施工合同范本工期索赔

施工合同范本工期索赔
一、前言
工期索赔是施工合同中常见的一种索赔方式，主要是指由于非承包商原因导致工程进度延误，从而给承包商造成的经济损失和信誉损失，承包商可以向业主或者发包人提出工期索赔。

为了规范工期索赔的办理，确保合同双方的合法权益，特制定本范本。

二、工期索赔的条件
1. 合同中约定的工程进度计划和实际完成进度计划。

2. 由于非承包商原因导致工程进度延误，包括但不限于设计变更、发包人原因、恶劣天气、政策调整等。

3. 工期延误给承包商造成了经济损失和信誉损失。

三、工期索赔的办理
1. 工期索赔的提出
承包商发现工期延误情况后，应在合同约定的时间内向业主或者发包人提出工期索赔。

索赔通知书应包含以下内容：
（1）索赔事由：简要说明导致工期延误的原因。

（2）索赔依据：提供相关合同条款、工程进度计划、实际完成进度计划等证明材料。

（3）索赔金额：计算工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。

（4）索赔期限：按照合同约定提出索赔的时间。

2. 工期索赔的审核
业主或者发包人在收到工期索赔通知书后，应在合同约定的时间内对索赔事项进行审核。

审核内容包括：
（1）核实工期延误的原因。

（2）核实工程进度计划和实际完成进度计划。

（3）核实工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。

3. 工期索赔的答复
业主或者发包人在审核工期索赔后，应在合同约定的时间内向承包商发出工期索赔答复。

答复内容包括：
（1）对工期索赔事项的认可程度。

（2）对索赔金额的认可程度。

（3）提出工期索赔的解决措施，如延长工期、支付违约金等。

四、工期索赔的解决
1. 双方协商解决：双方根据合同约定和实际情况，就工期索赔事项进行协商，达成一致意见。

2. 调解解决：双方协商不成时，可向合同约定的调解机构申请调解。

调解机构应在调解期限内提出调解方案。

3. 仲裁解决：双方对调解方案不服或者调解失败时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

仲裁机构根据实际情况作出裁决。

4. 诉讼解决：双方对仲裁裁决不服或者仲裁失败时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他规定
1. 本范本适用于各类施工合同中的工期索赔。

2. 本范本未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本范本具有同等法律效力。

3. 本范本自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
签订日期：______________。