河北省建设工程施工合同2008版

合集下载

河北省建设工程施工合同示范文本(GF-2008-0201)

编工程号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局目录第一部分协议书 (7)一、............................................................... 工程概况...............................................................二、............................................................... 工程承包范围...........................................................三、............................................................... 合同工期...............................................................四、............................................................... 质量标准...............................................................五、............................................................... 合同价款...............................................................3六、............................................................... 组成合同的文件.........................................................七、............................................................... 词语含义...............................................................八、............................................................... 承包人承诺.............................................................九、............................................................... 发包人承诺.............................................................十、合同生效.......................................................第二部分通用条款 (10)一、总则1 •定义 ........................................................2 •合同文件及解释...............................................3 •语言及适用的法律、标准与规范.................................4 •通讯联络.....................................................5 .工程分包....................................................6 •发包人提供资料...............................................7 •投标文件的完备性...........................................8 •文物和地下障碍物............................................9.事故处理....................................................10 .专利权....................................................11.联合的责任..................................................12 .保障.......................................................13 .财产......................................................二、合同主体14 .发包人....................................................15. 承包人....................................................16. 现场管理人员任命、确认和更换..................................17 .发包人代表.................................................18 .监理工程师.................................................19 .造价工程师.................................................20 .承包人代表.................................................21 .分包人.......................................................22 .承包人劳务.................................................三、担保、保险与风险23 .工程担保..................................................24 .发包人风险.................................................25. 承包人风险.................................................26. 不可抗力...................................................27 .保险.......................................................四、工期28 .进度计划和报告.............................................29 .开工.......................................................30 .暂停施工和复工.............................................31 .工期和工期延误.............................................32 .加快进度...................................................33.竣工日期....................................................34 .误期赔偿...................................................五、质量与安全35. 质量的管理.................................................36. 质量目标...................................................37 .工程的照管.................................................38 .安全生产和文明施工.........................................39 .放线.......................................................40 .钻孔与勘探性开挖...........................................41 .发包人供应材料、设备........................................42 .承包人米购材料、设备........................................43 ．材料、设备的检验。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。

第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。

第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。

第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。

2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。

第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。

2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。

第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。

2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。

第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。

2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。

第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。

2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。

第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。

河北省建设工程施工合同示范文本版

河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，自愿平等协商，达成如下合同：1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定，为甲方提供建设工程施工服务。

2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，提供符合质量标准的施工服务。

3. 合同生效条件：经双方代表签字、盖章，合同即生效。

二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工，并提供必要的协助。

2. 乙方应当按照法律法规的要求，提供取得合法资质的建设工程施工人员，按时保质地完成施工任务。

3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督，并有权要求乙方进行整改和调整。

4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构，负责对项目的施工进度、质量进行监督。

监理机构的费用由甲方承担。

三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式：甲方按照施工进度及相关规定，向乙方支付相应款项。

2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成，乙方应及时通知甲方并提供证明材料，双方协商解决。

3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求，乙方应及时协商解决，并按照约定的时间和方式进行赔偿。

四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更，但变更应以书面形式进行，并经双方签字确认。

2. 发生合同无法履行的情况时，双方应及时协商解决，如无法解决争议，可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。

3. 合同终止条件：合同履行完毕，或者双方一致同意解除合同时，合同终止。

五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照法律法规进行赔偿。

2. 出现合同争议时，双方应首先进行友好协商，如无法协商解决，可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。

六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。

2. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，如协商不成，参照相关法律法规进行处理。

河北省建设厅、河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同(示范文本)》的通知

河北省建设厅、河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同(示范文本)》的通知文章属性•【制定机关】河北省建设厅,河北省工商行政管理局•【公布日期】2008.02.22•【字号】冀建市[2008]97号•【施行日期】2008.02.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文河北省建设厅、河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同（示范文本）》的通知（冀建市〔2008〕97号）各设区市建设局、工商行政管理局，扩权县（市）建设局、工商行政管理局，有关单位：为进一步贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，规范施工合同订立和履行行为，保护发包人和承包人合法权益，保障工程质量与施工安全。

在总结我省执行《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单编制与计价规程》、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）情况的基础上，我们组织制订了《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称合同示范文本），现予颁发，自2008年4月1日起施行。

合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款和附件四部分组成，适用于我省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。

各单位在使用合同示范文本过程中，要认真积累资料，及时反馈意见，以便今后进一步修改完善。

附件：河北省建设工程施工合同（示范文本）河北省建设厅河北省工商行政管理局二〇〇八年二月二十二日工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、总则1．定义2．合同文件及解释3．语言及适用的法律、标准与规范4．通讯联络5．工程分包6．发包人提供资料7．投标文件的完备性8．文物和地下障碍物9．事故处理10．专利权11．联合的责任12．保障13．财产二、合同主体14．发包人15．承包人16．现场管理人员任命、确认和更换17．发包人代表18．监理工程师19．造价工程师20．承包人代表21．分包人22．承包人劳务三、担保、保险与风险23．工程担保24．发包人风险25．承包人风险26．不可抗力27．保险四、工期28．进度计划和报告29．开工30．暂停施工和复工31．工期和工期延误32．加快进度33．竣工日期34．误期赔偿五、质量与安全35．质量的管理36．质量目标37．工程的照管38．安全生产和文明施工39．放线40．钻孔与勘探性开挖41．发包人供应材料、设备42．承包人采购材料、设备43．材料、设备的检验44．检查和返工45．隐蔽工程和中间验收46．重新检验和额外检验47．工程试车48．竣工资料49．竣工验收50．质量保修六、造价51．资金计划和安排52．工程量53．工程计量54．暂列金额55．零星工作项目56．提前竣工奖与误期赔偿费57．合同价款的约定与调整因素58．工程数量的偏差59．工程变更60．合同价款调整方法61．后续法律、法规、规定引起的调整62．支付事项63．预付款64．安全防护、文明施工措施费65．进度款66．索赔67．竣工结算与结算款68．质量保证金七、合同争议、解除与终止69．合同争议70．合同解除71．合同解除的支付72．合同终止八、其他73．缴纳税金、规费74．保密要求75．廉政建设76．合同份数第三部分专用条款1．定义2．合同文件及解释顺序3．语言及适用的法律、标准与规范4．通讯联络5．工程分包14．发包人15．承包人17．发包人代表18．监理工程师19．造价工程师20．承包人代表23．工程担保26．不可抗力27．保险28．进度计划和报告29．开工31．工期及工期延误36．质量目标41．发包人供应材料、设备42．承包人采购材料、设备45．隐蔽工程和中间验收47．工程试车49．竣工验收50．质量保修54．暂列金额56．提前竣工奖与误期赔偿费57．合同价款约定与调整因素60．价款调整方法62．支付事项63．预付款64．安全防护、文明施工措施费65．进度款67．竣工结算与结算款68．质量保证金69．合同争议74．保密要求76．合同份数第四部分附件承包人承揽项目一览表第一部分协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

二、合同双方
2.1甲方（以下简称“发包人”）：河北省XX市XX公司
2.2乙方（以下简称“承包人”）：XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和地方相关标准及规定，达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（4）配合甲方办理相关手续，提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
（2）进度付款：乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
（4）质保金：剩余5%作为质保金，待保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。

(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)

《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。

从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。

（大写）：元。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。

(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。

河北省建设工程施工合同(合集六篇)

河北省建设工程施工合同(合集六篇)在施工之前，通常要签订施工劳务承包合同的。

这样既可以保障双方的权利，又可以免去许多纠纷。

以下是为大家整理的河北省建设工程施工合同(合集六篇),欢迎品鉴!第1篇: 河北省建设工程施工合同甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点该工程为_____________工程，地点在__________________________。

二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。

要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。

河北建设工程施工合同范本(已经填写版)

从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。

（大写）：元。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版河北省建设工程施工合同甲方：（出资方全称、地址）乙方：（承建方全称、地址）鉴于甲方拟委托乙方进行下述施工项目，甲方和乙方经友好协商，决定签订本合同。

双方遵循诚实守信、平等互利的原则，达成如下合作协议：一、工程项目1.工程名称：（填写具体工程项目名称）2.工程地点：（填写具体工程项目所在地）3.工程范围：（填写具体工程项目的工作范围）二、工程金额及支付方式1.工程金额：本工程总投资为（填写具体金额，包含税费）。

2.支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付工程款项：（具体列明各项工程款项的支付时间和金额）三、合同履行期限1.工程开工日期：本工程计划于（填写具体日期）开工。

2.工程竣工日期：本工程计划于（填写具体日期）竣工。

四、工程质量1.工程质量：乙方保证本工程的施工质量符合国家有关标准和规定，达到合同约定的要求。

2.质量保证期：乙方保修期为工程竣工验收合格之日起（填写具体期限）。

五、工程变更1.变更原因：如需对工程范围、工艺、设计等进行变更，必须经过双方书面协商，并按照协商的结果进行调整。

2.变更费用：工程变更引起的费用增减，由双方在协商基础上确定。

六、工程保险1.工程保险：本工程施工期间，乙方有责任购买相应的工程保险，并按照保险合同的规定向甲方提供相应的保险保单。

2.保险赔偿：如发生保险事故，乙方应立即通知甲方，并协助甲方办理相应的保险赔偿事宜。

七、违约责任1.迟延履约：如乙方未按照合同约定的时间履约，则应向甲方支付迟延履约金，迟延金的计算方式为合同总金额的（填写具体比例）。

2.质量问题：如工程存在质量问题，乙方应承担返工修复费用，并按照法律法规承担相应的法律责任。

八、争议解决1.争议解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.协议效力：本合同自双方签字之日起生效，并对双方具有约束力。

本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。

河北省建设工程施工合同示范文本(GF-08-01)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载河北省建设工程施工合同示范文本(GF-08-01)甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。

文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书7、工程概况二、............................................................... 工程承包范围三、............................................................... 合同工期四、............................................................... 质量标准五、............................................................... 合同价款3 六、............................................................... 组成合同的文件七、............................................................... 词语含义八、............................................................... 承包人承诺九、............................................................... 发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款10一、总则I .定义2. 合同文件及解释3. 语言及适用的法律、标准与规范4.通讯联络5. 工程分包6. 发包人提供资料7. 投标文件的完备性8.文物和地下障碍物9. 事故处理10. 专利权II .联合的责任12. 保障13. 财产二、合同主体14. 发包人15. 承包人16. 现场管理人员任命、确认和更换17. 发包人代表18. 监理工程师19. 造价工程师20. 承包人代表21. 分包人22 .承包人劳务二、担保、保险与风险23. 工程担保24. 发包人风险25. 承包人风险26 .不可抗力27.保险四、工期28 .进度计划和报告29. 开工30. 暂停施工和复工31. 工期和工期延误32 .加快进度33.竣工日期34 .误期赔偿五、质量与安全35. 质量的管理36. 质量目标37. 工程的照管38. 安全生产和文明施工39. 放线40 .钻孔与勘探性开挖41 .发包人供应材料、设备42. 承包人米购材料、设备43. 材料、设备的检验44. 检查和返工45 .隐蔽工程和中间验收46 .重新检验和额外检验47. 工程试车48. 竣工资料49. 竣工验收50. 质量保修六、造价51 .资金计划和安排52. 工程量53. 工程计量54 .暂列金额55.零星工作项目56 .提前竣工奖与误期赔偿费57. 合同价款的约定与调整因素58. 工程数量的偏差59. 工程变更60 .合同价款调整方法。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）第一章总则第一条本合同是以合同法为基础，结合河北省的法律法规和有关规定制定的。

第二条合同签订人：甲方是（甲方名称），乙方是（乙方名称）。

第三条合同的目的是确定甲方雇佣乙方为甲方建设工程的施工承包商，并约定双方的权利和义务。

第四条甲方和乙方承诺遵守合同的约定，按照合同的要求和标准进行合作，共同完成项目。

第二章项目概况第五条建设项目名称：（项目名称）。

第六条建设地点：（建设地点）。

第七条建设规模：按照设计文件确定。

第八条工程质量：按照国家和河北省的相关标准和规范执行。

第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为（金额），包括工程款和材料款。

第十条乙方需提供包括劳务费、材料费、设备费等的详细工程清单和价格清单。

第十一条乙方按照工程进度和合同规定的支付方式，提交相应的支付申请，甲方按时支付。

第十二条如工程发生变更或增减，双方必须及时协商，确定合理的补偿或扣减款项。

第四章工期和延期第十三条工期为（时间），乙方必须按时完成工程。

第十四条如工程发生不可抗力或其他无法避免的原因导致工期延期，乙方应及时通知甲方，并按照双方约定的程序办理延期手续。

第十五条工期延期导致的费用增加由乙方承担，但如是甲方原因导致的延期，甲方应支付相应的赔偿费用。

第五章竣工验收和质量保证第十六条完工后，乙方必须按照合同要求申请竣工验收。

第十七条竣工验收合格后，甲方应及时支付工程尾款，乙方应提供具备法定资质的质量保证文件。

第十八条在质保期内，发现质量问题或隐患，乙方应及时进行整改，有关费用由乙方承担。

第六章违约和争议解决第十九条如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求其履行或采取其他措施。

第二十条如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权要求其履行或采取其他措施。

第二十一条本合同发生的争议由双方协商解决，协商不成的，可向有管辖权的河北省相关法院提起诉讼。

第七章其他约定第二十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为（时间），期满后自动终止。

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)Word

完整版工程编号：__________________合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：___________________________________工程地点：___________________________________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0 —三年十二月第一部分协议书..................................................... 1.一、工程概况1..二、工程承包范围1..三、合同工期1..四、质量标准2.五、合同价款2.六、项目经理2.七、组成合同的文件2.八、词语含义2.九、承诺3..十、签订时间 (3)十^一、签订地点 (3)十二、补充协议.......................................................... 3. 十三、合同生效.......................................................... 3. 十四、合同份数.......................................................... 3. 第二部分通用条款.. (5)1. ................................................................................................................................. 总则..................................................................... 5..1. 1 定义........................................................... 5..1.2合同文件及解释.................................................. 8.1. 3语言文字...................................................... .9..1.4适用的法律、标准与规范.......................................... 9.1. 5通讯联络........................................................ 9.1.6工程分包 (10)1. 7发包人提供资料................................................. 1.01. 8图纸和承包人文件 (10)1. 9投标文件的完备性.............................................. 1.11. 10文物和地下障碍物 (12)1. 11事故处理...................................................... 1.21. 12专利权 (12)1. 13联合的责任................................................... 1.31. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16交通运输 ..................................................... 1.42. 发包人 (15)2. 1发包人工作.................................................... 1.52. 2发包人代表.................................................... 1.52. 3发包人人员.................................................... 1.62. 4材料设备的提供................................................ 1.62. 5资金来源证明及支付担保 (16)2. 6发包人支付合同款 (16)2. 7组织竣工验收.................................................. 1.62. 8现场统一管理协议 (17)2. 9发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1承包人工作.................................................... 1.73. 2项目经理 (18)3. 4承包人劳务.................................................... 1.93. 5承包人现场查勘 (21)3. 6承包人实施工作 (21)3. 7承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11履约担保 (22)3. 12承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1发包人对监理工程师授权 (22)4. 2监理工程师职权 (23)4. 3监理工程师职权限制 (23)4. 4监理工程师指令 (23)4. 5承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7监理工程师职权委托 (24)4. 8监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1发包人对造价工程师授权 (25)5. 2造价工程师职权 (25)5. 3造价工程师职权限制 (25)5. 4造价工程师指令 (25)5. 5承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1质量的管理 (26)6. 3隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4检查和返工 (28)6. 5重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1安全生产和文明施工 (28)7. 2职业健康 ..................................................... .3.0 7. 3环境保护 ..................................................... .3.1。

河北省工程建设施工合同

河北省工程建设施工合同甲方（发包人）：河北省XXX工程有限公司乙方（承包人）：河北省YYY建筑安装有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方建设的工程项目达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：河北省石家庄市XXXX建设项目1.2 工程地点：河北省石家庄市XXXX区1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。

1.4 工程立项、规划批准文件号：冀建市[20XX]XX号1.5 资金来源：自筹资金二、工程承包范围2.1 承包范围：本工程的全部施工内容，包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程。

三、合同工期3.1 工程合同工期总日历天数：XXX天。

3.2 施工起始日期：20XX年X月X日3.3 施工结束日期：20XX年X月X日四、质量标准4.1 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

五、合同价款5.1 合同总价（小写）：人民币玖仟捌佰捌拾捌万元整（￥98880000.00）5.2 （大写）：玖仟捌佰捌拾捌万元整（人民币）六、组成合同的文件6.1 本合同文件及优先解释顺序如下：（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义7.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人8.1 承包人向发包人按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人9.1 发包人向承包人按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效10.1 本合同订立时间：20XX年X月X日10.2 本合同订立地点：河北省石家庄市10.3 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于20XX年X月X日后生效。

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。

本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。

本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。

2. 合同主体2.1 甲方名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]2.2 乙方名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。

起始日期：[起始日期]竣工日期：[竣工日期]工期计算方式：[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为：总价：[工程总价]付款方式：[付款方式]分期付款：[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。

具体细则如下：材料质量：[材料质量标准]施工质量：[施工质量标准]质量保证期限：[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。

双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。

8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定，甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。

分担方式如下：甲方承担的风险：[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险：[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。

如果协商无果，应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。

10. 其他条款本合同还包含以下其他条款：变更和解除：任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。

合同的生效和终止：本合同自双方代表签字之日起生效，直至工程完工并经甲方验收合格后终止。

违约责任：一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。

通知方式：双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。

2008年建设工程施工合同pdf

2008年建设工程施工合同df首先需要指出的是，这份2008年的施工合同范本遵循了当时国家有关法律法规及行业标准，体现了民法典律关系的基本原则。

在合同中，明确列出了甲方（业主）和乙方（承包方）的权利与义务，为双方提供了一个明确的合作框架。

在详细条款中，范本强调了工程质量的重要性，并对工程进度、材料使用、安全责任等方面提出了具体要求。

例如，在质量保障方面，合同规定了严格的质量检查流程和标准，确保了工程质量符合国家规定的标准。

同时，对于违约责任也有详尽的规定，这有助于在出现争议时提供解决依据。

另一个值得注意的点是，合同中还包含了对环境保护的要求。

这表明即使在十年前，环保意识已经被视为施工过程中不可忽视的一部分，体现了社会责任感的提升。

在支付条件上，合同范本同样给出了明确指引。

包括预付款、进度款以及结算方式等，这些细节的梳理保证了甲乙双方在经济往来上的透明度和公正性。

值得一提的是，尽管这份合同范本是2008年的产物，但它所包含的一些基本原则和条款至今仍有参考价值。

它反映了那个时代对建设工程施工合同的普遍认识和管理水平，同时也见证了中国建筑行业法规逐渐成熟的过程。

当然，任何合同都不可能完美无缺，这份范本也有其时代局限性。

随着新技术的应用和管理模式的创新，现代的施工合同在此基础上有了更多的改进和优化。

但不可否认，这份2008年的施工合同范本为我们提供了一个宝贵的历史参照，让我们能够清晰地看到建筑行业合同发展的轨迹。

2008年的建设工程施工合同DF范本是一份具有里程碑意义的文档。

它不仅为当年的工程项目提供了标准化的文本支持，也为后来的合同制定提供了宝贵经验。

通过对其内容的分析，我们能够更好地理解过去十年间建筑行业的发展变化，并从中吸取教训，为未来的工程建设提供借鉴。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书发包人:中国联合网络通信有限公司廊坊数据分公司承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况工程名称：中国联通华北（廊坊）基地建设工程1号、2号机房楼桩基础工程施工工程地点：工程内容：招标文件及施工图纸范围内所标注的桩基础工程施工工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：30天。

自 2012年7月20日开始施工，至2012年8月18日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（小写）：元。

（大写）：元。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

发包人：（盖章）承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。

建设工程施工合同2008

建设工程施工合同2008甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方拟建设[工程项目名称]，并接受了乙方对该项目施工的投标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的[工程项目名称]施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、装修、安装等]4. 工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、层数等]第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，承包以下工程内容：1. [具体工程内容]2. [具体工程内容]第三条合同工期1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 合同工期总日历天数为：[天数]天。

第四条质量标准工程质量标准：[具体质量标准，如国家或行业标准]第五条合同价款1. 合同总价为：[金额]元人民币（￥[大写金额]）。

2. 支付方式：[具体支付方式，如进度付款、里程碑付款等]。

第六条工程变更1. 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 变更引起的费用增减按[具体计算方法]计算。

第七条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。

2. 甲方应在收到竣工报告后[天数]天内组织验收。

第八条违约责任1. 如乙方未能按合同约定的日期竣工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价[百分比]的违约金。

2. 如工程质量未达到约定标准，乙方应负责无偿返工。

第九条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日签订地点：___________请注意，这只是一个示例模板，实际合同应包含更详细的条款，如保险、安全与环保要求、变更和索赔程序、工程保修期、知识产权归属、不可抗力条款等。

08工程合同

08工程合同---工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟进行的工程项目需要专业团队的参与，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程规模及内容：_____________1.4 工程标准及要求：_____________第二条合同金额2.1 工程总价款为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。

2.2 付款方式：_____________2.3 付款时间：_____________第三条工程期限3.1 开工日期：_____________3.2 竣工日期：_____________3.3 工期延误责任：_____________第四条质量保证4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，满足甲方要求。

4.2 乙方应对所使用材料的质量负责，并提供相应的质量合格证明。

4.3 工程保修期为_____________。

第五条变更与索赔5.1 工程变更程序及条件：_____________5.2 索赔的条件及流程：_____________第六条违约责任6.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担违约责任。

6.2 违约责任的具体内容：_____________第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（签字/盖章）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：_____________ 日期：____年____月____日---。