包装要求：________________
交货地点：________________
交货时间：________________
其他特殊要求：________________
1.2 乙方应保证所提供木门产品的质量符合国家相关标准及甲方要求。

第二条价格与支付方式
2.1 木门产品总价为人民币（大写）：________________
2.2 甲方同意按照以下方式支付货款：
预付款：合同签订后______日内支付总价的______%，即人民币______元。

交货款：木门产品交付并经甲方验收合格后______日内支付剩余的______%，即人民币______元。

质保金：总价的______%作为质保金，在质保期满后______日内支付，即人民币______元。

第三条交货与验收
3.1 乙方应于合同约定的交货时间，将木门产品送至甲方指定地点。

3.2 甲方应在收到木门产品后______日内进行验收，验收合格后应向乙方出具验收合格证明。

3.3 如木门产品存在数量或质量不符合合同约定的情况，甲方有权要求乙方在______日内更换或补齐。

第四条质量保证与售后服务
4.1 乙方承诺木门产品自验收合格之日起，提供______年的质量保证期。

4.2 在质保期内，如木门产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后
______日内提供免费维修或更换服务。

第五条违约责任
5.1 如乙方未能按时交货或木门产品存在质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.2 如甲方未能按时支付货款，甲方应承担违约责任，并按未付款项的
______%向乙方支付违约金。

第六条合同变更与解除
6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。

6.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同。

第七条争议解决
7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定
8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第九条合同生效
9.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________
法定代表人或授权代表签字：________________
日期：______年______月______日
乙方（盖章）：________________
法定代表人或授权代表签字：________________
日期：______年______月______日
（正文结束）
第十条知识产权
10.1 乙方保证所提供的木门产品不侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方应承担由此引起的全部责任。

第十一条保密条款
11.1 双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

第十二条附件
12.1 本合同的附件包括但不限于以下文件，附件与本合同具有同等法律效力：
附件一：木门产品详细规格说明书
附件二：质量保证书
附件三：售后服务承诺书
附件四：乙方营业执照复印件
附件五：乙方法定代表人身份证明文件复印件
第十三条违约行为及认定
13.1 违约行为包括但不限于：
乙方逾期交货或提供的木门产品不符合合同约定的质量标准。

甲方逾期支付货款或拒绝接受符合合同约定的木门产品。

任何一方违反保密条款，泄露商业秘密或技术秘密。

13.2 违约行为的认定应由守约方根据合同条款及相关证据进行，并有权要求违约方承担相应的违约责任。

第十四条法律名词及解释
14.1 本合同中的法律名词，按照相关法律法规的规定进行解释：
"合同法"：指调整合同关系的法律，规定合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等。

"不可抗力"：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

"商业秘密"：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

第十五条执行中遇到的问题及解决办法
15.1 执行中可能遇到的问题及解决办法包括但不限于：
交货延期：乙方应提前通知甲方，并协商解决方案或补偿方案。

质量问题：甲方应在验收时提出，乙方应在规定时间内进行更换或维修。

支付问题：甲方应按照合同约定及时支付货款，逾期应支付违约金。

争议解决：双方应首先通过协商解决，协商不成时可依法申请仲裁或诉讼。

第十六条所有应用场景
16.1 本合同适用于以下场景：
甲方为房地产开发商，乙方为木门生产商。

甲方为建筑装修公司，乙方为木门供应商。

甲方为家具零售商，乙方为木门批发商。

16.2 无论甲方的具体身份如何，乙方都应保证提供符合合同约定的木门产品，并承担相应的质量保证和售后服务责任。

附件一：木门产品详细规格说明书
详细列出木门产品的尺寸、材质、颜色、工艺等技术参数。

附件二：质量保证书
乙方提供的木门产品符合国家标准和行业标准的质量保证承诺。

附件三：售后服务承诺书
乙方对木门产品提供售后服务的承诺，包括服务内容、服务期限等。

附件四：乙方营业执照复印件
证明乙方合法经营的法律文件。

附件五：乙方法定代表人身份证明文件复印件
证明乙方法定代表人身份的法律文件。

违约行为及认定细则
乙方逾期交货：乙方应提前通知甲方，并协商解决方案或补偿方案。

若未提前通知或未协商一致，甲方有权要求乙方支付违约金。

产品质量问题：甲方应在验收时提出，乙方应在规定时间内进行更换或维修。

若乙方未能及时处理，甲方有权要求乙方支付违约金。

甲方逾期支付：甲方应按照合同约定及时支付货款，逾期应支付违约金。

乙方有权暂停后续供货直至甲方支付完毕。

保密条款违反：任何一方违反保密条款，泄露商业秘密或技术秘密，应赔偿对方因此遭受的损失。

法律名词解释
"合同法"：指调整合同关系的法律，规定合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等。

"不可抗力"：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

"商业秘密"：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

执行中遇到的问题解决办法
交货延期：乙方应提前通知甲方，并协商解决方案或补偿方案。

若未提前通知或未协商一致，甲方有权要求乙方支付违约金。

质量问题：甲方应在验收时提出，乙方应在规定时间内进行更换或维修。

若乙方未能及时处理，甲方有权要求乙方支付违约金。

支付问题：甲方应按照合同约定及时支付货款，逾期应支付违约金。

乙方有权暂停后续供货直至甲方支付完毕。

争议解决：双方应首先通过协商解决，协商不成时可依法申请仲裁或诉讼。

所有应用场景说明
房地产开发商与木门生产商：甲方为房地产开发商，乙方为木门生产商，甲方订购木门用于房屋建设。

建筑装修公司与木门供应商：甲方为建筑装修公司，乙方为木门供应商，甲方订购木门用于室内装修。

家具零售商与木门批发商：甲方为家具零售商，乙方为木门批发商，甲方订购木门用于零售业务。

（正文结束）。