2024年版建筑主体工程劳务分包协议版B版

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
2024年版建筑主体工程劳务分包协议版B
版
本合同目录一览
1. 劳务分包协议
1.1 定义与解释
1.2 劳务分包范围
1.3 分包工程内容
2. 双方责任与义务
2.1 分包方的责任与义务
2.2 总包方的责任与义务
3. 工程质量与标准
3.1 工程质量要求
3.2 工程验收标准
4. 工程进度与时间安排
4.1 工程进度计划
4.2 工程延期规定
5. 工程款项与支付
5.1 工程预付款
5.2 工程进度款
5.3 工程结算款
6. 劳务人员管理
6.1 劳务人员资格要求
6.2 劳务人员培训与管理
7. 安全文明施工
7.1 安全生产要求
7.2 环保与节能要求
8. 违约责任与争议解决
8.1 违约责任规定
8.2 争议解决方式
9. 合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
10. 保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限与泄露责任
11. 合同的生效、履行与终止11.1 合同生效条件
11.2 合同履行规定
11.3 合同终止条件
12. 其他条款
12.1 法律适用
12.2 争议解决
13. 附件
13.1 工程图纸
13.2 技术文件
13.3 其他相关文件
14. 签署页
第一部分：合同如下：
第一条劳务分包协议
1.1 定义与解释
1.1.2 本协议中的“建筑主体工程”是指建筑工程的主体结构、建筑物的内外墙体、屋面、地面等主要部分的施工。

1.1.3 本协议中的“分包方”是指具有相应资质和能力，承担建筑主体工程施工的单位。

1.1.4 本协议中的“总包方”是指承担建筑工程整体施工的单位。

1.2 劳务分包范围
1.2.1 乙方应按照甲方的要求，提供建筑主体工程的劳务服务，包括但不限于施工、安装、维修、拆除等工作。

1.2.2 乙方应按照甲方的要求，提供所需的施工设备、材料和人员。

1.2.3 乙方应对分包工程的施工过程进行管理和控制，确保工程质量、进度和安全。

1.3 分包工程内容
1.3.1 乙方应完成建筑主体工程的全部施工内容，包括但不限于土建工程、钢结构工程、木结构工程、幕墙工程、室内外装修工程等。

1.3.2 乙方应按照甲方的要求，完成与建筑主体工程相关的其他工作，包括但不限于施工图纸的会审、技术交底、施工方案的制定等。

第二条双方责任与义务
2.1 分包方的责任与义务
2.1.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工任务，并保证工程质量符合约定的标准和要求。

2.1.2 乙方应负责分包工程的安全文明施工，确保施工过程中的安全与环保要求得到满足。

2.1.3 乙方应负责分包工程的质量管理，确保工程质量符合约定的标准和要求。

2.1.4 乙方应对分包工程的施工过程进行记录和资料整理，并按照甲方的要求提供相关的施工资料。

2.2 总包方的责任与义务
2.2.1 甲方应按照约定提供施工图纸、技术文件和其他相关的施工资料，并保证其真实、准确和完整。

2.2.2 甲方应按照约定提供施工场地、施工设备和临时设施，并保证其安全、适用和完好。

2.2.3 甲方应对乙方施工过程中的安全、质量、进度等方面进行监督和管理，并有权要求乙方进行整改和改进。

2.2.4 甲方应按照约定及时支付乙方的工程款项，并按照约定的时间和比例支付工程进度款和结算款。

第三条工程质量与标准
3.1 工程质量要求
3.1.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的施工质量。

3.1.2 乙方应按照甲方的要求，对分包工程进行自检、互检和验收，确保工程质量符合约定的标准和要求。

3.1.3 乙方应按照甲方的要求，对分包工程进行维护和保养，确保工程在使用过程中的质量稳定。

3.2 工程验收标准
3.2.1 工程验收应按照甲方的要求和国家相关标准进行，包括但不限于质量、安全、环保等方面的验收。

3.2.2 工程验收合格后，甲方应向乙方支付结算款。

3.2.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新进行验收。

第四条工程进度与时间安排
4.1 工程进度计划
4.1.1 乙方应根据甲方的要求，制定合理的工程进度计划，并提交甲方审批。

4.1.2 乙方应按照审批后的工程进度计划进行施工，并保证工程按期完成。

4.1.3 乙方应定期向甲方报告工程进度情况，如有特殊情况影响工程进度的，应及时通知甲方。

4.2 工程延期规定
4.2.1 乙方应按照约定的时间和进度完成分包工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.2.2 甲方应按照约定的时间和进度提供施工图纸、材料和其他相关资料，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

第五条工程款项与支付
5.1 工程预付款
5.1.1 甲方应在合同签订后的一定时间内支付乙方的工程预付款，预付款的比例按照约定的比例执行。

5.1.2 乙方应在收到预付款后的一定时间内向甲方出具
第八条劳务人员管理
8.1 劳务人员资格要求
8.1.1 乙方应确保其派遣的劳务人员具备相应的职业资格和技能，以满足分包工程的施工要求。

8.1.2 乙方应对劳务人员进行岗前培训，确保其熟悉分包工程的施工工艺、质量标准和安全规定。

8.1.3 乙方应定期对劳务人员进行培训和考核，以提高其施工技能和质量意识。

8.2 劳务人员培训与管理
8.2.1 乙方应建立健全劳务人员管理制度，包括但不限于劳务人员的招聘、培训、考核、奖惩等方面。

8.2.2 乙方应负责劳务人员的工资、福利和劳动保护，确保其合法权益得到保障。

8.2.3 乙方应对劳务人员进行动态管理，确保其符合施工要求并提供稳定的劳动力。

第九条安全文明施工
8.1 安全生产要求
8.1.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，制定施工现场的安全管理制度和应急预案。

8.1.2 乙方应确保施工现场的安全防护设施齐全、有效，并定期进行安全检查和维护。

8.1.3 乙方应加强现场作业人员的安全教育和管理，确保施工现场的安全。

8.2 环保与节能要求
8.2.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，采取措施保护环境，防止污染和生态破坏。

8.2.2 乙方应合理使用施工材料和能源，提高资源利用效率，降低能源消耗。

8.2.3 乙方应加强施工现场的环保管理，确保施工过程中的废气、废水、固体废弃物等得到妥善处理。

第十条违约责任与争议解决
8.1 违约责任规定
8.1.1 乙方未按照约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于工程延期、工程质量不符合约定等。

8.1.2 甲方未按照约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任，
包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。

8.1.3 双方的其他违约行为，应按照甲方的要求和国家相关法律进行违约责任的确定。

8.2 争议解决方式
8.2.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.1.1 双方同意变更合同的，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。

8.1.2 合同变更应符合国家相关法律法规和政策规定。

8.2 合同解除条件
8.2.1 双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。

8.2.2 合同解除应符合国家相关法律法规和政策规定。

第十二条其他条款
8.1 法律适用
8.1.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2 争议解决
8.2.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十三条附件
8.1 工程图纸
8.1.1 乙方应按照甲方的要求，提供分包工程的施工图纸和相关技术资料。

8.2 技术文件
8.2.1 乙方应按照甲方的要求，提供分包工程的施工方案、施工工艺等文件。

8.3 其他相关文件
8.3.1 双方约定的其他与分包工程相关的文件。

第十四条签署页
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
1. 工程图纸
1.1 施工图纸应包括建筑主体工程的结构图、平面图、立面图、剖面图等，以及与施工相关的其他技术图纸。

1.2 图纸应采用国家标准的图示符号和图例，字迹清晰，内容准确，不得有遗漏或错误。

1.3 图纸应由甲方提供，乙方负责审核和提出修改意见，以确保图纸的准确性和可行性。

2. 技术文件
2.1 技术文件应包括施工方案、施工工艺、施工技术要求等，以指导施工过程中的操作和质量控制。

2.2 技术文件应由甲方提供，乙方负责审核和提出修改意见，以确保文件的正确性和可操作性。

3. 施工组织设计
3.1 施工组织设计应包括施工进度计划、施工人员配置、施工资源计划等，以保证施工的顺利进行。

3.2 施工组织设计应由乙方制定，并提交甲方审批，以确保施工计划的可行性和合理性。

4. 施工合同协议书
4.1 施工合同协议书应包括甲乙双方的合同主体信息、工程概况、合同条款等，以明确双方的权利和义务。

4.2 施工合同协议书应由甲乙双方签署，并加盖公章，以证明合同的有效性和法律效力。

5. 工程量清单
5.1 工程量清单应包括分包工程的各项工程量及其对应的单位工程造价，以作为工程款支付的依据。

5.2 工程量清单应由乙方提供，并经甲方审核和确认，以确保清单的准确性和合理性。

6. 材料供应协议
6.1 材料供应协议应包括甲方供应材料的种类、规格、数量、质量标准等，以及乙方的材料验收和保管要求。

6.2 材料供应协议应由甲乙双方签署，并加盖公章，以证明协议的有效性和法律效力。

7. 施工安全文明施工协议
7.1 施工安全文明施工协议应包括甲乙双方的安全文明施工要求、安全防护措施、环境保护措施等，以确保施工现场的安全和环保。

7.2 施工安全文明施工协议应由甲乙双方签署，并加盖公章，以证明协议的有效性和法律效力。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 乙方未按照约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于工程延期、工程质量不符合约定等。

示例：如果乙方未能在约定的工期内完成分包工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照合同约定扣除相应的工程款项。

2. 甲方未按照约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。

示例：如果甲方未能在约定的时间内支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权要求甲方赔偿因延迟付款而造成的损失。

3. 双方的其他违约行为，应按照甲方的要求和国家相关法律进
行违约责任的确定。

示例：如果双方在履行合同过程中出现了其他违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，并根据国家相关法律的规定确定具体的违约责任。

说明三：法律名词及解释：
1. 建筑主体工程：指建筑工程的主体结构、建筑物的内外墙体、屋面、地面等主要部分的施工。

2. 分包方：具有相应资质和能力，承担建筑主体工程施工的单位。

3. 总包方：承担建筑工程整体施工的单位。

4. 劳务分包协议：指由分包方向总包方提供建筑主体工程的劳务服务，并按照约定的范围和内容完成工程的协议。

5. 工程款项：指甲方按照约定支付给乙方的工程预付款、进度款和结算款。

6. 违约责任：指双方在履行合同过程中未能履行约定的义务，应承担的法律责任。

7. 争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的方式。