建设工程清包合同范本4篇

建设工程清包合同范本4篇
篇1
建设工程清包合同范本
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
鉴于甲、乙双方在协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行清包工程合作，达成如下合同：
第一条项目概况
（一）项目名称：______（填写项目名称）。

（二）项目地点：______（填写项目地点）。

（三）项目规模：______（填写项目规模）。

（四）项目周期：本合同自签订之日生效，至______（填写截止日期）。

第二条乙方工作内容
（一）乙方应按照甲方的要求承接清包工程，负责人员配置、材料采购、施工安排等工作。

（二）乙方应保证工程质量符合相关要求，确保按时按质完成工程。

（三）乙方应遵守施工安全标准，保障工地安全，减少意外事件的发生。

第三条甲方责任
（一）提供清包工程的相关资料和要求，配合乙方进行施工。

（二）支付清包工程相关费用，并按照约定形式付款。

（三）保证乙方在工程施工过程中的合法权益，协助解决工程期间出现的问题。

第四条支付方式及金额
（一）甲方应在合同签订之日起______（填写支付周期）内，向乙方支付合同总金额的______（填写支付比例）作为预付款。

（二）工程完工后，甲方应在______（填写验收期限）内验收，验收合格后，向乙方支付剩余款项。

（三）如发生违约行为，甲方有权对乙方进行相应处罚，包括但不限于扣除款项、终止合同等。

第五条违约责任
（一）若乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并在违约的前提下终止合同。

（二）若甲方未按照约定支付款项或提供必要的协助，甲方应承担相应的违约责任。

第六条合同终止
（一）本合同自签订之日起生效，至合同规定的截止日期为止。

（二）在合同期间，如有一方违反合同规定，对方有权提前终止合同，并要求对方承担相应的违约责任。

第七条纠纷解决
本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。

若因本合同引起纠纷，双方应尽量友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。

第八条其他事项
本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（签章）：__________ 日期：__________
乙方（签章）：__________ 日期：__________
以上为建设工程清包合同范本，双方应严格按照约定履行合同义务，确保工程顺利进行。

如有纠纷，应及时协商解决，维护双方合法权益。

愿双方合作愉快！
篇2
建设工程清包合同范本
甲方（委托方）：______（公司名称）
法定代表人：______（姓名）
联系地址：______（公司地址）
电话：______（联系电话）
乙方（承包方）：______（公司名称）
法定代表人：______（姓名）
联系地址：______（公司地址）
电话：______（联系电话）
综合上述，双方达成以下协议：
一、工程概况
1.1 项目名称：______（建设项目名称）
1.2 建设地点：______（建设地址）
1.3 工程内容：______（工程描述）
1.4 工程规模：______（工程规模）
1.5 工程造价：______（工程造价）
二、委托合同范围
2.1 乙方应按照甲方的委托，承包工程清包项目，确保工程按照设计图纸和施工要求进行施工。

2.2 乙方应编制施工方案和施工组织设计，并报经甲方审核同意后执行。

2.3 乙方应严格遵守安全生产规定，保证工程施工过程中的安全。

2.4 乙方应配足、配齐施工作业人员，并保证施工质量。

2.5 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，完成工程。

2.6 工程竣工后，乙方应提供竣工资料和工程结算，确保工程的安全和质量。

三、双方权利和义务
3.1 甲方的权利和义务：
（1）向乙方提供合同约定的工程设计图纸和施工要求；
（2）向乙方支付工程款项，按照合同约定的方式和进度支付。

3.2 乙方的权利和义务：
（1）享有根据工程实际情况调整施工方案和组织设计的权利；
（2）保证工程质量和安全，并按时完工；
（3）接受甲方的监督和检验。

四、合同变更和解除
4.1 如果双方在合同履行过程中需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 如果双方在合同履行过程中发现有违反合同内容的情况，应及时沟通并协商处理。

如果协商无果，双方可以解除合同。

五、违约责任
5.1 如果一方违约，应赔偿对方因此造成的损失。

5.2 如果双方都违约，应依法解决。

六、其他
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并结清工程款项之日终止。

6.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______
签订日期：_________ 签订日期：_________
以上为建设工程清包合同范本，双方应严格遵守合同内容执行，确保工程平稳进行，达到预期效果。

感谢各位的合作和支持。

篇3
建设工程清包合同范本
甲方：（委托人）
乙方：（承包人）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行以下工程清包项目，达成如下协议：
一、项目名称：
建设工程清包项目（以下简称“本项目”）。

二、项目范围：
本项目包括但不限于以下工程内容：（具体列明清包工程范围）
三、项目工期：
本项目工期约为（具体工期），具体工期以双方书面确认为准。

四、项目价款：
1. 甲方向乙方支付的合同价款为（具体金额），支付方式：（例如分期支付，按进度支付等）。

2. 合同价款不含的项目费用及税金由甲方承担。

3. 如因不可抗力因素导致工程延期或增加费用，双方协商确定应
付金额。

五、项目质量及验收：
1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准完成本项目工程，保证工程质量符合国家标准。

2. 甲方有权委托第三方机构对工程质量进行检测验收，乙方应配
合并保证工程合格。

3. 工程验收合格后，甲方应及时支付剩余款项，如有问题需乙方
解决后再支付。

六、违约责任：
1. 任何一方违反合同规定，应赔偿对方因此造成的损失，并承担
相应的法律责任。

2. 若乙方违约导致工程质量低于标准，乙方应承担修复责任，费
用由乙方承担。

七、合同解除：
1. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方均可解除合同，但应及时通知对方并书面确认。

2. 任何一方违反合同规定且无法达成解决方案，对方有权解除合同。

八、其他事项：
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面补充协议。

2. 本合同正本一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托人）: __________
乙方（承包人）: __________
签订日期: __________
以上为建设工程清包合同范本，双方应确保签订合同前仔细阅读
并理解合同内容，共同遵守合同规定，保障双方权益。

如有任何争议，双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，可向有关部门寻求协助
解决。

祝本项目顺利完成，合作愉快！
篇4
建设工程清包合同范本
甲方：________________
乙方：________________
为了规范双方建设工程清包合同的关系，按照有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着合作共赢、平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程项目达成如下协议：
一、工程名称：
___________________________________________________________
二、工程地点：
___________________________________________________________
三、工程规模及内容：
_____________________________________________________
四、工程造价及支付方式：
1. 工程总造价为人民币________________________元整，工程款分期支付，具体支付方式如下：
预付工程款人民币____________________元整，于
________________年____________月____________日支付；
工程进度款人民币____________________元整，按工程进度及验收情况分期支付；
质保金人民币____________________元整，于工程竣工验收后支付。

2. 工程款的支付办法为：转账支付到乙方指定的账户，甲方应当在支付前核实账户信息的准确性，一经支付概不退还。

五、工程工期及竣工验收：
1. 工程工期为____个月，自___年___月___日起计算，乙方应按照计划进度完成各项工程内容。

2. 工程竣工验收标准为按照国家相关标准及甲方要求进行验收，一旦验收不合格，乙方须承担整改责任。

3. 工程竣工验收合格后，甲方应及时支付质保金，工程进度款的最终支付时间不晚于竣工验收合格之日。

六、工程责任及保修：
1. 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量和进度。

2. 工程竣工后，乙方应提供工程保修期为____年的保修服务，对工程质量问题及时处理。

3. 工程质量问题发生后，乙方应承担相应的保修责任，直至问题完全解决为止。

七、工程备品备件：
1. 工程竣工后，乙方应按照合同约定提供工程备品备件清单，随工程一并交付给甲方。

2. 工程备品备件应具有相应的保修期限，如有损坏或质量问题，乙方应及时更换或维修。

八、违约责任：
1. 如因甲方原因，致使工程延误或质量问题，应赔偿乙方因此而蒙受的损失。

2. 如因乙方原因，致使工程延误或质量问题，应赔偿甲方因此而蒙受的损失，并承担相应的法律责任。

九、法律争议解决：
1. 甲、乙双方如有纠纷需解决，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构仲裁；
2. 发生法律纠纷时，以合同约定为准，如合同无约定则参照相关法律法规处理。

十、其他约定事项：
1. 本合同一式____份，双方各执一份，办法相互认可；
2. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期自____年____月___日至____年____月___日。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：____年____月___日签订日期：____年____月___日
甲方代表：__________ 乙方代表：__________
联系电话：__________ 联系电话：__________
以上为建设工程清包合同范本，双方在签订合同时应严格按照合同约定履行，确保工程顺利进行并保障双方合法权益。

希望本合同对双方工程合作有所作用，使项目顺利完成，顺利验收。