电大《建设监理》期末考试 必过试题集

Ji工程试卷代号：1194
中央广播电视大学2012—2013学年度第二学期“开放本科”期末考试
建设监理试题
2013年7月
一、单项选择题(每小题2分.共40分。

每题的备选项中.只有一个最符合题意)
1．建设工程监理的实施需要（C ）委托和授权。

A．政府部门B．总承包单位
C．项目业主D．监理单位
2．监理工程师与监理员的主要不同点在于（）
A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权
C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同
3。

业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是( ）
A．监理规划B．监理合同
C．监理大纲D．监理实施细则
4．管理跨度和管理层次的关系是( ）
A．管理跨度加大，管理层次就减少B．管理跨度加大,管理层次也加大
C．管理跨度加大，管理层次没影响D．管理跨度减小,管理层次没影响
5。

项目监理机构操作层的代表人物是（)
A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表
C.专业监理工程师D．监理员
6．总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，必须经过( ）的同意，且最多不得超过三项。

A．承建单位B．设计单位
C．项目业主D．政府主管部门
7．下列不属于要约失效的原因是（）
A．拒绝要约的通知发出，但未达到要约人
B．承诺期限届满,受要约人未做出承诺
C．受要约人对要约内容做出实质性变更
D．要约人依法撤销要约
8．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（）
A．工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件
B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（）
A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方,任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更
C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式,协议未达成之前，原合同仍然有效
D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知
10．关于建设监理委托合同叙述不正确的一项是( ）
A．“甲方”指承担直接投资责任,委托监理业务的一方以及其合法继承人
B．“乙方”指承担监理业务和监理责任的一方以及合法继承人
C．监理机构是指甲方派驻工程现场实施监理业务的组织
D．总监理工程师是指乙方派到监理机构全面履行合同的全权负责人
11．我国已加入WTO，要实现国际接轨,加入国际经济的大环境中去,企业就必须按IS09000族的要求建立和健全质量体系，IS09000系列标准是国际标准化组织于（）正式发布的。

A．1987年3月B．1979年3月
C．1988年底D．1992年10月
12。

关于材料进场验收控制环节，下列说法有误的一项是( ）
A．对于工程上使用的主要材料,进场时必须具备正式的出厂合格证书和材料化验、检验单
B。

工程中使用的所有各种构件，必须有厂家生产批号以及出厂的合格证书
C．对于标志不清或认为质量有问题的材料,人场时需要抽检
D．对于进口的材料和设备可以进行抽检,无须全检
13．在工程建设中起决定性作用的环节是（）
A．设计质量控制B．施工质量控制
C．监理质量控制D．策划质量控制
14．关于见证点、停止点描述不正确的一项是（）
A．见证点和停止点都是质量控制点
B．见证点的重要性高于的停止点质量控制点
C．一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点
D．见证点也可称为截留点，停止点可称为待检点
15．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（）
A．建筑安装工程费属于静态投资
B。

设备、工器具购置费属于动态投资
C．建设期利息属于动态投资
D．固定资产投资方向调节税属于动态投资
16．有效地控制建设工程的投资，应从组织、技术、经济、合同和信息管理方面采取措施，下列属于组织措施的一项是（）
A．建立投资控制管理机构
B．审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计
C．编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值与实际支出值
D．加强索赔管理,公正地处理索赔
17．根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法,混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用( ）A．均摊法B．凭据法
C．断面法D．图纸法
18．关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（)
A．工程延误与工程延期是同一概念
B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延
C．工程延期经监理工程师审查批准后,所延长的时间属于合同工期的一部分
D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加，业主的干扰和阻碍等因素19．网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的一项是( ）
A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算
D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差
20．建设项目监理工作中,各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于( )
A．自上而下流动信息
B．自下而上流动信息
C．横向流动信息
D．建设项目内部与外部环境之间流动的信息
二、多项选择题（每小题3分，共30分。

每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意。

不选、错选、多选不得分.少选得1分）
21．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为( )
A．委托方的全权代表
B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C．公正地维护业主合法权益的一方
D．竭诚为业主提供技术服务的一方
E．公正地维护社会公众利益的一方
22．实施建设监理体制的意义主要涉及( ）
A．满足投资者对工程技术服务的社会需要
B．有利于实现政府在工程建设中职能转变
C．有助于培养、发展、完善我国的建筑市场
D．促进建设领域实现“两个根本性转变”
E．巩固社会主义市场经济地位
23．监理工程师不得兼职的单位有( )
A．政府机关B．施工单位
C．设备制造单位D．材料供应单位
E．设计单位
24．工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（)
A．监理人员素质B．专业配套能力
C．监理设施和管理水平D．监理业绩
E．注册资本
25．法律关系客体的种类包括（)
A．行为B．财
C．物D．智力成果
E．人
26．评标工作的程序包括（)
A．初评B．详评
C．撰写评标报告D．定标
E．中标
27．监理工程师在质量控制中应遵循的原则有( )
A．坚持质量第一的原则B．坚持以人为控制核心
C．坚持以预防为主D．坚持质量标准
E．贯彻科学、公正、守法的职业规范
28．投资估算的主要作用包括（)
A．项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一
B．项目筹资决策和投资决策的重要依据
C．确定施工方案的依据
D．编制初步设计概算的依据
E．向环保部门申请建设执照的依据
29．影响进度控制因素分析的作用体现在（)
A．确定进度控制目标B．进行被动控制
C．进行主动控制D．公正的处理工期索赔问题
E．缩短建设工期
30。

信息的基本特征有（)
A．真实性B．系统性
C．有效性D．时效性
E．不完全性
三、案例分析题(每小题15分,共30分）
31．粟例题
某花园公寓建设工程项目，业主萎托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。

在施工过程中,总包单位没有做屋面防水的专业技术,按照合同约定,提出将屋面防水工程进行分包。

为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签)，并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。

问题：（1）你认为业主代表的做法是否正确？为什么？
(2)若总包单位提出异议,监理方应按什么程序协调有关方的关系？
（3）分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理？
32．案例题
某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月,合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。

在施工过程中，发生如下四项事件：
事件1．2008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施
工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件2．2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3。

0万元，相应工序的持续时间增加了3天;
事件3．2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；
事件4．2008年8月进入雨季施工；恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。

在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。

针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11。

8万元。

问题:
（1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔,为什么？
（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发
生的维修费用该如何处理?
试卷代号：1194
中央广播电视大学2012—2013学年度第二学期“开放本科"期末考试
建设监理试题答案及评分标准
（供参考）
2013年7月
一、单项选择题(每小题2分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1．C 2．B 3．C 4．A 5．D
6．C 7．A 8．.C 9．C 10．C
11．A 12．D 13．A 14．B 15．B
16．A 17．D 18．A 19．D 20．C
二、多项选择题（每小题3分。

共30分。

每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意。

不选、错选、多选不得分，少选得1分）
21．CDE 22．ABCD 23．ABCD 24．BCDE 25．ABE
26．ABCD 27．ABC 28．ABD 29．ACD 30．ABD
三、案例分析题（每小题15分，共30分)
以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。

31．参考答案
问题1答案：业主代表做法不正确。

因为:
(1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约;
(2)业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约;
（3)业主代表自行选择分包单位,监理合同违约.
问题2答案：
（1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；
(2）由监理单位对分包单位进行审核（如合格)和确认，并报业主;
(3)由总包单位与分包单位签订分包合同。

问题3答案：
(1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；
(2)发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；
（3）分包单位与总包单位进行结算.
32．参考答案
问题1答案：事件1费用索赔成立,因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。

工期不予延长.
事件2费用索赔不成立,工期索赔也不成立。

因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。

事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。

工期不予延长
事件4费用索赔不成立,工期可延长。

因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。

问题2答案：所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金)中扣除。

试卷代号：1194
中央广播电视大学2012—2013学年度第一学期“开放本科”期末考试
建设监理试题
2013年1月一、单项选择题(每小题2分,共40分.每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1。

建设项目管理的服务主体是（)
A。

施工单位B．总承包单位
C．项目业主D。

监理单位
2．下列行为中与建设工程监理独立性原则相违背的是（）
A。

监理单位人事和经济上要保持独立
B．监理单位设有自己独立的组织
C。

在监理活动中按监理合同要求,独立开展工作
D. 根据项目业主的指令行事
3．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（）
A. 监理规划B．监理合同
C。

监理大纲D，监理实施细则
4．制定可行性研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是( )
A。

项目立项阶段B．设计阶段
C。

施工招标阶段D．施工阶段
5,管理跨度和管理层次的关系是（)
A。

管理跨度加大，管理层次就减少B．管理跨度加大，管理层次也加大
C。

管理跨度加大，管理层次没影响D。

管理跨度减小,管理层次没影响
6.职能制监理组织形式的缺点是( ）
A. 要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重
B，多头领导，容易造成职责不清，协调工作多
C. 专业职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报
D. 纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾
7．项目监理机构操作层的代表人物是（)
A. 项目总监理工程师
B. 项目总监理工程师代表
C. 专业监理工程师D．监理员
8．合同法律的主体是( ）
A。

参加合同法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人
B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
C。

基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
D. 以自己的名义参与民事活动的经济实体
9。

下列有关承诺的说法不正确的是（）
A. 承诺的内容应当与要约的内容一致
B．承诺应当在要约的有效期内到达要约人
C．承诺生效时合同成立
D。

任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出
10．下列各项对招标人的招标能力要求，说法不正确的是（)
A。

是法人或依法成立的其他组织
B．必须有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
C。

有组织编制招投标文件的能力
D。

有审查招标单位资质的能力
11．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发
现部分玻璃损坏，则应由( ）
A．保管员负责赔偿损失B．发包人承担损失责任
C. 承包人负责赔偿损失D．发包人与承包人共同承担损失责任
12．因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施212212艺的费用，应由（）承担。

A．发包人B．承包人
C. 发包人和承包人D．不能确定
13．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( )
A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制
C. 外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制
14．最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（) A．施工技术方案B．组织措施
C。

检测手段D．工艺流程
15．下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是( )
A。

对施工承包单位的质量控制自检系统的监督
B．监督与协助施工承包方完善质量控制
C．在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动记录
D．发现不能胜任的质量控制人员,要求承包方予以撤换
16．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是( )
A．建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
B．生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
C。

建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
D．建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
17．进行工程建设全过程投资控制时，对建设项目投资影响程度最大的阶段是( ) A．技术设计阶段B．建设项目发包阶段
C。

施工建设阶段D．项目竣工验收阶段
18. 影响建设工程项目进度最大的干扰因素是( ）
A。

人为因素B。

技术因素
C。

设备与构配件因素D。

水文地质与气象因素
19。

进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是（)
A. 横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表
B。

工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图
C. 按照表示工作的符号不同，网络图分双代号和单代号两种
D。

单代号网络图是以节点或该节点的编号表示工作的网络图
20．监理信息的内部信息包括合同信息、技术信息、监理信息、工程验收信息、信息编码系统等几方面，其中工程管理人员的资质属于（)
A。

合同信息B．技术信息
C。

监理信息D。

工程验收信息
二、多项选择题(每小题3分，共30分.每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分,少选得1分)
21．我国实施建设工程监理的基本条件主要有( ）
A．社会主义计划经济体制B。

社会主义市场经济体制
C. 法制环境D．配套机制
E。

共产党的领导
22．工程项目的生命周期分为四个阶段，包括( ）
A．项目的前期策划和确立阶段B．项目的设计与计划阶段
C. 项目的实施阶段D．项目的使用阶段
E．项目的维修阶段
23．建设工程监理规划的作用有( ）
A。

指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B。

是工程监理企业重要的存档资料
C。

指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E。

是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
24. 我国《担保法》规定的担保方式有（)
A。

保证 B. 抵押
C。

质押 D. 留置
E. 定金
25。

划分监理招标发包的工作范围时,通常考虑的因素有（)
A。

工程规模B．工程项目的专业特点
C。

被监理合同的难易程度D。

监理单位的资质等级
E．投标单位的数量
26．根据材料的保证资料和信息的具体情况,质量检验程度分为( )
A. 详检B．抽检
C. 免检D，全部检验
E．漏检
27. 对下列原因,承包商可提出费用索赔是( )
A。

特殊气候条件B．工程变更
C．物价上涨D．非承包商原因引起的工程延期
E。

工程延误
28．下列属于监理单位编制的总进度分解内容的有（)
A。

年度进度计划B．月度进度计划
C. 季度进度计划D．施工阶段进度计划
E．设计阶段进度计划
29．确定施工进度控制目标的主要依据有（）
A. 工程建设项目总进度目标对施工工期的要求
B．工期定额
C。

工程难易程度和工程条件的落实情况
D．施工图纸
E．资金投入速度
30．施工过程中的质保资料主要包括（）
A．自检记录B．资质情况
C。

试验报告 D. 检测记录
E。

材料质量证明
三、案例分析题（每小题1S分，共30分）
31.案例题
对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商.签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。

业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。

施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。

两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

问题：(1）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
（2)定金与预付款有什么区别?
(3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？
答：1、承包商受到了实际损失或损害；
2、损失不是因承包商的过错造成；
3、损害也不是承包商应承担的风险造成;
4、承包商在合同规定的索赔时限内提出。

（4) 监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
答：对第一次索赔
1）判定第一次索赔成立。

因为：①遇到文物时的停工应.视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。

2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。

3) 监理工程师签发工期变更指令.
对第二次索赔
1)判定第二次索赔不成立。

因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔
无理由。

2) 监理工程师应在收到索赔申请后28 天内作出答复, 表示索赔不成立。

32：案例题
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。

事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员.于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。

事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。

总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。

总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。

问题:（1）针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。

(2)指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由.
（3）事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工？为什么?
试卷代号：1194
中央广播电视大学2012—2013学年度第一学期“开放本科”期末考试
建设监理试题答案及评分标准
（供参考)
2013年1月
一、单项选择题(每小题2分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1．D 2．D 3．A 4．A 5．A
6．B 7．D 8．D 9．D 10．B
11．A 12．A 13．A 14．A 15．C
16．C 17．A 18．A 19．B 20．A
二、多项选择题（每小题3分，共30分。

每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）
21．BCD 22．ABCD 23．ABDE 24．ABCDE 25．ABC
26．BCD 27．BCD 28．ABD 29．ABC 30．ABCDE
三、案例分析题［每小题15分，共30分)
以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。

31．参考答案
问题1答案：两次索赔处理
对第一次索赔
(1）判定第一次索赔成立。

因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料;③承包商及时提供了索赔申请。

（2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数.
（3)监理工程师签发工期变更指令.
对第二次索赔
（1）判定第二次索赔不成立。

因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。

(2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。

问题2答案：定金与预付款的区别：
（1)目的不同.定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。

（2）性质不同.定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为.
（3)处理不同。

定金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同正常履行，定金返还；②合同不履行,双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金;④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。

预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。

32．参考答案
问题1答案：
针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。

（1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。

（2）若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行。

①项目监理机构将审查意见提交给建设单位；
②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；
③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；
④总监理工程师签发工程变更单；
⑤若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。

问题2答案：不妥
理由:承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依。