施工中的签证问题
工程签证单不规范汇总
工程签证单不规范汇总一、工程签证不规范（一）签证不及时。
遇到问题不及时办理签证，到竣工决算时再补签证。
（二）签证工程量不完整。
签证中往往只计增加工程量部分，而对那些因变更而减少的分部分项工程故意漏签，虚增工程量。
（三）签证要素不齐全。
现场签证一般需要业主、监理、施工单位三方共同签字，但审计中发现，现场签证存在缺少一方甚至两方的签字，有的签证内容相互矛盾，偏离事实。
（四）现场签证不真实。
特别对一些隐蔽工程，施工单位往利用其隐蔽性高及求证难的特点，高估冒算，弄虚作假，从而抬高工程造价。
（五）盲目签证，重复签证。
施工单位利用建设单位的现场管理人员对工程方面的有关规定不了解，对投标包干的项目或者不应该签证的项目进行大量的签证，有的签证由施工单位填写，建设单位不认真核实就签字。
二、签证单不规范，有的签证单只是建设单位一些人员在一张纸上签上一些文字和数字及名字。
隐蔽签证直接影响工程造价，为了提高建设、监理和施工单位等相关人员的责任意识，确保工程建设项目的隐蔽签证和工程造价的真实性，实事求是做好隐蔽签证，应建立健全隐蔽签证制度和相关问责机制。
现借鉴发票管理模式,结合工程建设实际情况，提出工程签证管理中几项必备的内容:首先、工程签证管理模式中要有建设、监理和施工单位的权力和应尽的义务以及没有履行义务应承担相应的责任等内容。
其次、签证单中要素要明确。
如：建设项目名称，连续号码，基本联数[建设单位联、监理单位联、施工单位联、审计（审核）联]，填单时间，签证项目内容、数量、简明图形，建设单位、监理单位、施工单位的现场人员签字等等。
第三、规定哪些签证属于无效签证。
（一）签证要素要齐全。
规定工程签证要素不全的，应为无效签证。
（二）签证要及时。
规定工程签证的时效，超过有效时间的签证应为无效签证。
（三）签证要有顺序。
规定工程签证必须按工程建设进程顺序进行签证，否则应为无效签证。
（四）签证内容相矛盾的应为无效签证。
（五）重复签证和盲目签证的应为无效签证。
如何做好工程签证
如何做好工程签证工程签证是指在建筑工程施工过程中，由相关部门对工程实施的合法性、规范性进行审核认可，确保工程质量和安全的一种管理措施。
如何做好工程签证，是每一个施工单位和相关人员都需要了解和重视的问题。
下面将结合实际经验，从准备工作、签证流程、注意事项等方面详细介绍如何做好工程签证。
一、准备工作1. 完备资料：在进行工程签证前，首先要准备相关的资料，如施工图纸、工程设计说明、施工方案、质量检测报告等，确保资料完备，以便审核人员能够全面了解工程情况。
2. 检查工程质量：在申请工程签证前，要对工程质量进行严格检查，确保符合相关的标准和规范，避免出现质量问题而导致签证不通过。
3. 定期沟通：与签证审核部门进行定期沟通，了解签证要求和流程，及时处理相关问题和意见，确保工程签证顺利进行。
二、签证流程1. 申请签证：首先向相关部门递交工程签证申请，提交完备的资料，并按要求缴纳相关的费用。
2. 签证审核：审核部门会对提交的资料进行审查，如发现问题会及时通知并要求整改，直至符合标准要求为止。
3. 签证发放：审核通过后，签证部门会颁发相应的工程签证文件，并加盖相关的章印。
4. 监督验收：在工程施工过程中，签证部门会定期对工程进度和质量进行监督验收，确保工程符合规范要求。
三、注意事项1. 注意保密：在进行工程签证过程中，要注意保护好相关资料的机密性，避免泄露导致不必要的麻烦。
2. 严格遵守规定：在进行工程签证时，要严格遵守相关的规定和要求，不得私自篡改资料或逃避审核。
3. 积极配合：在签证审核过程中，要积极配合审核部门的工作，及时处理问题并接受监督验收。
通过以上几点，我们可以了解到如何做好工程签证。
只有在准备工作充分、签证流程规范、注意事项合理的情况下，才能确保工程签证顺利通过，为工程质量和安全提供保障。
希望各位施工单位和相关人员都能够重视工程签证工作，做到规范操作，确保工程顺利进行。
工程施工签证
工程施工签证一、签证范围工程施工签证是施工单位在完成合同约定的工程施工任务过程中，对承建工程中发生的变更情况进行确认、调整和统一的文件。
签证的范围包括但不限于设计变更的签证、工程变更的签证、工程量变更的签证、材料及设备变更的签证等。
二、签证程序1. 变更情况确认：施工单位应及时将工程变更情况以书面形式报告给建设单位或监理单位，并提供详细的变更内容、原因、影响及相关证明文件。
2. 签证审核：建设单位或监理单位对施工单位提交的变更情况进行审核，包括技术、经济、安全方面的影响评估。
3. 签证协商：建设单位、监理单位和施工单位根据审核结果进行签证协商，就变更的内容、费用、工期等进行商议，并达成一致意见。
4. 签证确认：双方在签证协商达成一致意见后，签署工程施工签证书，并及时通知相关部门和人员。
三、签证内容1. 工程施工签证应包括但不限于以下内容：（1）变更的内容及原因；（2）变更的影响及解决方案；（3）变更的费用，包括人工、材料、设备等费用；（4）变更的工期安排及影响。
2. 签证内容应明确、清晰，避免歧义，确保双方权益。
四、签证原则1. 变更必须经过签证程序，未经签证同意不得擅自施工；2. 签证应遵循合同约定、法律法规及相关规定，确保合法合规；3. 签证应遵循公平、公正、透明的原则，维护双方的利益。
五、签证管理1. 施工单位应建立健全签证管理制度，规范签证流程、责任分工；2. 监理单位应对签证过程进行监督，确保签证程序合规；3. 建设单位应审核签证结果，提供必要支持和协助；4. 工程变更的签证应及时办理，避免对工程进度和质量造成影响。
六、签证的重要性1. 工程施工签证是工程管理的重要手段，能够规范变更管理，维护工程质量和工程进度；2. 签证能够保障双方合法权益，避免争端和纠纷，维护良好的施工合作关系；3. 签证能够促进工程施工的顺利进行，确保工程质量和安全。
七、签证实施案例某工程项目在施工过程中，发现设计图纸中存在错误，需要对某一部分管道进行调整。
现场签证存在问题
现场签证存在主要问题一、施工现场签证发生的原因由于建设工程投资规模大，技术含量不断提高，建设周期长、设备材料型号规格多、价格变化快，工程合同不可能对整个施工期间可能出现的情况作出完整的预见和约定，在实施过程中，由于主客观条件的变化，如业主资金原因、业主的功能要求发生变化等，也会给整个施工过程带来不确定因素。
二、施工现场签证存在的主要问题1、工程施工合同中对工程签证方面的内容没有明确或虽明确了但具体操作规定没有细化，造成施工过程中签证的依据不足，签证的范围和标准不能准确把握。
2、现场工程量计价签证人员对造价管理控制意识淡漠。
现场管理人员不重视签证，缺乏造价控制意识，特别是有的国有资金投资的项目，有的现场管理人员抵不住施工方的利益诱惑，对签证工作不负责任也不认真，未经核实就随意签证，从而导致因签证内容与实际不符而造成不必要的损失。
例如，在某工程的一条临时道路的签证内容：路面宽度7米，路面长度108米，手摆石0.4米，碎石分层压实0.4米，泥沙石分层压实0.15米。
经现场查看实际的工作内容为：路面宽度5米，路面长度90米，无手摆石，碎石分层压实0.2米，泥沙石分层压实0.1米，签证与实际工作内容出入很大，这样的签证势必为业主造成经济损失，造成国有建设资金投资的损失。
3、现场签证人员对定额费用组成缺乏了解。
现场签证人员不了解定额费用组成，对定额中的各项费用组成概念不清，有些签证将现场施工围墙、施工用房，投标中应由施工方考虑的措施费用等内容也给予签证。
4、对设计缺乏有效约束。
有的图纸设计不够详细，做法说明也不够全面，设计过于粗糙，设计环节经济控制要求不够，没有进行多方案论证。
由于设计管理力度不够，存在大量先施工、后出工程联系单现象，资料中反映出设计人员仅作签名，并无相关意见，因此给签证工作带来很大麻烦。
5、施工方为了自身施工方便或其它原因考虑，任意修改原先已经监理工程师和业主现场代表批准确认的施工方案，签证人员对由此增加的人工、材料、和机械台班等也进行了签认。
工程施工中所有签证
工程施工中的签证是指在施工过程中，由于各种原因导致的合同价款之外的工作量或者费用，需要双方协商一致，并以书面形式确认的一种补充协议。
签证在工程施工中具有重要的作用，它不仅可以调整合同价款，还可以作为索赔的依据。
那么，在工程施工中，都包括哪些签证呢？首先，设备及人员窝工停滞签证。
这种签证是由于设计变更、施工计划调整等原因，导致设备及人员窝工停滞，从而产生的额外费用。
在施工过程中，如果出现设计变更或者施工计划调整，导致设备及人员无法正常工作，那么这部分费用就需要通过签证来确认。
其次，设计变更造成窝工停滞签证。
这种签证是由于设计变更导致施工进度受到影响，从而产生的额外费用。
在工程施工中，设计变更是一个常见的问题，它可能会导致施工进度延误，进而产生额外的费用。
这部分费用也需要通过签证来确认。
再次，施工过程中场地处理签证。
这种签证是由于施工过程中场地处理的需要，产生的额外费用。
场地处理包括对施工场地的清理、平整、加固等工作，这些工作可能会产生额外的费用，需要通过签证来确认。
此外，地下障碍物处理签证也是施工过程中的一个重要签证。
这种签证是由于施工过程中遇到地下障碍物，需要进行处理，从而产生的额外费用。
地下障碍物可能是石头、管道、电缆等，它们可能会影响施工进度，甚至导致施工中断。
这部分费用也需要通过签证来确认。
最后，因场地等原因致桩损坏签证。
这种签证是由于施工场地等原因，导致桩基工程损坏，从而产生的额外费用。
在施工过程中，桩基工程是一个重要的环节，如果因为场地等原因导致桩基工程损坏，那么这部分费用也需要通过签证来确认。
总的来说，工程施工中的签证主要包括设备及人员窝工停滞签证、设计变更造成窝工停滞签证、施工过程中场地处理签证、地下障碍物处理签证以及因场地等原因致桩损坏签证等。
这些签证都是由于施工过程中的各种原因导致的合同价款之外的工作量或者费用，需要双方协商一致，并以书面形式确认。
签证在工程施工中具有重要的作用，它不仅可以调整合同价款，还可以作为索赔的依据。
工程施工过程中签证
工程施工过程中签证签证是指在工程施工合同履行过程中，因变更、索赔等原因，需要对合同进行修改或调整的一种文件。
签证的作用在于明确双方的权利和义务，规范施工行为，避免施工过程中出现纠纷和矛盾，保障工程的顺利进行。
在工程施工过程中，签证是合同管理的一个重要环节。
签证的目的在于确保工程的质量和进度，规范施工行为，保障双方的合法权益。
签证的种类有很多种，主要包括设计变更签证、工程变更签证、现场确认签证等。
设计变更签证是指在施工过程中，由于设计方案或者图纸的变更而引起的签证，一般需要由设计单位出具变更设计文件，并经业主单位审核确认后，签发设计变更签证。
工程变更签证是指在施工过程中，由于施工现场条件变化等原因而引起的签证，一般需要由施工单位提出变更要求，并经设计单位、业主单位审核确认后，签发工程变更签证。
现场确认签证是指在施工现场，由于现场情况需要进行的签证，一般需要由施工单位提出现场确认要求，并经设计单位、业主单位审核确认后，签发现场确认签证。
除了以上几种常见的签证外，工程施工过程中还会涉及到索赔签证、延期签证、暂停签证等其他类型的签证，这些签证都是为了保障工程项目的正常进行，确保项目顺利完工。
在签证过程中，需要各方充分沟通协商，明确变更的原因和必要性，协商好变更的费用、工期等条件，做到公平合理，避免签证过程中出现纠纷和矛盾。
工程施工过程中签证的管理是一项非常繁琐复杂的工作，需要各方的密切配合，确保签证过程顺利进行。
签证管理的不合理、混乱会对工程质量和进度造成严重影响，甚至引发纠纷和诉讼，因此各方必须高度重视签证管理工作。
签证管理的效率和质量对工程施工的整体效益具有重要影响，只有做好签证管理工作，才能保障工程的质量和进度，实现工程项目的顺利进行。
因此，签证管理是工程施工过程中的一项重要工作，需要各方共同努力，保证签证管理工作的顺利进行。
工程施工中签证
工程施工中的签证是指在施工过程中，由于各种原因导致合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
签证是工程施工中常见的现象，对于施工方和业主来说，了解签证的流程和规定至关重要。
本文将从签证的定义、签证的原因、签证的流程和签证的管理等方面进行详细介绍。
一、签证的定义签证是指在工程施工过程中，由于合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
这些责任事件可能是由于设计变更、施工条件变化、合同约定不明确等原因导致的额外费用或工期顺延。
签证的目的是为了明确责任，合理补偿施工方的损失，确保工程的顺利进行。
二、签证的原因签证的原因主要包括以下几点：1. 设计变更：在工程施工过程中，由于设计方案的调整或改进，可能导致施工方案的变化，进而影响工程质量和进度。
2. 施工条件变化：施工现场的地质、水文、交通等条件的变化，可能导致施工方案的调整，增加施工难度和成本。
3. 合同约定不明确：合同中对于某些工程量、工程质量、工期等方面的约定不明确，可能导致施工方的损失。
4. 不可抗力因素：如自然灾害、社会事件等不可抗力因素，可能导致工程施工的延误或中断。
5. 施工过程中的其他意外情况：如施工安全事故、设备故障、材料供应问题等，可能导致施工方的损失。
三、签证的流程签证的流程主要包括以下几个步骤：1. 签证申请：施工方根据实际情况，向业主或监理提出签证申请。
签证申请应包括签证的原因、涉及的工程量、费用和工期等内容。
2. 签证审核：业主或监理对施工方的签证申请进行审核，确认签证的合理性和准确性。
3. 签证审批：业主或监理审批签证申请，同意签证的金额和工期调整。
4. 签证签订：施工方和业主或监理签订签证协议，明确签证的内容和双方的责任。
5. 签证执行：施工方根据签证协议进行施工，确保工程质量和进度。
四、签证的管理签证的管理是工程施工中非常重要的一环节，主要包括以下几个方面：1. 签证的规范管理：施工方和业主或监理应制定签证管理制度，明确签证的流程、条件和相关规定。
建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施
建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施一、招标文件或清单设置不够严谨建筑工程施工中，实际上很多不必要的现场签证问题完全可以在编制招标文件或工程量清单中加以解决。
总结归纳工程经验，我们可以发现工程签证事件常发生在由承包商施工工艺决定的而建设单位又难以掌握、计量的分项工程，如钢筋接头的数量和方式、油漆和涂料的腻子、面层遍数、颜色等。
建议措施：处理这些游离的因素，只需在招标文件的有关条款或工程量清单中的报价说明中注明“这些问题由投标单位在报价时根据自己的实际情况考虑，并把有关费用包含在相应的分项中”，就可以轻松地避免类似签证的发生。
二、设计变更或施工图有误设计变更是对原工程设计的不合理或错误的内容，根据现场实际情况进行变动或完善而改变原设计。
设计变更是衍生现场签证的主要原因之一。
因而需要审计人员从工程变更在经济上是否合理、在技术上是否可行、对工期是否会造成影响等方面进行全面分析。
有些承包商提出的变更要求虽然在技术上经济上是合情合理的，但建设单位仍需进行全面考量，将设计变更所获取效益的期望值与变更后承包商趁机索赔造成损失的期望值进行比较，仔细权衡利弊后再作决策。
如果确属设计不能保证工程质量要求、设计遗漏、图纸错误以及与现场条件严重不符而导致工程无法正常施工的，可以进行设计变更。
建议措施：如果发生变更的部位已经购料、下料或开工，审计人员只需对变更项目或修正项目加以计量、签证确认，对原图纸不变的内容不要重复签证。
对于设计变更而造成的下料购料签证，必须要求承包商将材料名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、回收或代用价值有多少等情况详细列出。
审计人员应核实签证内容、审核材料回收代用价值的合理性，同时注意以下料购料价值和回收代用价值之间的差额进行签证。
三、非承包商原因造成的索赔签证以停工索赔为例。
承包商的停工索赔主要是指承包商对由非承包商责任和合同约定范围风险范围以外的因素所造成的，长时间中断停工，大型机械不能撤离而造成的损失进行索赔的经济活动。
工程施工现场签证记录
项目名称：XX住宅小区建设项目施工地点：XX市XX区XX路施工单位：XX建筑工程有限公司监理单位：XX建设工程监理有限公司签证日期：2023年3月15日一、签证原因1. 地下水位异常：在土方开挖过程中，发现地下水位较高，导致部分区域出现渗水现象，影响正常施工。
2. 材料代用：因市场供应原因，部分建筑材料无法按照原设计要求采购，需进行材料代用。
3. 施工条件变化：现场部分区域因地质原因，地基承载力不足，需进行地基处理。
二、签证内容1. 地下水位异常处理：（1）现场需设置排水沟，及时排除渗水，确保施工顺利进行。
（2）增加排水泵，提高排水效率。
（3）调整施工计划，确保地下水位下降至安全范围内。
2. 材料代用：（1）经监理单位、设计单位及甲方确认，部分材料代用方案如下：- 将原设计中的品牌瓷砖替换为同等品质的国产瓷砖；- 将原设计中的进口钢材替换为同等品质的国产钢材。
（2）材料代用后，需确保工程质量不受影响。
3. 施工条件变化：（1）对地基承载力不足的区域进行地基处理，包括换填、夯实等。
（2）对地基处理后的区域进行压实度检测，确保地基承载力满足设计要求。
三、签证费用1. 地下水位异常处理费用：排水沟、排水泵、排水管道等材料费用及人工费用共计人民币5万元。
2. 材料代用费用：瓷砖、钢材等材料费用共计人民币3万元。
3. 地基处理费用：地基换填、夯实等材料费用及人工费用共计人民币2万元。
四、签证审批1. 施工单位向监理单位提出签证申请。
2. 监理单位对签证内容进行审核，确保符合设计要求及施工规范。
3. 设计单位对签证内容进行确认，确保材料代用及地基处理方案合理。
4. 甲方对签证内容进行审批，确认签证费用。
五、签证实施1. 施工单位根据签证内容，组织施工人员进行相关施工。
2. 监理单位对施工过程进行监督，确保施工质量。
3. 施工单位将施工过程的照片、施工部位的横截面图等资料报送监理单位及甲方。
六、签证结算1. 施工单位根据签证内容，编制工程量清单，报送监理单位及甲方。
工程施工签证的问题(3篇)
第1篇一、签证手续不健全1. 签证单填写不规范：部分施工单位在填写签证单时，内容不完整，字迹潦草，甚至出现错误，导致签证单无法有效证明施工过程中的变更情况。
2. 签证单审批流程不严格：有些项目在签证单审批过程中，存在层层审批不严、签字盖章不全等问题，使得签证单的权威性受到质疑。
二、签证内容不明确1. 签证内容与实际不符：部分施工单位在签证单中虚报工程量、扩大工程规模，以谋取不当利益。
2. 签证内容过于笼统：有些签证单中，对于变更项目的描述过于简单，缺乏具体的技术参数和施工要求，给施工过程带来困难。
三、签证时间滞后1. 签证单审批时间过长：部分项目在签证单审批过程中，存在审批流程繁琐、时间过长的问题，导致工程进度受到影响。
2. 签证单提交不及时：有些施工单位在施工过程中，未能及时提交签证单，导致签证单审批时间滞后，影响工程进度。
四、签证费用不合理1. 费用计算不准确：部分施工单位在签证单中，对工程量、材料价格等费用计算不准确，导致签证费用偏高。
2. 费用分配不合理：有些签证单中，对于变更项目的费用分配不合理，存在施工单位多占工程款的现象。
五、签证争议频发1. 签证内容争议：由于签证内容不明确，施工单位与建设单位、监理单位在签证内容上存在争议，导致工程进度受阻。
2. 费用争议：签证费用计算不准确，导致施工单位与建设单位、监理单位在费用上产生争议。
针对以上问题，提出以下建议：1. 严格签证手续，确保签证单的合法性和有效性。
2. 明确签证内容，详细描述变更项目的技术参数和施工要求。
3. 加强签证单审批流程，提高审批效率。
4. 合理计算签证费用，确保费用分配公平。
5. 加强沟通协调，及时解决签证争议，确保工程顺利进行。
第2篇一、签证内容不明确在工程施工过程中，部分施工单位为了追求利益，往往在签证内容上模糊其词，导致签证内容不明确。
这样一来，一旦发生纠纷，容易产生争议，影响工程进度和质量。
二、签证程序不规范部分施工单位在办理签证时，程序不规范，导致签证办理过程中出现漏洞。
工程施工现场签证(技巧及常见错误)
工程施工现场签证(技巧及常见错误)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－工程施工现场签证（技巧及常见错误）一：施工现场签证的分类与效力1：签证分类施工现场签证其实就是施工合同的补充和延伸，分别有工程设计变更、工程洽商、工程联系单、技术核定单、索赔等；他们之间的关系可以用下图表示出来。
2：签证效力这所说的效力严格来说其实就是可信度，作为审计方面来说，他们最信任的就是设计出具的有关签证，包括设计变更和设计变更洽商；其次是建设单位所委托的工程联系单；再次为监理工程师所签发的签证，最后才是施工单位所出具的工程联系单和各种签证。
二：签证内容的优先等级和原则1：原则在编写签证内容上应当按有利于计价、方便结算的原则进行办理，尽量围绕计价依据、有针对性的细化填写。
2：优先等级能签到总价的就不签单价、能签到单价的就不签量（细化的量）、能签结果的就不签事实。
可调价格合同至少要签到量、固定单价合同至少要签到量和单价、固定总价合同至少要签到量价费、成本加酬金合同至少要签到工料机费。
三：签证内容签证的内容主要有：何时、何地、何因，工作内容，施工组织，工程量（最好有计算式、简图），有无甲供材料等等。
签证的描述应当客观准确。
四：问题及注意事项1：签证格式建设单位的不同对格式要求也不尽相同，有的建设单位为避免造价过高对签证格式的前期和4：工程奖惩金额合同内价款调整2：变更增减金额：设计变更、设计变更洽商1：合同价款，原合同价款最终结算金额3：索赔增减金额合同外项价款：签证增减金额1：经济洽商2：工程签证、技术核定单、工程联系单、现场经济签证、设计变更洽商后期要求都不相同，从而使施工企业来回变换签证格式。
在施工前期阶段，应当与建设单位协商关于签证结算方面的问题，并做为合同的补充协议。
2：签证内容签证内容是所有签证问题最多的一个方面，主要有以下几个方面：1）内容描述不清晰不准确如挖运土石方100m3。
如何处理施工中的变更要求与签证
如何处理施工中的变更要求与签证施工中的变更要求与签证是在工程进行过程中常见的问题。
当施工进展中发现设计存在问题，或者业主提出了新的需求，就需要进行变更要求与签证的处理。
恰当处理变更要求与签证，能够确保工程顺利进行并满足各方需求。
以下是处理施工中变更要求与签证的一些建议和步骤：1.认真阅读合同文件在开始施工前，应仔细阅读合同文件，了解关于变更要求与签证的相关条款和规定。
根据合同约定，不同的变更要求和签证可能有不同的程序和要求。
合同中可能包括变更要求的提出方式、审批流程、费用支付和工期调整等细节。
2.及时沟通与记录当发现需要施工变更要求或业主提出签证需求时，要及时与相关方进行沟通。
与设计师、监理单位和业主进行沟通，确保双方的意见和要求都得到充分理解。
在沟通过程中，应该记录下相关事项，包括变更内容、变更范围、费用预估以及工期调整等。
3.详细评估在沟通和记录后，对变更要求进行详细评估。
这包括评估变更要求对工程实施的影响，如是否影响工程安全、质量和进度等。
同时，还要评估变更要求的可行性、合理性以及可能带来的成本和工时增加。
4.制定变更方案和报价根据评估结果，制定变更方案和相应的报价。
变更方案需要详细说明变更的内容、调整的工序、对原有工程的影响以及所需材料等。
同时，变更方案应包括费用和工期调整的合理解释和说明，确保相关方能够理解和接受。
5.与业主协商将变更方案和报价提交给业主，并与其进行详细协商。
在协商过程中，要清楚地说明变更的原因、影响和必要性，并提供合理的解决方案和报价。
与业主协商时要有耐心，确保其充分理解变更的内容和影响，并达成一致意见。
6.签订变更协议在与业主达成一致意见后，签订正式的变更协议。
变更协议应明确变更内容、费用和工期的调整，以及双方的权责义务等。
经双方签字盖章后，变更协议即生效。
变更协议是保障双方权益和避免纠纷的重要文件。
7.落实变更要求签订变更协议后，要落实变更要求的实施。
根据变更方案和协议，及时调整施工计划和工程进度，组织相关人员和资源，开展变更工作。
工程签证中存在的问题及对策思考
工程签证中存在的问题及对策思考施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实，是建设工程施工阶段造价管理的重要组成部分。
现场签证的正确与否直接影响到工程造价。
为了发挥建设单位工程造价控制的主动性，减少建设单位因失误造成的损失，笔者结合自身审计工作实践，就工程签证中出现的主要问题和解决对策作如下探讨。
一、存在的主要问题(一)签证增补项目过多。
有些项目因前期程序不到位，未按要求编制项目建议书、可行性研究报告，初步设计和施工图设计深度不够，造成实际施工中变更项目过多；有些项目在施工过程中随意扩大建设规模，提高设计标准，临时修改重大施工组织设计方案、技术措施等，造成签证增补项目过多，投资超概算。
(二)签证程序不够规范。
有的项目双方代表签字盖章不全，手续不完整；有的项目签证的双方代表不是双方法人授权的指定人；有的项目签证过于随意，有的仅有签名，未表示肯定或否定意见；有的虽表示了“情况属实”的意见，并签了名，但与政策性规定相矛盾，这类情形在工程结算时极易产生漏洞。
(三)签证项目存在争议。
签证中某些项目虽然是客观存在的，但由于合同中未作明确约定，结算审核时存在较多争议。
如以下签证项目：因赶工期而需要增加的费用，主要材料价格受市场价格异常波动或政策性调整而需增加或减少的费用，合同工期延误造成的索赔等一些列问题。
(四)签证时间不够及时。
有些项目在实施过程中，当遇到变更内容必须明确签证时，负责签证的人员不负责任，当时不办理，口头答应，事后回忆补办，甚至在审计过程中还在办签证手续，导致现场发生的具体情况回忆不清，补写的签证单与实际发生的条件不符，数据不准，缺少真实完整的第一手资料，在结算审核时争议较多，造成不必要的经济损失。
(五)签证内容不够完整。
有些项目记载不详，含糊不清，模棱两可，计算费用的依据条件不足，用语不确切，无法计算应发生的费用。
如：有的项目在工程量签证中没有附相应的图纸，也没有相应的工程量计算式，只有一个笼统的数值(机械挖土方增加费用10000元)；有的签证项目记录不详细，没有说明原设计情况以及变更后对其他项目和工期的影响等；有的项目对材料签证的内容过于简单，没有说明所用材料的品牌、规格或是对一些隐蔽签证项目没有说明具体做法，详细尺寸等，从而造成实际可操作性差。
【优质文档】工程签证存在的问题、原因及应对措施
【优质文档】工程签证存在的问题、原因及应对措施工程签证是工程建设管理的一项重要内容，它是保证被签证项目工程质量的重要组成部分，影响着工程造价的正确性和合理性。
建设项目的工程签证，主要有隐蔽工程签证、工程变更签证、定额缺项项目工程量的签证、费用项目的签证、施工期间出现的不可抗力及对此进行处理的签证等。
从工程竣工结算审计过程中反映的情况看，当前工程签证中出现的问题主要集中体现在以下十个方面：一、不执行现行预算定额和费用定额中的相应项目，而以签证形式计算，这方面比较突出的是装饰工程。
施工方在工程签证上自编估价表、自订计算规则，或擅自增加材料或人工数量、提高材料损耗率；对一些结构较特殊的项目，先签证确定好价格再去施工；对费用定额中某些费用项目已含的工作内容又以签证的形式列在工程结算中，造成重复计算，如：冬雨季施工增加费按规定应包干使用，而签证时又按实际发生额签上冬雨季施工额外增加的各项费用。
二、不按规定的计算规则计算工程量，把因自身施工不当造成的超定额允许范围的扩大工程量以签证方式确认，如：基础开挖中的超挖土方部分和超回填土方部分的工程量。
三、同一项目在按定额规定计算工程量之外又以签证方式重计工程量。
如：平整场地，定额中已包括±75px内的挖填土，而签证时又单独签了挖填土方量。
四、同一项目前次已有签证，过了一段时间又签了同样内容又一份签证，只是工程量略加改变，并且签证上也未明确指出具体的施工部位。
五、签证中不列明工程项目及其工作内容，只列明工程量和单价，既不作文字解释，也没有提供签证工程量、单价和计算依据。
如某工程存在一张金额6万元的签证，只签了钻眼多少个，每个多少钱，连在哪个项目、哪个部位钻眼、单价如何计算出来的都没有注明。
六、签证内容不符合实际情况。
如：某工程有一张自某月某日至某月某日停水停电的签证，可是审计中却发现了在这期间有需用水用电才能施工的项目的签证；某工程的所有隐蔽签证，均按照标准图集的做法照搬下来，而实际施工中却未包含其中某些工序。
施工合同签证不符
施工合同签证不符是指在施工过程中，实际发生的签证内容与合同中约定的内容不一致。
这种情况在实际工程实践中并不少见，往往会给各方带来一定的困扰和纠纷。
本文将从签证不符的原因、签证不符的处理方法以及如何避免签证不符等方面进行分析和探讨。
一、签证不符的原因1. 合同约定不明确：合同中对于签证事项的约定不明确，导致在实际施工过程中，各方对签证的理解和执行产生差异。
2. 设计变更：由于设计原因导致施工过程中出现变更，使得实际签证内容与合同约定不符。
3. 现场情况复杂：施工现场情况复杂，施工过程中可能会出现合同约定之外的情况，导致签证内容与合同不符。
4. 沟通不畅：施工过程中，各方之间的沟通不畅，导致信息传递不准确，进而产生签证不符。
5. 管理不善：施工单位或业主方管理不善，对签证事项把关不严，导致签证内容与合同不符。
二、签证不符的处理方法1. 核实事实：首先应当核实签证不符的具体情况，了解实际施工内容与合同约定的差异。
2. 沟通协调：各方坐下来进行沟通协调，就签证不符的原因进行解释说明，寻求解决问题的办法。
3. 补充协议：在充分沟通的基础上，就签证不符事项签订补充协议，明确双方的责任和权益。
4. 法律途径：如各方无法达成一致，可依法采取法律途径，通过仲裁或诉讼解决签证不符问题。
5. 索赔处理：根据合同约定和相关法律法规，对因签证不符导致的损失进行索赔。
三、如何避免签证不符1. 明确合同约定：在合同中详细约定签证事项，包括签证的范围、程序、责任等，以便在施工过程中有据可依。
2. 加强设计管理：加强设计变更的管理，确保设计变更符合合同约定，避免因设计原因导致签证不符。
3. 提高沟通能力：各方要加强沟通，确保信息传递准确，避免因沟通不畅产生签证不符。
4. 强化现场管理：施工单位和业主方要加强现场管理，对签证事项进行严格把关，确保签证内容与合同相符。
5. 依法履行合同：各方要依法履行合同，严格按照合同约定执行，避免因违约产生签证不符。
工程施工损坏签证
工程施工损坏签证是指在工程施工过程中，由于各种原因导致施工场地、周边环境或公共设施损坏，需要进行修复或赔偿的情况下，由施工方或受损方提出的签证。
工程施工损坏签证是工程签证的一种，它是工程签证的重要组成部分，也是工程签证中比较常见的一种。
工程施工损坏签证的主要内容包括：签证的原因、签证的范围、签证的数量、签证的费用、签证的期限等。
其中，签证的原因包括自然灾害、施工事故、施工过程中的不当操作等；签证的范围包括施工场地、周边环境、公共设施等；签证的数量根据损坏的程度和修复的需要来确定；签证的费用根据修复的成本来计算；签证的期限根据修复的时间来确定。
工程施工损坏签证的办理流程如下：首先，由施工方或受损方提出签证申请，并提供相关的证明材料，如损坏的照片、修复的报价等；然后，由签证审核部门对签证申请进行审核，审核通过后，由施工方或受损方按照签证的范围、数量、费用和期限进行修复或赔偿；最后，签证审核部门对签证的执行情况进行检查，确保签证的执行到位。
工程施工损坏签证的办理要求如下：首先，签证的申请方必须提供真实的签证材料，不得有虚报、谎报的情况；其次，签证审核部门必须按照公正、公平、公开的原则进行审核，不得有偏私、舞弊的情况；再次，签证的执行方必须按照签证的要求进行修复或赔偿，不得有拖延、抵赖的情况；最后，签证审核部门必须对签证的执行情况进行检查，确保签证的执行到位。
工程施工损坏签证的办理对于维护工程施工的顺利进行、保护施工场地周边环境、保障公共设施的安全运行具有重要意义。
因此，施工方、受损方和签证审核部门都应当认真履行自己的职责，共同做好工程施工损坏签证的办理工作。
总之，工程施工损坏签证是工程施工中的一种常见签证，它对于维护工程施工的顺利进行、保护施工场地周边环境、保障公共设施的安全运行具有重要意义。
施工方、受损方和签证审核部门都应当认真履行自己的职责，共同做好工程施工损坏签证的办理工作。
工程签证可能会存在什么问题,怎么防范这些问题
⼯程签证可能会存在什么问题,怎么防范这些问题⼯程签证按承发包合同约定，⼀般由承发包双⽅代表就施⼯过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
⼯程签证可能会存在什么问题?怎么防范这些问题?店铺⼩编为您解答!1、⼯程签证可能会存在什么问题?(1)应当签证的未签证。
有⼀些签证，如零星⼯程、零星⽤⼯等，发⽣的时候就应当及时办理。
有很多业主在施⼯过程中随意性较强，施⼯中经常改动⼀些部位，既⽆设计变更，也不办现场签证，到结算时往往发⽣补签证困难，引起纠纷。
还有⼀些施⼯单位不清楚哪些费⽤需要签证，缺乏签证的意识。
(2)不规范的签证。
现场签证⼀般情况下需要业主、监理、施⼯单位三⽅共同签字。
盖章才能⽣效。
缺少任何⼀⽅都属于不规范的签证，不能作为结算的依据。
(3)违反规定的签证。
有些业主没有配备专业⼯程投资控制⼈员，不了解⼯程造价⽅⾯的有关规定，个别施⼯单位就采取欺骗的⼿段，获得⼀些违反规定的签证。
这类的签证也是不能被认可的。
2、⼯程签证应该注意什么问题?现场签证不可避免，它不仅在单位⼯程中影响⼯程成本，⽽且在⼯程造价管理中存在着“三超”的隐患。
因此，加强现场签证管理，堵塞“漏洞”，把现场签证费⽤缩⼩到最⼩限度，应注意以下问题：(1)现场签证必须是书⾯形式，⼿续要齐全。
(2)凡预算定额内有规定的项⽬不得签证。
(3)现场签证内容应明确，项⽬要清楚，数量要准确，单价要合理。
(4)现场签证要及时，在施⼯中随发⽣随进⾏签证，应当做到⼀次⼀签证，⼀事⼀签证，及时处理。
(5)甲、⼄双⽅代表应认真对待现场签证⼯作，提⾼责任感，遇到问题双⽅协商解决，及时签证，及时处理。
相关知识：现场签证现场签证是施⼯⽣产活动中⽤以证实在施⼯中遇到的某些特殊情况的⼀种书⾯资料。
因此，除设计变更通知书、⼯程更改证书或纪要、材料代⽤证书、施⼯组织设计的技术措施⽅案、定额中明确规定的有关问题，以及应具备有技术⽂件、通知单证明书。
甲⼄双⽅协调的会议纪要等项⽬不应签证以外，应严格控制现场签证范围。
施工安全签证
施工安全签证
施工安全签证的重要性与注意事项
施工现场的安全是每个工程团队都必须高度重视的问题，为了确保每位工作人员的身体健康和减少事故风险，施工安全签证成为必要的步骤。
以下是施工安全签证的重要性以及需要遵守的一些注意事项。
重要性：
1. 员工安全：施工现场是高危环境，易发生事故，施工安全签证要求员工经过相关的培训和考核，掌握基本的安全常识和操作技能，以最大程度地保护自己的安全。
2. 事故预防：施工安全签证的目的是通过有效的管理和控制措施，减少事故的发生。
签证程序需要施工团队详细评估施工过程中的潜在危险，设置安全警戒线和标志，制定应急预案等，从而有效降低事故风险。
3. 法律合规：施工安全是法律规定的必要条件之一。
施工安全签证要求按照法律法规的要求进行操作，确保施工过程符合相关的安全标准。
注意事项：
1. 培训和考核：施工安全签证要求所有工作人员接受相关的培训和考核，了解施工现场的危险性，以及如何正确使用个人防护装备和施工工具。
2. 安全设施和措施：签证要求施工团队设置安全警戒线和标志，
安装合适的安全设施，如防护网、安全护栏等，确保现场人员的安全。
3. 应急预案：签证要求制定详细的应急预案，包括火灾、紧急救援等情况的处理措施，以及相应的应急联系方式。
4. 定期检查和维护：签证要求对施工现场进行定期检查和维护，确保安全设施的完好性和使用效果。
总之，施工安全签证是保障施工现场人员安全的重要措施。
施工团队必须严格遵守签证要求，加强安全管理，以确保施工过程中的安全和顺利进行。
工程施工合同关于签证
工程施工合同中的签证是指，在工程施工过程中，由于工程变更、现场条件变化、合同约定不明确等原因，导致合同价款之外的责任事件所涉及的额外工作或费用，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
签证具有法律约束力，对承发包双方具有同等的法律效力，可以直接作为工程款结算依据，也是索赔依据。
工程施工合同中签证的办理时限及法律后果是合同中应当约定的重要内容。
合同双方应当明确约定，承包人在签证索赔事件发生后多长时间内办理签证或索赔，否则视为承包人放弃权利。
同时，发包人也在多长时间内给予答复，否则视为认可承包人的主张。
这样的约定可以有效地保证签证和索赔工作的及时性和有效性。
签证与索赔的文件内容也是签证中应当约定的内容。
合同双方可以约定必须采用发包人制定的格式文本，如《xx市政府投资项目工程签证管理暂行办法》规定的工程签证单的填写要求。
具体要求包括：发生签证部分的工程地点、工程图纸、预算及说明，项目经理、技术主管签字，企业公章及预算员印章。
工程签证应附设计变更、补充设计、技术核定单等相关资料。
在工程施工过程中，签证的办理是非常重要的。
有权签证或签收的人应当具备相应的权限，最好将名字、职位、联系方式写入合同中，以明确签证人员的身份和职责。
同时，签证索赔文件的送达方式也应当明确，如约定邮寄地址或约定对方拒签时，邮寄至指定地址即视为送达。
在工程施工合同中，签证的约定不仅仅是对签证工作的一种规范，也是对合同双方的一种保护。
通过明确签证的办理时限、签证与索赔的文件内容等，可以有效地避免签证工作中的纠纷和误解，保证工程施工的顺利进行。
同时，合理的签证约定也可以为合同双方在工程施工过程中提供更多的保障和依据，为工程的顺利实施提供坚强的法律和制度保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、外墙面砖：预算是按水泥砂浆粘贴，现规范，施工前报送工程做法和方案审批，陕西省质检站、省图审办（2002）001号文件要求：粘贴饰面砖必须采用水泥基干粉粘结剂和防水勾缝材料或有机粘结材料。
粘结材料应与设计院、办理变更或签证。
2、全部地材：（砖、白灰、砂、石）原定额不调差，但应执行地区基价系数，九九定额已停止使用，不存在地区基价系数，现每期信息价上有地材价，应与甲方办理一个地材调价原则签证
3、外墙保温材料认质认价。
4、屋面保温板及防水卷材认价。
5、阳台、空调板不锈钢栏杆调查市场价。
6、钢材、木材、水泥等主体施工阶段价格可按月或按层认价。
7、水电费差额保留决算单据决算时用。
8、商砼涨价或冬期施工中的认价。
9、外墙面砖市场价人工费依据协议明确约定按实签证。
10、分包单位合同复印件（结算时计取配合费）
11、定额中未包含的子目：
（1）地下室止水螺杆、人防门两侧及电梯与地下室相连的临空墙、排风井等所用模板对拉螺杆（不用PVC管）。
（2）塔吊钢筋基础、施工电梯基础、现场自拌砼搅拌机基础。
（3）砌体施工预留施工洞口过梁、预制砼木砖。
预算定额中未包含，可通过施工组织设计、施工单项方案编制，经审批后可作为结算依据。