宣城工程合同纠纷起诉书

宣城工程合同纠纷起诉书
【案情简介】
甲方（原告）：XX建筑有限公司
乙方（被告）：YY开发有限公司
双方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》，约定由甲方负责宣城市某商业综合体项目的建设工程。

合同规定了工程范围、施工周期、工程质量以及支付方式等条款。

在实际执行过程中，由于多方面原因导致工程延期，并伴随产生了额外费用。

甲方认为应
由乙方承担相应责任，而乙方则持相反观点，因此产生合同纠纷。

【】
尊敬的法官：
我方作为原告，因与被告之间关于宣城市某商业综合体项目工程合同履行过程中产生的纠纷，特向贵庭提起诉讼，请求依法判决。

一、事实和理由：
1. 根据合同约定，工程应在XXXX年XX月XX日前完成。

但由于乙方未能及时提供必要的施工资料及场地，导致我方无法按计划进场施工，从而造成工程延期。

2. 乙方在施工过程中频繁变更设计，增加了我方的工作难度和成本支出，这部分额外费用
按照合同应当由乙方承担。

3. 我方已多次就上述问题与乙方进行协商，但未能达成一致意见，故向法院提起诉讼。

二、诉讼请求：
1. 要求判令被告支付因工程延期造成的损失共计人民币XXX万元；
2. 要求判令被告承担因设计变更导致的额外工程费用共计人民币XXX万元；
3. 要求被告承担本案的全部诉讼费用。

三、证据清单：
1. 《建设工程施工合同》原件及复印件；
2. 工程延期通知书及相关通信记录；
3. 设计变更文件及增加工作量的计算依据；
4. 相关会议纪要及双方往来函件；
5. 其他支持我方诉讼请求的证据材料。

四、法律依据：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

本案中，被告的行为构成了合同违约，应当依法承担相应的法律责任。

我方请求法院依法审理此案，并作出公正判决，以维护我方的合法权益。

此致
敬礼！
原告：XX建筑有限公司
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（如有委托则填写）
联系电话：XXXXXXXXXXX
地址：XXXXXXXXXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日。