业主与开发商承诺书(共7篇)
业主交房承诺书范文
业主交房承诺书范文尊敬的业主：您好！在您即将入住我们精心打造的家园之际，我们深感荣幸，并向您提供以下承诺书，以确保您对我们的服务和产品有充分的了解和信任。
一、房屋质量承诺1. 我们承诺所交付的房屋结构安全，符合国家建筑标准和规范。
2. 房屋内部装修材料均为环保、无污染，确保您和家人的健康。
3. 所有电器、管道、线路等均经过严格检测，保证安全使用。
二、配套设施承诺1. 小区内部配套设施完善，包括但不限于绿化、停车场、儿童游乐区等。
2. 提供24小时物业服务，确保您的生活便利和安全。
3. 定期对公共区域进行维护和升级，保持小区环境的整洁与舒适。
三、售后服务承诺1. 我们提供一年的房屋保修期，期间若发现任何质量问题，我们将及时响应并解决。
2. 建立业主反馈机制，您的任何建议和意见我们都将认真对待，并努力改进。
3. 定期举办业主大会，听取业主意见，共同参与小区的管理和建设。
四、信息透明承诺1. 我们承诺在交房过程中，所有相关信息均向业主公开透明，包括但不限于房屋价格、物业收费标准等。
2. 房屋交付时，我们将提供详细的房屋使用说明书和保修卡，确保您对房屋的使用和维护有充分的了解。
五、遵守法律法规承诺1. 我们严格遵守国家相关法律法规，保证交房过程的合法性。
2. 尊重业主的合法权益，不进行任何违法违规行为。
六、持续改进承诺1. 我们将持续关注业主的需求和市场变化，不断优化产品和服务。
2. 积极采纳业主的合理建议，不断改进我们的管理和服务。
我们深知，每一位业主的满意是我们最大的追求。
我们承诺，将以最真诚的态度和最专业的服务，为您打造一个温馨、舒适的家。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期]请根据实际情况填写公司名称、地址、联系电话、电子邮箱及日期等信息。
本承诺书旨在建立业主与开发商之间的信任关系，确保业主的权益得到保障。
房地产开发企业诚信承诺书
房地产开发企业诚信承诺书
尊敬的客户：
我们是一家房地产开发企业，我们立志于为客户提供高质量的
房地产产品，并始终致力于诚信经营。
为凝聚我们的诚信承诺，我
们在此向您宣布我们的诚信承诺书如下：
1. 我们将始终遵守法律法规，并严格按照相关规定进行房地产
开发和销售活动，以保护客户的合法权益。
2. 在项目开发过程中，我们承诺严格遵守施工标准，确保房屋
质量合格，绝不使用偷工减料等低劣施工方式。
3. 我们承诺在销售过程中提供真实、准确、完整的房地产信息，不隐瞒任何影响客户购房决策的信息。
4. 我们将尽最大努力确保项目交付日期的准确性，并及时将项
目交付给客户。
5. 在售后服务方面，我们承诺提供优质的售后服务，为客户解决房屋质量问题，并提供必要的维修保养指导。
6. 我们将始终保持与客户的良好沟通，及时回应客户的需求和问题，并给予专业、热情的回复和建议。
7. 我们承诺将不会违约、失信或操纵市场价格等不诚信行为。
我们郑重承诺，以上内容是我们诚信经营的保证，我们将全力以赴履行承诺，并为客户提供更好的服务和产品。
如果我们有任何失职行为，我们愿意承担相应责任并提供合理的补偿。
我们深知诚信是企业发展的基石，也是我们与客户建立信任的桥梁。
我们真诚希望通过我们的努力，赢得您的信任和支持，并与您携手共创美好。
谢谢!
此致
敬礼!。
房地产开发企业诚信承诺书
房地产开发企业诚信承诺书尊敬的广大消费者、合作伙伴及社会各界：随着我国经济的快速发展和城市化进程的不断推进，房地产行业作为国民经济的重要支柱产业，在改善居民居住条件、推动城市建设和促进经济增长等方面发挥了重要作用。
然而，在房地产市场的发展过程中，也出现了一些不诚信的行为，给消费者带来了损失，也影响了行业的健康发展。
为了维护房地产市场的秩序，保障消费者的合法权益，促进房地产行业的可持续发展，我们_____房地产开发企业郑重作出以下诚信承诺：一、严格遵守法律法规我们将严格遵守国家和地方有关房地产开发的法律法规，包括但不限于土地管理法、城市房地产管理法、城乡规划法、建筑法、合同法等。
自觉接受政府有关部门的监督管理，依法办理各类审批手续，确保房地产开发项目的合法性和合规性。
二、保证项目质量质量是企业的生命线，也是消费者最为关注的问题。
我们将高度重视房地产开发项目的质量，严格按照国家和地方的建筑工程质量标准进行施工和管理。
选用优质的建筑材料和设备，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，杜绝偷工减料、以次充好等行为。
在项目交付使用前，认真组织竣工验收，确保房屋及配套设施质量合格，让消费者住得放心、安心。
三、真实准确宣传推广在房地产项目的宣传推广过程中，我们将坚持诚实守信的原则，如实向消费者介绍项目的位置、规划、户型、面积、价格、配套设施、交付时间等信息。
不夸大其词，不虚假宣传，不误导消费者。
所有宣传资料和广告内容均应合法、真实、准确、完整，符合相关法律法规和政策的要求。
对于消费者的咨询和疑问，我们将耐心解答，提供客观、公正的信息和建议。
四、规范销售行为在房屋销售过程中，我们将严格遵守国家和地方有关商品房销售的法律法规和政策，按照规定的程序和要求进行销售。
实行明码标价，一房一价，公开透明，不捂盘惜售，不囤积房源，不哄抬房价。
严格按照合同约定的时间和条件交付房屋，不擅自变更合同内容，不强制捆绑销售，不附加不合理的交易条件。
房地产售楼承诺书范文
房地产售楼承诺书范文尊敬的客户：您好！感谢您选择我们公司开发的房产项目。
为了保障您的权益，明确双方的权利和义务，我们特此向您提供以下承诺书。
一、房屋信息承诺1. 我们承诺所售房屋为合法建造，拥有完整的产权，且无任何法律纠纷。
2. 房屋的建筑面积、户型、结构、朝向等信息均与我们提供的资料一致，如有差异，我们将及时通知您，并提供相应的解决方案。
3. 我们承诺房屋的交付标准与合同约定相符，包括但不限于装修、设施设备等。
二、价格及付款方式承诺1. 我们承诺房屋售价公开透明，不收取任何未在合同中明确列出的费用。
2. 我们提供多种付款方式，包括但不限于一次性付款、分期付款、按揭贷款等，具体方式将根据您的需求和我们的政策进行协商确定。
三、售后服务承诺1. 我们承诺在房屋交付后提供完善的售后服务，包括但不限于房屋维修、物业管理等。
2. 若房屋在保修期内出现非人为损坏的问题，我们将负责免费维修或更换。
四、交房时间承诺1. 我们承诺按照合同约定的时间交付房屋，如遇不可抗力因素导致延期，我们将及时通知您，并提供相应的补偿方案。
五、信息披露承诺1. 我们承诺在销售过程中，向您提供真实、准确、完整的房屋信息，不隐瞒任何可能影响您决策的因素。
六、违约责任承诺1. 如我们违反上述承诺，将按照相关法律法规及合同约定，承担相应的违约责任。
七、其他承诺1. 我们承诺在您购房过程中，提供专业的咨询和指导，确保您的购房体验愉快。
我们深知，购房是您人生中的重要决策之一，我们将竭尽全力为您提供优质的服务。
如果您对本承诺书有任何疑问，欢迎随时与我们联系。
此致敬礼！[公司名称][日期]注：以上内容为房地产售楼承诺书范文，具体内容应根据实际情况和相关法律法规进行调整。
在签订正式合同之前，请务必详细阅读所有条款，并咨询专业人士。
房地产开发承诺书
房地产开发承诺书尊敬的业主：感谢您对我公司的信任与支持！为了更好地履行我们作为房地产开发商的责任，确保您在购买房产过程中的权益和利益，我公司郑重承诺并保证如下内容：一、项目规划与建设1. 我公司将按照国家相关法律法规，严格遵守环保、建筑、土地规划等方面的规定，确保项目规划与建设符合国家标准和质量要求。
2. 我公司将秉持科学规划、合理布局的原则，确保项目建设具备良好的生态环境和便利的交通网络，为业主提供舒适宜居的居住环境。
二、房产交付标准1. 我公司将在确保房屋质量合格的基础上，按照合同约定的时间节点，按时交付房产给购房业主，确保您的权益得到最大的保障。
2. 我公司将严格遵循相关规定，确保房屋外立面、公共设施、市政配套等方面的设施齐全，确保您获得优质的居住环境。
三、售后服务承诺1. 我公司承诺在房产交付后，将提供完善的售后服务。
对于您在居住过程中出现的问题和需求，我公司将积极响应和解决，确保您享受到优质的售后服务。
2. 我公司将建立健全的物业管理机制，合理安排物业管理人员，做到安全、卫生、公平、公正，并及时响应您的需求和反馈意见。
四、价格保障与政策依据1. 我公司将严格遵循国家相关政策和规定，制定合理的销售价格，确保您享受到公平、合理的购房价格。
2. 我公司将在销售过程中提供明确的政策依据，确保价格透明化，避免出现任何不正当的、损害您利益的行为。
五、法律责任与风险防范1. 我公司将严格遵守国家法律法规，保证项目建设过程中不存在任何违法行为，确保您的合法权益不受损害。
2. 我公司将在销售过程中提供完整的合同文本，明确约定双方权利和义务，并积极履行合同约定。
3. 我公司将积极配合相关政府部门的监管，符合相关规定要求，确保项目建设过程中的安全与稳定。
以上承诺内容是我公司对于房地产开发项目所作出的庄严承诺。
我们将始终以诚信为本，本着为业主着想、为社会负责的原则，全力推动项目的顺利进行并确保您的权益得到最大的保障。
房地产开发企业诚信承诺书
房地产开发企业诚信承诺书尊敬的业主：感谢您对我们房地产开发企业的关注和支持！为了提高企业诚信意识，促进行业健康发展，我们决定签署本《房地产开发企业诚信承诺书》。
本企业郑重承诺：一、合法经营我们将在国家法律法规的框架内合法经营，严守国家规定的地产开发相关条例。
我们将遵守土地使用权、商品房销售、资金管理等相关规定，严禁违法违规行为，不得通过非法手段获取利益。
我们将保持诚信，维护市场秩序，为社会经济发展做出应有贡献。
二、产品质量我们将确保房屋建设的质量符合相关标准和规范，选用符合环保要求的建筑材料，保证房屋结构的稳固性、安全性和耐久性。
我们将加强质量监督，提高工程施工管理水平，确保交付给业主的产品达到高质量标准。
三、诚信销售我们将公开、透明地执行商品房销售政策，不擅自变更销售价格、面积、结构等核心要素。
我们将提供真实、准确的销售信息，不故意隐瞒、歪曲事实，不运用不正当手段进行虚假宣传。
我们将与业主签订明确的合同，履行合同义务，保护业主合法权益。
四、优质服务我们将建立健全客户服务体系，提供周到、细致、高效的售后服务。
对于房屋质量问题和业主合理需求，我们将积极响应，及时解决，确保业主满意。
我们将建立良好的沟通机制，接受业主的监督和建议，并不断改进服务品质，为业主提供更好的生活品质。
五、社会责任我们将履行企业的社会责任，积极参与公益事业，不断推动社会进步。
我们将注重环境保护，在开发过程中减少对自然资源的破坏，致力于建设低碳、环保的社会环境。
我们将关注社会问题，积极参与社会事务，回馈社会，传递正能量。
诚信承诺是我们企业经营的基石，我们将以诚信为本，不断提升企业形象和信誉度。
同时，我们也诚挚邀请您监督我们的行为，如发现我们有任何违法违规行为或不诚信行为，请及时向监管部门举报，我们将接受相应的法律和社会惩罚。
承诺信守以上内容，恪守诚信原则，做到言行合一，取信于业主、社会和监管机构。
谨代表全体员工，向您表示衷心的感谢和诚挚的祝福！我们将竭诚为您提供更好的产品和服务，与您共同创造美好生活。
开发商与业主协议承诺书模板
开发商与业主协议承诺书模板开发商与业主协议承诺书尊敬的业主：首先，我代表开发商衷心感谢您对我公司项目的关注和支持。
为了确保我们的合作顺利进行，特此向您承诺以下事项，并请您予以知悉：1.项目质量保证：我们承诺所有项目在设计、施工及验收等环节都会严格按照国家相关标准和规定进行，确保项目质量达到或超过行业的标准。
2.合法合规：我们将严格遵守国家法律法规，确保项目开发过程中的所有手续、证照均合法合规，并及时与相关部门办理相关手续。
3.交房时间：我们将按照合同约定的时间节点，保证项目按时交付。
若由于不可抗力等特殊情况导致交房时间延迟，我们将提前通知您，并进行合理的解释和安排。
4.售后服务：我们将对项目的售后服务进行有效管理和及时响应。
您在装修、保修期内的维修请求和问题反馈，将得到我们的积极回应和及时解决。
5.信息公开透明：我们承诺及时向您提供项目进展、施工质量检测等相关信息，确保信息公开和透明。
6.整改承诺：如在项目交付后发现存在质量问题或不符合合同约定的地方，开发商将积极主动进行整改，以确保您对项目满意度达到最高。
7.安全保障：我们将为项目提供必要的安保设施和管理，确保项目的安全和业主的人身财产安全。
以上是我公司作为开发商向您作出的承诺，我们将以诚信守约的态度，全力做好每一个细节，以提供优质的项目和满意的服务。
我们期待能与您建立长期的合作伙伴关系，共同创造美好的居住环境和价值。
特此协议书立，以示信守。
开发商（公司名称）：___________（盖章）签字：______________日期：______________业主（姓名）：____________签字：______________日期：______________。
开发商对小区的承诺书
开发商对小区的承诺书尊敬的业主朋友：您好！在此，我们作为开发商代表，向大家郑重承诺：一、保证物业质量我们将认真执行《物业服务质量标准》，为您提供优质、高效、便捷的物业服务。
具体包括：1.确保小区的绿化率达到国家及省市标准。
2.确保小区的卫生环境符合国家及省市标准。
3.确保公共设施的维修保养及使用率达到国家、省市标准。
4.确保物业管理服务规范化、专业化、标准化，不断满足业主的需求。
二、严格管理安全我们将按照《物业服务管理规定》的要求，建立完善的安全管理制度，保证业主的人身、财产安全。
具体包括：1.严格落实出入口管理制度，保障小区内部安全。
2.定期检查修缮物业设备、设施，消除安全隐患。
3.建立健全的公共安全防范机制，避免恶性事件的发生。
4.充分利用物业技术手段，提升服务效能，确保小区治安秩序。
三、提供舒适环境我们将注重小区环境的美化与升级，为业主提供优越的生活环境。
具体包括：1.按照国家、省市有关规定，严格控制噪音、污染等环境污染因素。
2.加强绿化和景观建设，增强小区美观度和文化内涵。
3.积极推进环保技术，为业主提供舒适、宜居的环境。
四、提供便利服务我们将倾心打造小区服务中心，为业主提供便捷、实用的服务。
具体包括：1.建立完善的物业信息管理系统，为业主提供实时、全面的公告、联系人、费用等服务。
2.积极发展小区商业服务，满足业主的生活需求。
3.开通物业服务热线，随时为业主提供咨询、投诉、建议等服务。
以上承诺，我们将切实履行，并全力以赴为业主服务。
希望业主朋友们愉快地居住在我们的小区。
最后，再次感谢业主朋友对我们的信任和支持！开发商：XXX物业有限公司日期：XXX年X月X日。
开发商准时交房承诺书范本
开发商准时交房承诺书范本
尊敬的业主：
本开发商（以下简称“本公司”）对您所购买的房产项目，特此作出以下承诺：
一、交房时间承诺
本公司承诺，根据与您签订的《商品房买卖合同》中约定的交房日期为准，确保按时交付房产。
若因本公司原因导致延期交房，本公司将按照合同约定承担相应的违约责任。
二、工程质量保证
本公司保证所交付的房产符合国家及地方的建筑标准和质量要求，且在交付时提供完整的工程验收合格证明。
三、配套设施完善
本公司承诺，交付的房产将配备合同约定的配套设施，并保证在交房时这些配套设施能够正常使用。
四、售后服务承诺
本公司将提供完善的售后服务，对于业主在交房后提出的合理维修要求，本公司将及时响应并提供必要的支持。
五、信息透明
本公司承诺在建设过程中，及时向业主通报工程进度，确保业主能够实时了解房产建设情况。
六、违约责任
若本公司未能履行上述承诺，导致业主权益受损，本公司将依法承担相应的违约责任，并赔偿业主因此遭受的直接经济损失。
七、本承诺书作为《商品房买卖合同》的补充文件，与合同具有同等法律效力。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
开发商（盖章）：_____________________
法定代表人或授权代表签字：_____________________
日期：____年____月____日
业主签字：_____________________
日期：____年____月____日
（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和相关法律法规进行调整和完善。
）。
开发商与业主协议承诺书模板
开发商与业主协议承诺书模板[开发商名称][开发商地址]电话： [开发商电话][业主姓名][业主地址]电话： [业主电话]日期： [协议签署日期]尊敬的[业主姓名]：感谢您选择我们的开发项目作为您未来的住宅，并表示由衷的欢迎您成为我们的尊贵业主。
我们愿与您签订本协议，以明确双方的权利和义务，确保双方的合作顺利进行。
以下是我们的承诺和约定：1. 项目质量保证我们将按照国家有关规定、标准和我们公司的施工标准要求，确保项目质量。
如果发现由于我们的原因导致的质量问题，我们将负责修复和赔偿。
2. 项目交付时间我们将按照合同约定的交付时间进行项目交付。
如果因故无法按时交付，我们将提前通知您并协商新的交付时间，并承担由此带来的额外费用（如临时住宿费）。
3. 公共设施和服务配套我们将按照相关法律法规和与政府有关部门的约定，配备项目所需的公共设施和相关服务，确保业主的基本生活需要和权益。
4. 项目管理和物业服务我们将委托专业的物业管理公司对项目进行管理和服务，确保项目的良好运营和维护。
我们会定期与物业管理公司进行沟通和协调，以解决各类项目管理和服务问题。
5. 信息透明和沟通渠道我们将确保信息的透明度，及时向您提供项目的相关信息、规划、施工进度等，并指定专人负责与业主沟通，解答疑问并处理问题。
6. 协调解决争议双方承诺在项目过程中出现的矛盾和问题将通过协商、调解的方式解决。
如无法达成一致，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
本承诺书自[协议签署日期]起生效，有效期为项目交付后10年。
如果您同意以上条款，请在下方签署您的名字表示同意。
开发商（盖章）：业主（签名）：[开发商名称] [业主姓名]日期：日期：注意事项：- 此模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行修改。
- 双方签署后，建议保留一份原件并做好备份。
房地产开发企业诚信承诺书(完整版)
房地产开发企业诚信承诺书（完整版）尊敬的各相关方：本企业自成立以来，一直秉持着诚信、公正和透明的原则，为客户提供高品质的房地产开发服务。
在此，我们郑重承诺，将继续秉持这一原则，为实现可持续发展和社会共享做出努力。
本诚信承诺书旨在明确我们的承诺，并将其纳入企业的组织和运营体系中。
第一部分：诚信原则1. 诚实守信：我们将遵守商业道德准则，坚持真实、准确地向客户及社会各方提供信息，并履行我们的商业义务。
2. 公平竞争：我们将始终遵循公平竞争的原则，在市场中公正竞争，尊重并遵守国家相关法律、法规和政策。
3. 保护客户利益：我们将始终视客户利益为首要，对于客户投诉及诉求，我们将积极回应，并尽力妥善解决问题。
4. 社会责任：我们将积极承担社会责任，尊重环境、文化和社会的可持续发展，促进城市及社区的和谐发展。
第二部分：具体承诺1. 诚实守信我们承诺所有提供给客户和社会各方的信息都将真实准确，不隐瞒或变相误导任何重要信息。
我们将确保销售合同和其他商业合同的公正和透明，遵循约定条款并履行合同义务。
2. 公平竞争我们将制定和遵守合理的市场准则，不参与任何形式的不正当竞争行为。
我们保证在项目推广、销售和经营活动中的公正性，确保市场价格和产品质量的公正和透明。
3. 保护客户利益我们将严格遵守相关法律法规，确保购房者的合法权益。
在销售和交付过程中，我们将提供明确、准确的信息，确保购房者有足够的知情权。
我们承诺，如购房者发现合同中存在任何问题，我们将积极与其沟通，并及时解决。
4. 社会责任我们将坚守环境友好原则，在项目规划和开发过程中注重生态保护和可持续性。
我们将积极参与社会公益事业，并促进社区的和谐发展。
我们承诺在设计、建造和运营过程中，充分考虑社区的需求和利益，与社区居民建立良好的信任关系。
第三部分：违约责任若本企业违反上述诚信原则和承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
我们将及时采取补救措施，确保问题得到及时解决，并对相关责任人进行纪律处分。
业主按揭提前接房承诺书
业主按揭提前接房承诺书
尊敬的开发商：
本人作为购买贵公司开发项目（以下简称“本项目”）的业主，已与
贵公司签订了《商品房买卖合同》，并已按照合同约定支付了相应的
购房款项。
鉴于本人对本项目的期待及对贵公司的信任，现本人自愿
向贵公司提出提前接房的申请，并作出以下承诺：
一、本人已充分了解并理解本项目目前尚处于按揭贷款阶段，且未完
全满足合同约定的交房条件。
本人自愿放弃等待房屋完全符合交房条
件的权利，申请提前接房。
二、本人承诺，提前接房后，将不以房屋未完全满足交房条件为由，
向贵公司提出任何形式的索赔或要求。
三、本人承诺，提前接房后，将按照贵公司提供的房屋现状进行验收，并在验收合格后，与贵公司完成房屋交接手续。
四、本人承诺，提前接房后，将自行承担房屋使用过程中可能产生的
一切风险和责任，包括但不限于房屋质量、安全、维修等。
五、本人承诺，若因本人原因导致按揭贷款未能按时支付，或因其他
原因导致房屋产权发生变更，本人将承担由此产生的一切后果，并赔
偿贵公司因此遭受的损失。
六、本人承诺，本承诺书一经签署，即视为本人对提前接房事宜的最
终确认，且不得以任何理由撤销或变更。
七、本承诺书自本人签字之日起生效，一式两份，本人与贵公司各执一份，具有同等法律效力。
业主签字：
身份证号码：
联系电话：
日期：
（以下空白，供业主签字使用）
开发商（盖章）：
日期：。
房地产承诺书与您共同成长共筑美好未来
房地产承诺书与您共同成长共筑美好未来尊敬的业主/购房者：您好！首先，我们衷心感谢您对我们房地产项目的信任与支持。
在未来的日子里，我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、美好的居住环境，并始终秉持诚信与责任，确保您的权益最大化。
为此，我们特发起本《房地产承诺书》与您共同成长，共筑美好未来。
1. 保障您的权益与利益作为开发商，我们郑重承诺，将严格按照相关法规和合同约定，确保您享有合法的购房权益。
我们会提供完整、准确的房产资料，保障房屋所有权的合法与稳定；同时，我们也将保障您在使用各项设施、配套服务及公共区域时的权益，确保您与其他业主享有平等的权益。
2. 提供高品质的建筑与装修我们承诺，在项目规划与设计中将充分考虑环境与生态的可持续发展，追求绿色、生态的建筑理念。
我们将严格按照国家标准和工程规范进行施工，确保房屋结构的安全可靠。
同时，我们也将秉持一切为了业主的原则，在装修材料选择上力求环保、健康，打造一个舒适、宜居的居住环境。
3. 提供优质的售后服务我们深知售后服务对于业主的重要性。
一旦您购买了我们的房产，我们将提供全程、全方位的售后服务，以解决您在使用过程中可能遇到的各种问题。
我们将建立健全的客户服务中心，配备专业的维修团队，确保您的问题能够及时、有效地得到解决，让您的居住体验更加顺心。
4. 共同营造良好的社区环境我们相信，一个良好的社区环境是居住幸福感的重要来源。
我们承诺提供丰富多彩的社区活动，促进邻里间的交流与社区文化的建设。
同时，我们也将配备专业的物业管理团队，确保社区设施的正常运营与维护，营造一个安全、和谐的社区环境。
5. 推动房地产行业可持续发展作为房地产开发商，我们将以绿色、可持续的发展为目标，推动房地产行业的改革与创新。
我们会关注环保、节能、低碳的建筑理念，采用可再生能源，降低资源消耗，减少对环境的影响。
我们也将加强公益事业的投入，回馈社会，真正实现与社会共同成长。
最后，我们再次向您表示衷心的感谢。
业主与开发商的协议书模板
业主与开发商的协议书模板业主与开发商的协议书模板一、背景与目的本协议旨在明确业主与开发商之间的权益与责任，并规定双方在房地产项目开发与销售过程中的权益保障、责任分担等事项，以确保双方的合法权益，并促进合作与共赢。
二、定义与解释2.1 业主：指作为购房人的个人或机构，拥有特定购房需求，并选择开发商作为房地产项目提供商的一方。
2.2 开发商：指具备相关资质的企事业单位或个人，从事房地产开发与销售活动的一方。
2.3 房地产项目：指开发商拟开发与销售的房地产项目，包括但不限于住宅、商务楼、写字楼等。
三、合作范围与方式3.1 合作范围：业主与开发商将就特定房地产项目进行合作，其中合作事项包括房屋购买、规划设计、施工监督、资金支付等。
3.2 合作方式：业主与开发商通过签署购房合同、协议补充约定等方式进行合作，并确认双方权益与责任。
四、权益保障4.1 购房权益：开发商应确保业主依法取得相关不动产权证书，并按照约定交付房屋。
业主享有依法办理相关不动产权证书手续及入住使用的权益。
4.2 建设品质：开发商应确保房地产项目的建设符合相关法律法规及规划要求，并提供合格的建筑材料与施工质量。
4.3 知情权：业主有权知晓房地产项目的规划设计方案、工程进度以及相关建设质量检测报告等，并能够参与相关会议与决策。
五、责任分担5.1 业主责任：业主应按照约定的付款方式及时间支付房屋购买款项，并准确提供个人或机构资料。
5.2 开发商责任：开发商应按照约定的开发与销售计划进行房地产项目的建设、销售与交付，并负责办理相关房屋产权手续。
5.3 违约责任：一方违反本协议约定的，应按照相关法律法规承担相应的责任与违约金。
六、争议解决6.1 协商解决：业主与开发商应在诚信的基础上，通过友好协商解决因履行本协议而引发的争议。
6.2 法律途径：如协商未能解决争议，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼，并接受法院的裁决。
七、其他事项7.1 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律约束力。
房子开发商保证书
房子开发商保证书尊敬的购房者们：我们作为XX房地产开发有限公司，一直秉持着“以人为本，诚信经营”的开发理念，以高品质、高效率、高服务为目标，为广大购房者提供优质的住宅产品。
为了确保购房者们的权益得到充分保障，我们特此发表此保证书，承诺在房屋开发、建设、销售及售后服务过程中，严格遵守国家法律法规，切实保障购房者的合法权益。
一、保证房屋质量我们承诺，所开发的房屋项目必须严格遵守国家关于建筑质量的相关法律法规，确保房屋质量符合国家标准。
在建设过程中，我们将精选建筑材料，严格控制施工质量，并进行全面的质量检查，确保房屋的安全、美观、实用。
同时，我们承诺在房屋交付时，提供完整的验收手续和相关资料，确保购房者对房屋质量有充分的了解。
二、保证诚信销售我们承诺，在房屋销售过程中，将严格遵守国家关于房地产市场的法律法规，诚信经营，公开透明。
我们将如实告知购房者关于房屋的面积、户型、价格、交付时间等具体情况，不得夸大宣传、误导购房者。
同时，我们将严格按照国家关于购房优惠政策的规定，为购房者提供相应的优惠，确保购房者的权益得到充分保障。
三、保证售后服务我们承诺，在房屋交付后，将提供全面的售后服务，确保购房者的居住体验。
我们将设立专门的售后服务部门，负责处理购房者提出的关于房屋质量、设施设备等问题，并在接到反馈后第一时间进行核实、解决。
此外，我们还将定期对购房者的居住情况进行跟踪，及时了解并解决购房者遇到的困难。
四、承担社会责任我们承诺，在房屋开发过程中，将积极履行社会责任，关注环境保护，确保项目对周边环境的负面影响降到最低。
我们将严格按照国家关于环境保护的法律法规，做好项目的环境保护工作，积极参与公益活动，为社会做出贡献。
在此，我们郑重承诺，将始终坚持诚信经营，切实保障购房者的合法权益。
我们欢迎购房者对我们的工作进行监督，共同努力，为购房者打造一个温馨、舒适的家园。
此致敬礼！XX房地产开发有限公司日期：____年__月__日。
业主与开发商承诺书(共7篇)
业主与开发商承诺书（共7篇）业主与开发商承诺书（共7篇）第1篇：开发商承诺书开发商承诺书本人，（身份证号码）根据自身真实意愿在观林园小区意向订购房屋一套。
本人对上述行为承诺如下：1.本人同意并接受马坊新村一期b区地块住宅项目开发商__宝晟住房股份有限公司作出的建房承诺。
同意订购该项目地块内的住宅，并对本人购房事宜承担相应法律责任。
2.本人自愿向开发商交纳诚意金，以求开发商为本人保留意向房屋。
3.上述意向购买的房屋坐落为正式签订购房合同的最终房屋，本人不会向开发商提出换房要求。
4.如本人在签订正式购房合同时提出更换购房人姓名的，开发商可视为本人放弃购买此套房屋，30日内退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
5.如本人在开发商通知签订正式购房合同前自愿放弃购买此套房屋，本人凭身份证件及交款凭证申请办理退款手续，开发商可在接到本人书面放弃申请30日内无条件退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
6.如由于开发商原因导致最终无法签订正式购房合同的，开发商可在通知本人后30日内无条件退还本人已付款项并退还同期活期存款利息，本人会配合其办理所有手续，双方互不追究其他责任。
7.本人应在接到开发商通知签订正式购房合同的十日内履行签约手续。
如有逾期开发商有权视同本人自动放弃此套房屋，可将房屋收回另行出售。
开发商退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
8.本人确保本承诺书的联系地址、电话准确可靠，如有变更，应及时书面通知开发商，否则由此引发的一切问题由本人自行解决，与开发商无关。
9.本人所购房屋的具体内容以及与开发商双方的权利、义务按照开发商制定的购房合同规定执行，本人无异议。
10.本人同意接受开发商指定的物业单位对物业实施管理，不会对前期物业管理办法提出异议。
11.本人对此次意向购买行为负有保密责任，不会向第三方提及、告知。
如因本人原因造成本意向购买行为泄密或失败，本人愿承担相应后果及责任，对开发商进行相应的经济赔偿。
房地产商与小区业主协议书
房地产商与小区业主协议书甲方（房地产商）：_________________________地址：_________________________________________法定代表人：___________________________________联系电话：____________________________________乙方（小区业主）：_________________________地址：_________________________________________身份证号码：___________________________________联系电话：____________________________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为甲方开发的小区业主，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方提供小区物业服务及乙方享有的权益和应履行的义务等事宜达成如下协议：第一条物业服务范围甲方负责提供小区内的公共区域维护、绿化养护、安全保卫、环境卫生等服务，并保证服务质量符合国家及地方相关标准。
第二条物业服务费用乙方应按照甲方制定的收费标准及时足额缴纳物业管理费、公共维修基金等费用。
具体收费标准及缴费方式由甲方提前通知乙方。
第三条业主权益乙方作为小区业主，享有以下权益：1. 使用小区内公共设施的权利；2. 对小区物业服务提出建议和投诉的权利；3. 参与小区管理决策的权利；4. 法律、法规规定的其他权益。
第四条业主义务乙方作为小区业主，应履行以下义务：1. 遵守小区管理规定，维护小区公共秩序；2. 按时缴纳物业管理费及其他相关费用；3. 爱护小区公共设施，不得擅自改变房屋结构和用途；4. 配合甲方进行小区管理工作。
第五条违约责任1. 如甲方未能提供符合约定标准的物业服务，乙方有权要求甲方限期改正，逾期未改正的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按时缴纳物业管理费等费用，甲方有权按照约定收取滞纳金，并可采取相应的法律措施。
房地产开发商合作保证书
房地产开发商合作保证书【正文】尊敬的合作方：感谢您对我们公司的信任与支持！为了保障双方权益，确保合作顺利进行，我们特发起本房地产开发商合作保证书，以确立双方责任与义务。
一、保证内容：本公司作为房地产开发商，郑重承诺在合作过程中，将按照双方协商的合作内容和合同约定，保证以下事项的完成：1.项目规划与设计：本公司将确保合作项目的规划与设计符合相关法律法规，保证项目规划设计的合理性、可行性和科学性。
2.工程建设与质量：本公司将按照项目规划，按期按质完成工程建设，确保建筑质量符合国家相关标准和合同约定，并积极落实环境保护、消防安全等相关要求。
3.销售与营销：本公司将全力以赴推动项目销售与营销工作，积极引入优质购房客户，提升项目知名度和市场占有率，确保项目销售状况达到预期目标。
4.售后服务：本公司承诺对购房客户的合理售后服务请求进行认真处理，并确保及时回应和解决，维护良好的企业形象和客户关系。
二、保证期限：本保证书有效期为合作合同签订之日起至项目交付购房客户使用满两年之日止。
三、违约责任：若本公司因故未能按照保证内容履行合作义务，导致合作方遭受经济损失的，本公司将承担如下违约责任：1.如出现工程质量问题或未按期交付的情况，本公司将承担违约金，违约金金额等同于合同总金额的百分之十，并承担由此产生的一切法律责任。
2.如出现其他违约情况，本公司将承担违约金，违约金金额等同于合同总金额的百分之五，并承担由此产生的一切法律责任。
四、争议解决：双方发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方有权向相关法院提起诉讼。
五、其他事项：1.本合作保证书仅针对双方合作期间的事项，不包括其他任何不相关事宜。
2.未经双方协商一致，任一方不得转让本保证书约定的权益。
3.本保证书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
感谢您对本次合作的支持与信任，相信双方的努力将带来合作的成功与共赢。
本保证书自双方签字盖章起生效。
合作方（盖章）：__________ 日期：__________房地产开发商（盖章）：__________ 日期：__________。
开发商对业主的承诺书
1.商品房交房时开发商给业主应出怎么证明呢根据《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条规定：“房地产开发企业应当在商品房交付使用时，向购买人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。
住宅质量保证书应当列明工程质量监督单位检验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。
房地产开发企业应当按照住宅质量保证书的约定，承担商品房保修责任。
”竣工验收合格的房屋方可交付使用。
《商品房销售管理办法》第三十二条规定：“销售商品住宅时，房地产开发企业应当根据《商品住宅实行质量保证书和住宅实用说明书制度的规定》，向买受人提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》”《住宅工程质量分户验收管理办法》第十二条规定：“建设单位交付住宅时，应当将《住宅工程质量分户验收表（户内）》作为《住宅质量保证书》的附件，一同交给业主。
”2.业主致开发商函怎样才能具备法律效力销售的承诺要看在您的购房合同中是否有明确表明，如果没有您基本没什么希望能得到开发商的回复。
法律也不会支持您的需求。
单就有效将函件送达开发商来说。
1、采用EMS等国家承认的快递公司2、开放商地址要与您与它签署的购房合同中的地址一致3、快递单上注明快递内容。
如果有需要可以向邮局所有回执（好像要单收费）4、将快递的内容和快递单留存好在没有业主大会前，您依据您的购房合同可以起诉开放商。
成立业主大会后可就物业公共区域设备实施通过投票进行更改。
但对您户内问题业主大会没有义务负责，所以也基本得依据您购房合同现在买房时建议大家将购房合同花点钱找各律师看看花点钱绝对值3.警惕开发商的承诺有哪些1、“学区”非交付或建成，不可信早在新《广告法》实施前，有关学区的维权不胜枚举。
不少房企为了促进销售，将购房者最为关注的学区作为一大卖点进行销售：你看我们楼盘旁边就是**小学，房子一交付就能入读；我们小区引进了**名校，业主的子女能优先就读……一连串的憧憬激发购房者买房的热情。
只是，买了房后才发现，开发商鼓吹的可以就读的小学读不了。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业主与开发商承诺书（共7篇）业主与开发商承诺书（共7篇）第1篇：开发商承诺书开发商承诺书本人，（身份证号码）根据自身真实意愿在观林园小区意向订购房屋一套。
本人对上述行为承诺如下：1.本人同意并接受马坊新村一期b区地块住宅项目开发商__宝晟住房股份有限公司作出的建房承诺。
同意订购该项目地块内的住宅，并对本人购房事宜承担相应法律责任。
2.本人自愿向开发商交纳诚意金，以求开发商为本人保留意向房屋。
3.上述意向购买的房屋坐落为正式签订购房合同的最终房屋，本人不会向开发商提出换房要求。
4.如本人在签订正式购房合同时提出更换购房人姓名的，开发商可视为本人放弃购买此套房屋，30日内退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
5.如本人在开发商通知签订正式购房合同前自愿放弃购买此套房屋，本人凭身份证件及交款凭证申请办理退款手续，开发商可在接到本人书面放弃申请30日内无条件退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
6.如由于开发商原因导致最终无法签订正式购房合同的，开发商可在通知本人后30日内无条件退还本人已付款项并退还同期活期存款利息，本人会配合其办理所有手续，双方互不追究其他责任。
7.本人应在接到开发商通知签订正式购房合同的十日内履行签约手续。
如有逾期开发商有权视同本人自动放弃此套房屋，可将房屋收回另行出售。
开发商退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
8.本人确保本承诺书的联系地址、电话准确可靠，如有变更，应及时书面通知开发商，否则由此引发的一切问题由本人自行解决，与开发商无关。
9.本人所购房屋的具体内容以及与开发商双方的权利、义务按照开发商制定的购房合同规定执行，本人无异议。
10.本人同意接受开发商指定的物业单位对物业实施管理，不会对前期物业管理办法提出异议。
11.本人对此次意向购买行为负有保密责任，不会向第三方提及、告知。
如因本人原因造成本意向购买行为泄密或失败，本人愿承担相应后果及责任，对开发商进行相应的经济赔偿。
12.本承诺书自签署之日起生效直至与开发商签订正式商品房现房买卖合同。
承诺人签字：联系电话：邮寄地址：邮编：年月日开发商在承诺书上盖章了房子会在6月30日之前交付的，昨天业主代表从开发商处得知的信息，档案审核工作已经结束，下周一规划局已经同意盖章，盖好章就可以交付了。
现在这个阶段是黎明前的黑暗，一切都快了！同时，我们从物业处弄到的装修管理规定，开发商问物业要，物业不给。
没关系，我们会复印好送到开发商那边去的，物业你可以继续你们的圈钱计划！我们此次和开发商交涉的目的已经达到，我们的要求很简单，打破惯例，先交房后签物业，坚持从开发商手里接房，而不是先签了物业合同后才可以验自己的房子！物业的任何不合理规定，业主都不予承认，如果物业不端正态度，以为业主可以任你们拿捏，那么你们被炒是肯定的！物业你虽然是三流的公司收了业主一流的钞票，但我们业主是讲道理的，只要你能提供相应的服务，业主不会因为你是三流公司而看扁你的。
但你现在还没开始就把自己当盘菜了，你们连自己本身的职责都没有弄清，你是来服务业主的，不是来管理业主的，请不要以管理者的口气和业主说话！办理按揭开发商承诺书房地产户籍管理所：在我方购买房地产，并以该宗房地产进行抵押，为此我方愿意向你处作出以下承诺：一、购房人购买的房地产坐落于渭南开发区敬贤大街今朝馨苑项目楼单元楼户，房地产的具体情况见购买房地产合同。
二、我方出售的房地产具备合法的销售条件，产权清楚，不存在任何产权纠纷和财务纠纷，在出售前未被抵押、查封或转让。
三、购买人购买的房地产拥有全部产权，具有占有、使用、收益、处分的权利。
四、在房地产抵押期间保证该宗房地产产权不转移，并按照有关规定办理房屋权属证书，同时保证将其直接交付你处。
五、在办理完房屋权属证书并交付你处之前，我方机构发生变更、撤销时，我方应提前通知你处，本承诺的全部义务有变更后的机构承担或我方作出撤销决定的单位承担。
六、我方若违反以上承诺，愿意承担由此产生的全部费用及法律责任。
承诺方（公章）：法定代表人(或委托代理人)：住所：电话：年月日开发商签放心房承诺书面对观望人群，外地一楼盘率先签署了"放心房承诺书"，随后，该地陆续又有两家楼盘也签署了"放心房承诺书"。
这三家开发商就项目内的部分房源做出承诺，在接下来的一至两个月内，提供的这部分房源是最低价格，如果开发商在承诺的时间内价格下调，则将对其间购买的购房者进行差额赔付。
专家点评：资深房地产专家谢逸枫认为，"放心房承诺书"就是开发商利用购房者追求暴利的贪恋心理，给购房者下的"套"，纯粹是开发商老掉牙的营销噱头，几年前就在各大城市曾出现过，后因开发商规定的时间短暂，或购房者无法认定开发商是否降价销售，最后不了了之。
其实，"放心房承诺书"里隐藏巨大的"陷阱"，一旦开发商不认账，已购房的人唯有只认倒霉。
未拿预售证先圈定买家近日市民李先生向记者投诉，称位于芳村某楼盘还没有拿到预售证却已开始积极推货，开发商要求买家交5万元的定金，并要求购房者尽快交首期款。
如果只交了定金而没有交首付，就不能确保买家买到心水单位。
随后，记者到该项目了解，发现其的确还没有拿到预售证，而销售人员却对外宣称两房单位已卖完了，目前只有少量三房单位可销售。
当记者质疑未拿到预售证怎么可以卖楼时，该销售人员则解释说是买家交了定金定下来的房子。
专家点评：谢逸枫表示，开发商未拿预售证就私下收取买家的定金，此举属于违规。
况且，未开盘选房和签定商品房买卖合同，就要求购房者缴纳首付，并威胁购房者选不到自己想要的房，纯粹是违反规定。
第2篇：开发商承诺书开发商承诺书本人，（*号码）根据自身真实意愿在观林园小区意向订购房屋一套。
本人对上述行为承诺如下：1.本人同意并接受马坊新村一期b区地块住宅项目开发商__宝晟住房股份有限公司作出的建房承诺。
同意订购该项目地块内的住宅，并对本人购房事宜承担相应法律责任。
2.本人自愿向开发商交纳诚意金，以求开发商为本人保留意向房屋。
3.上述意向购买的房屋坐落为正式签订购房合同的最终房屋，本人不会向开发商提出换房要求。
4.如本人在签订正式购房合同时提出更换购房人姓名的，开发商可视为本人放弃购买此套房屋，30日内退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
5.如本人在开发商通知签订正式购房合同前自愿放弃购买此套房屋，本人凭*件及交款凭证申请办理退款手续，开发商可在接到本人书面放弃申请30日内无条件退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
6.如由于开发商原因导致最终无法签订正式购房合同的，开发商可在通知本人后30日内无条件退还本人已付款项并退还同期活期存款利息，本人会配合其办理所有手续，双方互不追究其他责任。
7.本人应在接到开发商通知签订正式购房合同的十日内履行签约手续。
如有逾期开发商有权视同本人自动放弃此套房屋，可将房屋收回另行出售。
开发商退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。
8.本人确保本承诺书的联系地址、电话准确可靠，如有变更，应及时书面通知开发商，否则由此引发的一切问题由本人自行解决，与开发商无关。
9.本人所购房屋的具体内容以及与开发商双方的权利、义务按照开发商制定的购房合同规定执行，本人无异议。
10.本人同意接受开发商指定的物业单位对物业实施管理，不会对前期物业管理办法提出异议。
11.本人对此次意向购买行为负有保密责任，不会向第三方提及、告知。
如因本人原因造成本意向购买行为泄密或失败，本人愿承担相应后果及责任，对开发商进行相应的经济赔偿。
12.本承诺书自签署之日起生效直至与开发商签订正式商品房现房买卖合同。
承诺人签字：*：邮寄地址：邮编：年月日开发商在承诺书上盖章了房子会在6月30日之前交付的，昨天业主代表从开发商处得知的信息，档案审核工作已经结束，下周一规划局已经同意盖章，盖好章就可以交付了。
现在这个阶段是黎明前的黑暗，一切都快了！同时，我们从物业处弄到的装修管理规定，开发商问物业要，物业不给。
没关系，我们会复印好送到开发商那边去的，物业你可以继续你们的圈钱计划！我们此次和开发商交涉的目的已经达到，我们的要求很简单，打破惯例，先交房后签物业，坚持从开发商手里接房，而不是先签了物业合同后才可以验自己的房子！物业的任何不合理规定，业主都不予承认，如果物业不端正态度，以为业主可以任你们拿捏，那么你们被炒是肯定的！物业你虽然是三流的公司收了业主一流的钞票，但我们业主是讲道理的，只要你能提供相应的服务，业主不会因为你是三流公司而看扁你的。
但你现在还没开始就把自己当盘菜了，你们连自己本身的职责都没有弄清，你是来服务业主的，不是来管理业主的，请不要以管理者的口气和业主说话！办理按揭开发商承诺书房地产户籍管理所：在我方购买房地产，并以该宗房地产进行抵押，为此我方愿意向你处作出以下承诺：一、购房人购买的房地产坐落于渭南开发区敬贤大街今朝馨苑项目楼单元楼户，房地产的具体情况见购买房地产合同。
二、我方出售的房地产具备合法的销售条件，产权清楚，不存在任何产权纠纷和财务纠纷，在出售前未被抵押、查封或转让。
三、购买人购买的房地产拥有全部产权，具有占有、使用、收益、处分的权利。
四、在房地产抵押期间保证该宗房地产产权不转移，并按照有关规定办理房屋权属证书，同时保证将其直接交付你处。
五、在办理完房屋权属证书并交付你处之前，我方机构发生变更、撤销时，我方应提前通知你处，本承诺的全部义务有变更后的机构承担或我方作出撤销决定的单位承担。
六、我方若违反以上承诺，愿意承担由此产生的全部费用及法律责任。
承诺方（公章）：法定代表人(或委托代理人)：住所：电话：年月日开发商签放心房承诺书面对观望人群，外地一楼盘率先签署了"放心房承诺书"，随后，该地陆续又有两家楼盘也签署了"放心房承诺书"。
这三家开发商就项目内的部分房源做出承诺，在接下来的一至两个月内，提供的这部分房源是最低价格，如果开发商在承诺的时间内价格下调，则将对其间购买的购房者进行差额赔付。
专家点评：资深房地产专家谢逸枫认为，"放心房承诺书"就是开发商利用购房者追求暴利的贪恋心理，给购房者下的"套"，纯粹是开发商老掉牙的营销噱头，几年前就在各大城市曾出现过，后因开发商规定的时间短暂，或购房者无法认定开发商是否降价销售，最后不了了之。
其实，"放心房承诺书"里隐藏巨大的"陷阱"，一旦开发商不认账，已购房的人唯有只认倒霉。
未拿预售证先圈定买家近日市民李先生向记者投诉，称位于芳村某楼盘还没有拿到预售证却已开始积极推货，开发商要求买家交5万元的定金，并要求购房者尽快交首期款。