水电安装施工合同范本(完整版)
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。
经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
水电安装施工合同模板（通用5篇）
水电安装施工合同水电安装施工合同模板（通用5篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的水电安装施工合同模板（通用5篇），欢迎阅读与收藏。
水电安装施工合同1建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年月日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有xxx工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提前一天奖励xxxxxx元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前3天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。
水电安装施工合同样书6篇
水电安装施工合同样书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电安装施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电安装工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气、消防等设备的安装。
详细范围见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX日内开工。
2. 竣工日期：按甲方进度要求，工程应于XXXX年XX月XX日前竣工。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款包含但不限于材料费、人工费、运输费、税费等所有费用。
具体明细见附件《工程预算清单》。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。
3. 工程进度款按月支付。
每月XX日，乙方提交已完工程量报告，甲方审核后于次月XX日前支付相应工程进度款。
4. 工程竣工后，经甲方验收合格，结算剩余款项，在XX个月内付清。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。
如发现问题，乙方应立即整改。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
4. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修复或更换。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应遵守安全生产法律法规，严格按照安全施工规范进行施工，确保安全无事故。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付乙方合同总价款XX%的违约金。
水电安装施工合同范本5篇.doc
水电安装施工合同范本5篇建安合同是建筑安装合同的简称，主要内容有安装工程名称、工程地点、工程范围、完工期限、安装工程总价、安装工程款付款进度等。
以下是小编整理的水电安装施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!水电安装施工合同范本(1)发包人全称： (以下简称：甲方)承包人全称： (以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 (以下简称：本工程);工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
水电安装施工合同样书5篇
水电安装施工合同样书5篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：（单位名称）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲乙双方为了明确双方权利义务，按照自愿、平等、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程名称：（水电安装工程）第二条工程地点：（工程实施地点）第三条工程内容：本工程包括水电管道布线、插座开关安装等工作。
第四条工程进度：本工程工期为（具体工期），自双方签订合同之日起计算。
如因不可抗力等原因导致工期延期，应双方协商解决。
第五条工程质量：乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合国家相关标准。
第六条施工价格及支付方式：本工程总造价为（具体金额），乙方应按照工程进度节点提出付款申请，甲方于核实后按时支付。
第七条材料采购：乙方应按照双方约定的材料清单进行采购，如有变更应及时与甲方协商。
第八条竣工验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。
第九条违约责任：任何一方违反协议约定，均应承担相应的违约责任。
第十条争议解决：因履行本合同产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于水电安装施工合同的范本，希朥双方遵守合同约定，共同完成工程，并保证双方利益。
第2篇示例：水电安装施工合同样书甲方（委托方）：（单位名称/个人姓名）乙方（承包方）：（单位名称/个人姓名）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装施工事项，达成以下协议，以兹共同遵守：一、工程内容及要求1.乙方应按照已经确定的设计方案，对甲方的水电设施进行安装工作。
确保工程质量稳定可靠，符合相关安全标准。
2.乙方应在规定时间内完成水电安装施工工作，并对工程进行维护和保养，确保功能正常，运行稳定。
水电安装施工合同范本7篇
水电安装施工合同范本7篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方进行水电安装施工，包括但不限于水管、电线、插座等的安装工作。
2. 施工地点位于（具体地址），施工范围包括整个房屋的水电系统。
3. 施工标准按照国家相关规定执行，保证施工质量符合相关标准。
二、工程价格及支付方式1. 本次工程总价为（具体金额）元人民币。
2. 工程款项分期支付，首期款项为工程总价的30%，施工前支付；中期款项为工程总价的50%，施工中支付；尾款为工程总价的20%，工程竣工后支付。
3. 工程款项支付方式：通过银行转账或现金支付。
三、工期安排及延期处理1. 工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数），如有天气等不可抗力因素影响工期，双方可协商延长工期。
2. 如工程延期，由于乙方原因造成的延期需要承担相应责任，需要支付给甲方违约金。
四、质量保证及维修1. 乙方保证施工质量符合国家相关标准，工程竣工后质保期为半年。
2. 在质保期内，如出现施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。
五、违约责任1. 在合同履行过程中，如一方违约需支付给对方违约金，违约金金额为合同总价的10%。
2. 如由于一方原因导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，违约方需承担相应法律责任。
六、其他事项1. 合同签订地点为（签订地点）。
2. 合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
3. 本合同自双方签字盖章起生效，期限到工程竣工且经验收合格为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为水电安装施工合同范本，甲乙双方在签订合同时需仔细阅读并明确各自责任及权利，履行合同条款，确保工程顺利进行。
如有争议，可协商解决或诉诸法律途径维护自身权益。
第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方与乙方于（日期）签订本合同，就甲方安装水电设施一事，达成如下协议：一、工程名称：水电设施安装工程。
水电安装合同5篇
水电安装合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!水电安装合同5篇我们大家在制定合同的时候一定要保持清晰的思路，大家想要写好一份合同就必须认真分析双方的权益，以下是本店铺精心为您推荐的水电安装合同5篇，供大家参考。
水电安装施工合同范本（精选10篇）
水电安装施工合同范本（精选10篇）水电安装施工合同范本签订水电装修合同的注意事项：1、设计图：在施工之初，一定要施工公司或者单位给出水电的设计施工图。
这样可以让业主清楚房子水电的大概走向。
2、明线、暗线：对于电线来说，各个开关周围及走向电线是否暗线还是明线，这个十分重要。
3、开关：要说明在各类开关安装时，一定要安装在相线上，不然在关掉开关时，电器设备仍会带电。
4、固定：在每个电器安装时，要说明每个电器的固定螺丝、螺钉不能少于两个，这样在日后的使用中更放心。
5、用电保护：我国目前对用电系统有两种保护方式，接地和接零。
一般采取接地保护，在同一系统中，不能同时使用两种方式。
6、电线接口：每个电线接口应该平滑，没有裸露的金属电线暴露在外面。
7、导线：禁止在穿线管内连接导线，如果导线长度不够接长时，导线的接头处也不能在穿线管内，应该在开关、插座、灯头等内接线。
8、给水管：给水管需使用PP-R管或者铜管。
给暗敷的给水管道必须严格的检查所有的连接部分是否安装紧密、牢固，走向是否正确。
9、排水管：排水管横向应有一定的坡度，承接口连接严密，没有渗漏。
固定管道的支架间距合理。
10、卫生间：卫生器具应该准确，支、托架安装平整、牢固。
地漏安装在地面的最低点。
坐便器与地面或者管口的连接应该密封，不应使用水泥。
11、电热水器：冷、热水龙头的热水龙头应该安装在左侧。
且热水器需要有接地的保护装置。
水电安装施工合同范本（精选10篇）在人民愈发重视法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的水电安装施工合同范本（精选10篇），希望对大家有所帮助。
水电安装施工合同1甲方：（发包方）家庭住址：身份证号：乙方：（承包方）公司所在地：法人身份证号：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民建筑法》及其它有关法律/行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致。
水电安装合同范本10篇
水电安装合同范本10篇水电安装合同1业主 (以下简称甲方)：身份证：联系电话：承包人(以下简称乙方)：身份证：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程时间：工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。
具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等。
二、价格甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。
三、付款方式甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)1、第一阶段：完成付元。
2、第二阶段：完成付元。
3、第三阶段：完成付元。
4、第四阶段：工期结束无遗留问题清余款。
备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留局部款项，待乙方处理完后付清余款。
四、考前须知1.甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要到达认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购置。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具损耗。
4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法到达甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。
7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进行多退少补。
8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
五、附加事项甲方：乙方：日期：水电安装合同2房屋主人：〔甲方〕水电安装人：〔乙方〕甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方提供所有水电材料给乙方。
水电安装合同范本7篇
水电安装合同范本7篇水电安装合同范本 (1) 甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程内容:4.合同工期：二、合同条款明确事项1.承包方式:2.合同价格:3.工作内容：4.工期要求：三、甲方责任1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求，4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费.四、乙方责任1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).3.该项工程乙方无权分包和私自转包.4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。
对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失.8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.五工程款结算及支付六其他说明1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电安装合同范本 (2) 安装方：(以下简称甲方)：承包方：(以下简称乙方)：经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。
正规水电安装合同范本（通用30篇）
正规水电安装合同范本正规水电安装合同范本正规水电安装合同范本（通用30篇）随着法律观念的深入人心，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的正规水电安装合同范本（通用30篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
正规水电安装合同1工程名称：工程编号：合同编号：日期：发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：1）5层以上给水立管安装（改装）。
2）排水管道改装或安装。
3）卫生间给排水管道安装，其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格（附表一附后），按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理1、本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
2、乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
3、管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
水电安装施工合同范本(5篇)
水电安装施工合同范本发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。
三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人____天支付基本生活费____元，余款在完工并验收合格后____日内付清。
四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。
服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。
按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款____元。
施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天____元的罚款。
如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
水电安装合同模板(4篇)
水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
关于水电安装施工合同范本5篇
关于水电安装施工合同范本(1)总承包方：(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以2012年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。
由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。
直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。
正规水电安装合同范本4篇
正规水电安装合同范本4篇在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。
今天小编就给大家整理了正规水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!正规水电安装合同一甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方的水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米元，共平方米，共计元人民币的人工费总价款承包给乙方。
甲、乙双方达成协议如下：第一条工程概况及承包内容1 水、电、暖安装工程。
2 施工地点3 工期：年月日开工至日竣工。
4 承包内容：根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工程会审、变更记录的内容。
第二条甲、乙双方责任的约定1 甲方向乙方承诺，按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用，并按乙方提供的材料预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。
甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工，协调不成所造成的损失及工期的延误，责任及损失由甲方承担，工期顺延。
2 乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工，自备施工工具，耗材除外。
并向甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失，责任及损失由乙方承担。
3 本合同工程在保修期内，由于第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失，乙方不承担责任及损失。
4 本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损失，工期顺延。
5 乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。
第三条施工材料的约定1 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单，并注明数量及规格。
水电安装施工合同范本6篇
水电安装施工合同范本6篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目名称及地点甲方委托乙方进行水电安装施工项目的具体名称及地址为：____________________。
二、工程内容及要求1. 乙方承担本合同规定的水电安装工程，包括但不限于供水管道、排水管道、电路安装等工作。
2. 乙方应保证施工质量符合相关标准和要求，确保工程安全、可靠。
3. 工程竣工后，乙方应对施工过程中产生的垃圾、废料进行清理，保持施工场地的清洁。
三、工期及进度1. 本合同工期自双方签署之日起计算，至工程竣工验收合格为止。
2. 如遇不可抗力或其他造成工期延误的情况，双方可协商延长工期。
四、施工费用及支付方式2. 工程款项应在工程完工后进行结算并支付，甲方不得拖欠工程款项。
五、质量保证1. 乙方完成的水电安装工程应符合国家相关标准和规定，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
2. 完工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限为：____________________。
六、法律责任1. 如果乙方在履行本合同过程中出现违约行为，将承担相应的法律责任。
2. 双方在解决纠纷时应友好协商，如无法协商一致，应提交相关仲裁部门裁决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日以上为水电安装施工合同约定内容，甲、乙双方经阅读确认，共同遵守。
第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：______单位（或个人），法定代表人：______，地址：__________，联系电话：_________鉴于甲方有______工程需要进行水电安装施工，经双方协商一致，就工程施工事宜，甲、乙双方达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方承包以下项目的水电安装施工：___________________________________________。
水电安装合同范本5篇
水电安装合同范本5篇第1篇示例：水电安装合同范本甲方：（委托方）__________ （身份证号码：__________）甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装项目，达成如下合同：一、项目内容1. 乙方应按照甲方的要求，对指定区域进行水电安装工程，确保工程质量和安全。
2. 安装内容包括但不限于：给排水系统、电气线路、开关插座等相关设施。
3. 工程材料应符合国家相关标准，确保使用安全达到预期效果。
二、工程期限2. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下进行调整。
三、价格和付款方式1. 安装工程总价为__________元人民币，乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票和相关资料。
2. 甲方应在工程完工后____天内结清全部款项，并且不得随意扣减工程款项。
3. 如因双方约定的延期原因导致付款方式发生变化，双方应进行书面确认，并在双方约定的时间内进行付款。
四、安全责任1. 在水电安装工程期间，乙方应加强施工安全管理，确保施工现场的安全和秩序。
2. 如因乙方操作不当导致施工安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。
3. 甲方在工程期间应全程配合乙方的施工安排，并提供必要的保障条件。
五、质量保证1. 在水电安装工程完工后，乙方应提供合格的验收报告，并保证工程质量一年内免费维修。
3. 甲方应配合乙方进行工程的验收，并在验收合格后进行结算。
六、违约责任2. 如因甲方原因导致工程延期或影响工程质量，甲方应承担相应的违约责任，并承担相应的赔偿责任。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经双方确认验收之日止。
3. 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并应在双方共同意见下签订书面补充协议。
本合同经双方共同确认无误后生效，对双方具有法律约束力。
第2篇示例：水电安装合同范本甲方（委托方）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方（承包方）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方拟对（具体安装地址）进行水电安装工程，现甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以兹共同遵守：甲方委托乙方进行水电安装工程，包括但不限于水管安装、电线敷设、插座开孔等相关工程。
水电安装施工合同样书5篇
水电安装施工合同样书5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本水电安装施工项目的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电安装工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：本工程包括给排水、电气等施工图纸中的所有内容。
具体包含但不限于以下工作：室内给排水管道安装，电气线路铺设，照明设备安装，开关插座配置等。
二、合同工期1. 承包方应按照甲方提供的工期要求，按时完成本工程。
2. 工程开工日期：以甲方发出的开工令为准。
3. 工程竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务，并提交验收申请。
若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任。
三、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在收到通知后的合理时间内组织验收。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的损失。
四、工程价款与支付1. 工程价款：本工程总造价为人民币__________元（大写：__________元整）。
具体造价根据施工图纸及实际工程量确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项。
一般按照工程进度支付，工程完工并验收合格后，支付至总造价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
2. 乙方需在使用材料前提供材料合格证明，甲方有权对材料进行检验。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场整洁有序。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-7933-56水电安装施工合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity水电安装施工合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包单位：(甲方)承包人： (乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：工程名称：**市和顺花苑工程水电安装(以下简称：本工程)工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外 1.5米。
(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。
验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
第四条、质量标准：㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：①建设强制性条文;②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx; ⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。
㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。
若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。
㈢工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场㈣工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。
(保修期2年) 第五条、文明工地、安全标化标准：㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。
㈡在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：㈠承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积126.67 元/㎡(含配合费、税金)包干，承包工程总价暂定 1927 万元。
(详见合同附件一)㈡工程量的计算：⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。
㈢结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。
各部分所占比例明细为：⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;⑶安装部分占本项目合同价的40%;⑷调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。
㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。
变更量按合同在20xx元内不与增减。
第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。
保证金返还：1、±0.000以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±0.000以下分期施工，则一期±0.000以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。
如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5‱/日计算滞纳金。
㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。
在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。
㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内，甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。
㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。
由此发生的所有费用均由乙方承担。
第八条、甲、乙的权利和义务：㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
㈡在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。
㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。
隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。
如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。
如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
㈦乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
㈧乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的(设计变更除外)，每处罚款1000元。
㈨乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。
乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可使用。
㈩乙方必须保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。
乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
(十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品)，对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。
(十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。
第九条、施工管理规范⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-20xx)。
⑵建筑施工安全检查标准(JGJ5920xx)。
⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
⑷**市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。
第十条、合同生效：1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。
3、本合同为尽事宜，双方协商解决。
4、本合同订立时间：年月日。
5、签订地点：甲方：乙方：住所：住所：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)或委托代理人：(签字)：或委托代理人：(签字)：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签约日期：年月日签约日期：年月日这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。