造价员《工程造价基础理论》复习题库
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案
![2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案](https://img.taocdn.com/s3/m/72afa79d48649b6648d7c1c708a1284ac8500526.png)
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分)在违约责任的承担中,损失赔偿额应当()。
A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失2.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设工程施工投标报价程序中,确定基础标价的紧后工作是()。
A. 标书编制B. 选择报价策略调整标价C. 招标文件研究D. 计算投标报价3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的,应当自承接业务之日起()日内到建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A. 7B. 15C. 28D. 304.(单项选择题)(每题 1.00 分)①确定各分部分项工程项目的概算定额单价;②按照概算定额分部分项工程顺序列出单位工程中分项工程或扩大分项工程的项目名称,并计算工程量;③计算单位工程人.材.机费;④搜集基础资料.熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法;⑤计算企业管理费.利润.规费和税金;⑥计算单位工程概算造价;⑦编写概算编制说明。
按照概算定额法编制概算,以上工作正确的先后顺序是()。
A. ⑦④②①③⑤⑥B. ⑦④①②③⑤⑥C. ④②①③⑤⑥⑦D. ④①②③⑤⑥⑦5.(单项选择题)(每题 1.00 分)详细可行性研究阶段投资估算误差率为()。
A. +30%B. +20%C. ±10%D. +5%6.(单项选择题)(每题 1.00 分)在正常施工条件下,完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工,0.5个辅助用工,0.3个超运距用工,若人工幅度差系数为10%,则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量为()工日/10m3。
A. 5.20B. 5.23C. 5.25D. 5.287.(单项选择题)(每题 1.00 分)我国现行建设项目的构成中,工程建设的其他费用包括()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附答案(后附)
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附答案(后附)](https://img.taocdn.com/s3/m/2d645774e418964bcf84b9d528ea81c758f52eee.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列属于联合试运转费中试运转支出的费用的是()。
A. 试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用B. 单台设备的单机试运转费C. 试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D. 施工单位参加试运转人员的工资正确答案:D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.1B.2C.3D.4正确答案:A,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)合同当事人甲因开发公司乙发生了不能兑现合同承诺的行为请求撤销合同,下列结果中,法院最不可能做出的判决是()。
B.撤销该合同C.要求开发商乙兑现合同承诺D.允许甲少支付部分房款作为补偿正确答案:B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)当事人延迟履行合同后发生不可抗力的,其违约责任()。
A. 内全部免除B. 应部分免除C. 不能免除D. 为只承担自己的损失正确答案:C,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设项目竣工验收后,应由建设单位编制的工程造价是()。
A. 项目概算B. 竣工结算C. 竣工决算D. 后评价核算正确答案:C,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)在下列工程计价文件中,比修正概算更为详尽和准确的有()。
A. 合同价B. 施工图预算C. 投资估算D. 招标控制价E. 工程概算正确答案:A,B,D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保,主要形式是()。
A.履约担保书B.银行保函正确答案:B,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)工程项目招标出现下列情形,应当重新招标的是()。
A.经过资格预审合格的投标人不足5个的B.开标时投标人只有3个的C.评标委员会否决了所有投标的D.全部投标人的报价均高于标底的正确答案:C,9.(单项选择题)(每题 1.00 分)表见代理的法律后果由()承担。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附+答案
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附+答案](https://img.taocdn.com/s3/m/e16714eb77a20029bd64783e0912a21615797f4e.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于设计单位的质量责任和义务的说法,正确的是()。
A. 为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B. 有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商C. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D. 设计深度由设计单位酌定正确答案:B,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中,属于依法应当公开招标的是()。
A.国家或省市重点建设项目,采用专有技术B.利用扶贫资金实行以工代赈的项目C.采用公开招标的费用较大的项目D.国家投资控股或占主导地位依法必须招标的项目正确答案:D,3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有()。
A. 土地补偿费D. 土地管理费E. 土地转让金正确答案:A,B,D,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会B.发出中标通知书后由新评标委员会C.发出中标通知书前由原评标委员会D.发出中标通知书前由新评标委员会正确答案:C,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列做法中,()不符合《建筑法》关于建筑工程发承包的规定。
A. 发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B. 某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程C. 某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后,以分包的名义分别转包给他人D. 发包单位将建筑工程的勘察.设计.施工.设备采购一并发包给一个工程总承包单位E. 某建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位正确答案:A,B,C,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)在正常使用条件下,基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案8
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案8](https://img.taocdn.com/s3/m/7f7df34ef56527d3240c844769eae009581ba29c.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)工程造价咨询单位取得乙级资质证书()后,达到甲级标准的,可以申请晋级。
A. 2年B. 3年C. 5年D. 6年正确答案:B,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)工程造价中基本预备费的计取基数包括().A. 工程费用B. 建设期贷款利息C. 工程建设其他费用D. 工程结算费用E. 担保费用正确答案:A,C,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的,应当到()所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A. 工程造价咨询企业注册B. 建设工程C. 工程造价咨询企业分支机构注册D. 合同签订正确答案:B,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《合同法》的规定,缔约过失责任的构成条件有()。
A.当事人有过错B.合同订立时未对格式条款进行解释C.有损害后果的发生D.当事人双方对合同条款表示赞同E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系正确答案:A,C,E,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程合同价为1440万元,预付备料款额度为25%,主要材料及构配件费用占工程造价的60%,则预付备料款起扣点为( ) 万元。
A. 400B. 800C. 840D. 880正确答案:C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 建设单位已领取施工许可证的,既不开工有不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证()。
A. 自行废止B. 自动顺延C. 取消该建设项目D. 由发证机关收回建筑施工许可证正确答案:A,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程招标文件中记载如下时间点:购买招标文件时间为2012年8月20日上午9时至2012年8月25日下午4时,标前会议时间为2012年8月28日上午9时,投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案_17
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案_17](https://img.taocdn.com/s3/m/cb1a76f988eb172ded630b1c59eef8c75fbf953e.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!住在富人区的她第壹卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设项目工程施工合同(示范文本)》,合同约定由承包人向发包人提交履约保函时,发包人应向承包人提交()担保。
A. 支付B. 预付款C. 履约D. 变更2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 重点抽查法的优点是()。
A. 重点突出,审查时间短、效果好B. 简单易懂,便于掌握,审查速度快C. 重点突出,审查时间长、效果好D. 全面、细致、工作量大正确答案:A,3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列属于措施项目费的有()。
A. 工程排污费B. 脚手架工程费C. 二次搬运费D. 小型机械设备进场费E. 工程定位复测费正确答案:B,C,E,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算,据统计资料,该施工企业生产工人年平均管理费为1.2万元,年有效施工天数为240天,人工单价为300元/天,人工费占直接费的比例为75%,则该企业的企业管理费费率应为()。
A. 12.15%B. 12.50%C. 16.67%D. 22.22%正确答案:C,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程施工合同(示范文本)》因发包人造成监理人未能在计划开工日期之日起( ) 日内发出开工通知的,承包人有权解除合同。
A. 30B. 60正确答案:D,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)投标人在投标过程中,不得作为竞争性费用的有()。
A. 安全文明施工费B. 主要材料费C. 规费D. 劳务费E. 税金正确答案:A,C,E,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)在计算施工机械的台班单价时,不需要考虑()。
A. 台班折旧费B. 台班养路费C. 原材料费D. 台班人工费正确答案:C,8.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列联合试运转费用中,试运转支出包括()。
浙江省建设工程造价员资格考试《工程造价计价基础理论》试卷-造价员资格工程造价基础知识试卷与试题
![浙江省建设工程造价员资格考试《工程造价计价基础理论》试卷-造价员资格工程造价基础知识试卷与试题](https://img.taocdn.com/s3/m/8f4b5a474531b90d6c85ec3a87c24028915f85f9.png)
浙江省建设工程造价员资格考试《工程造价计价基础理论》试卷-造价员资格工程造价基础知识试卷与试题一、单项选择题(60题,每题1分,共60分,在每题的备选答案中选出一个正确答案,并将正确答案的编号填在括号内。
选对得分,选错、不选均不得分。
)1. 工程造价的控制职能表现在()。
A. 对投资的控制B. 对工程质量的控制C. 对安全的控制D. 对进度的控制答案:A2. 我国现行建设项目的构成中,工程建设的其他费用包括()。
A. 涨价预备费B. 直接费C. 建设期贷款利息D. 土地使用费答案:D3. 根据.建筑安装工程费用项目组成.(建标[2003]206号)文件的规定,现场生产人员的工资应列入()。
A. 其他直接费B. 现场经费C. 企业管理费D. 直接工程费答案:D4. 根据建筑安装工程费用项目组成(建标[2003]206号)文件的规定,大型机械设备进出场及安拆费应计入()。
A. 直接工程费B. 直接费C. 间接费D. 施工机构使用费答案:B5. 有效控制工程造价应体现()。
A. 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B. 直接控制,以取得令人满意的结果C. 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D. 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段答案:A6. 根据工程造价咨询单位管理办法的规定,乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于()。
A. 20和10B. 20和8C. 12和6D. 12和4答案:C7. 某人每年年末存入银行5000元,如果存款利率为8%,第五年末可得款为()。
A. 29333元B. 30500元C. 28000元D. 31000元答案:A8. 某人存款1万,若干年后可取现金2万元,银行存款利率10%,则该笔存款的期限()。
A. 10年B. 小于8年C. 8~10年之间D. 大于10年答案:B9. 已知某项目的计算周期为月,利率为8‰,则项目的名义年利率为()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案6
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案6](https://img.taocdn.com/s3/m/70564c39a7c30c22590102020740be1e650eccd5.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程质量缺陷责任期的说法,正确的是()。
A. 一般为两年,从工程预验收合格之日起算B. 一般为两年,从工程通过竣工验收之日起算C. 一般为年,从工程预验收合格之日起算D. 一般为一年,从工程通过竣工验收之日起算正确答案:D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)编制的工程量清单中,某分部分项工程的项目编码010*********,则“03”的含义是()。
A. 专业工程代码B. 附录分类顺序码C. 分项工程项目名称顺序码D. 项目名称顺序码正确答案:B,3.(多项选择题)(每题 2.00 分)采用可调价合同,施工中如果遇到以下情况,可以对合同价款进行相应的调整()。
A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款B. 一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工超过12小时C. 工程造价部门公布的价格调整D. 双方约定的其他因素E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时正确答案:A,C,D,E,4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 劳动定额的编制方法有()。
A. 经验估计法B. 统计分析法C. 技术测定法D. 比较类推法E. 检验试验法正确答案:A,B,C,D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)材料价格由()等费用组成。
A. 材料运杂费B. 运输损耗费C. 直接费D. 采购及保管费E. 材料原价正确答案:A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 基本预备费也称()。
A. 投资估算B. 设计概算C. 估算指标D. 不可预见费正确答案:D,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于联合体投标的说法,正确的是()。
A. 联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己的名义单独投标B. 联合体各方签订共同投标协议后,不得组成新的联合体在同一项目中投标C. 联合体各方签订共同投标协议后,不得组成新的联合体在其他项目中投标D. 联合体各方签订共同投标协议后,不得参加其他联合体在同一项目中投标E. 联合体各方签订共同投标协议后,可以以自己的名义单独投标正确答案:A,B,D,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列哪项不属于承包商遇到的风险()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案5
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案5](https://img.taocdn.com/s3/m/e48ff0ec3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9d4.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)简明标准施工合同附件包括()。
A. 缺陷责任与保修责任B. 索赔和争议解决C. 合同协议书和履约担保D. 履约担保与保修责任正确答案:C,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列()不属于施工图预算。
A.分部分项工程预算B.单项工程预算C.建设项目总预算D.单位工程预算正确答案:A,3.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于施工合同争议解决的说法正确的是()。
A.当事人签订的建设工程施工合同与中标通知书载明的工程范围不一致,一方当事人请求将中标文件作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持。
B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许C.当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见,诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的,人民法院应予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议,人民法院认为需要鉴定的,应当向负有举证责任的当事人释明E.鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的,经质证认为不能作为鉴定依据的,根据该材料作出的鉴定意见仍可作为认定案件事实的依据正确答案:A,B,C,D,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()A.通知对方B.赔偿损失C.提供相关证明D.继续履行E.解除合同正确答案:A,C,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)措施项目清单的编制依据包括()。
A.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点B.分部分项工程量清单C.常规施工方案D.招标文件E.设计文件正确答案:A,C,D,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《招标投标法》的规定,投标人少于()个的,招标人应当重新招标。
A.2B.3C.4D.5正确答案:B,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程项目按项目的投资效益分为()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附后附答案
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附后附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/148e9cbf8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb66e.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)汽车司机等候装货的时间属于()。
A. 停工时间B. 不可避免的中断时间C. 多余工作时间D. 违反劳动纪律的损失时间正确答案:B,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)一般住宅建筑平面多为矩形。
既有利于施工又比较经济的设计选型是()A. 2~3 个住宅单元、房屋长度 40m~60mB. 3~4 个住宅单元、房屋长度 60m~80mC. 2~3 个住宅单元、房屋长度 60m~80mD. 3~4 个住宅单元、房屋长度 80m~100m正确答案:B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中,属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是()。
A. 融资方案设计B. 编制招标控制价C. 审核工程概算D. 编制竣工结算文件正确答案:B,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列对于开工日期的认定,正确的是()。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以实际进场施工时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期正确答案:A,C,D,E,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据我国现行建设项目总投资的构成,建设投资由()三项费用构成。
A. 工程费用、建设期利息、预备费B. 工程费用、建设期利息、流动资金C. 工程费用、工程建设其他费用、预备费D. 建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案:C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)对于一般工业与民用建筑工程而言,下列工程中,属于分部工程的是()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案卷1
![2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案卷1](https://img.taocdn.com/s3/m/ac75eb62bf23482fb4daa58da0116c175f0e1eb4.png)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于联合体承包工程,表述正确的是()。
A. 联合体组成独立法人B. 联合体中标的,应资质高的一方与招标人签订合同C. 联合体中各单位资质等级不同时,应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D. 联合体各方对承包合同的履行承担连带责任2.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设项目场地准备及临时设施费的说法,正确的有()。
A. 扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费B. 场地准备及临时设施费包括建设场地的大型土石方工程费C. 场地准备及临时设施费包括建设单位临时设施费和施工单位临时设施费D. 新建项目应按工程费用比例计算,不根据实际工程量计算3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,需要考虑的费用项目是()。
A. 外购配套件费B. 供销部门手续费C. 成品损失费及运输包装费D. 特殊设备安全监督检查费4.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程投标有效期规定为30天,则投标保证金有效期应当为()天。
A.30B.45C.50D.605.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)的规定,在具备施工条件的前提下,业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的()天内预付工程款。
A. 10B. 15C. 7D. 146.(单项选择题)(每题 1.00 分)施工招标工程量清单中,应有投标人自主报价的其他项目是()。
A. 专业工程暂估价B. 暂列金额C. 工程设备暂估价D. 计日工单价7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 业主起草招标文件和合同条件,确定(),对风险的分配起主导作用,有更大的主动权和责任。
A. 合同责任B. 合同价格C. 合同风险D. 合同类型8.(单项选择题)(每题 1.00 分)某单价合同的投标报价单中,对于投标书中明显的数字计算错误,业主有权力先做修改再评标,当总价和单价的计算结果不一致时,()。
造价员考试基础理论复习题-secret
![造价员考试基础理论复习题-secret](https://img.taocdn.com/s3/m/87af5883d5d8d15abe23482fb4daa58da0111ce1.png)
2007年江苏省工程造价编审人员考试工程造价基础理论模拟试卷一.单项选择题(共40题,每题1分,共40分。
每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1. 具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是( A )。
A。
单项工程B。
单位工程 C. 分部分项工程 D. 建设项目2. 工程建设都有一个较长的建设期.在建设期内,由于存在许多不可控制的因素,影响工程造价的变化,工程造价在整个建设期处于不确定状态,这体现了工程造价( D )的特点.A. 个别性B。
差异性C。
层次性D。
动态性3。
建设工程承包价格是对应于(B )而言的.A。
承包人B。
承、发包双方 C. 发包人 D. 建设单位4。
工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和( D ),是工程造价的特殊职能。
A。
流通职能B。
市场职能C.计划职能D.调控职能5. 工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。
(B )为控制拟建项目工程造价的最高限额。
A。
投资估算B。
初步设计总概算 C. 施工图预算D。
承发包合同价6。
工程造价控制的重点阶段是( A )。
A. 设计阶段B. 招投标阶段C。
施工阶段D。
结算审核阶段7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。
A. 采用先进技术B. 招标竞价C。
控制变更 D. 技术与经济相结合8。
工程造价咨询业的首要功能( A )。
A. 服务功能B。
引导功能C。
联系功能 D. 审核功能9。
我省工程量清单计价办法规定,( D )不属于规费项目。
A. 工程定额测定费B。
安全文明监督费 C. 劳动保险费D。
建筑管理费10。
某砌砖班组有12名工人,砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成,砌砖墙的时间定额为1。
25工日/m3,该班组完成的砌筑工程量( B ).A。
80m3 B. 76.8m3C。
115.2m3 D。
120m311. 某瓦工班组20人,砌1砖厚砖基础,基础埋深1.3m,5天完成89m3的砌筑工程量,砌筑砖基础的定额是( C )。
造价员工程造价基础知识考试试题及答案
![造价员工程造价基础知识考试试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/8da162ed59f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e92427.png)
造价员工程造价基础知识考试试题及答案一、单项选择(各专业必答试题)1. 工程量清单由哪几部分组成?(A )A。
由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成;B。
由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2.工程量清单计价计款的构成是什么?( C)A。
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成;B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成.C。
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3。
综合单价的定义是什么?(B )A。
综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B。
综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。
4。
总承包服务费包括那些内容?( A)A. 总承包服务费的内容,除招标文件另有规定外,一般情况下包括协调工程进度,各专业交叉作业配合协调等发生的费用,以及配合招标材料采购所需的费用.B.总承包服务费的内容包括,协调工程进度,各专业交叉作业的配合,分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5.甲方供料是否计价,如何计价?( A)A。
甲方供应的材料应计入投标报价中,并在综合单价中体现.B。
甲方供应的材料不计入综合单价中。
6.零星工作项目费应在预留金中开销吗?(A )A 。
《计价规范》的 3。
4.1 条规定零星工作项目和预留金应分别列项,零星工作项目费不应在预留金中开销。
B .零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理?(A )A 。
合同有约定的,按合同约定;合同没有约定的,按《计价规范》 4。
0。
9 条执行。
B.由招标人承担漏项和量错的风险。
C。
不得调整.8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化,应如何调整?(B )A .由于工程量清单计价一般采用的是单价合同,所以不得调整.B 。
造价员资格《工程造价计价》基础理论真题试卷
![造价员资格《工程造价计价》基础理论真题试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/a6ecf60ef011f18583d049649b6648d7c1c708de.png)
造价员资格《工程造价计价》基础理论真题试卷2015年造价员资格《工程造价计价》基础理论真题试卷一、单项选择题(共60题。
每题1分,共60分,将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置,选对得分。
不选、错选均不得分。
)1、建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目,非生产性建设项目总投资( )。
A.只有固定投资,不包括流动资产投资B.只有流动资产投资,不包括固定投资C.包括固定投资和流动资产投资D.以上说法均有误2、在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计的要求,通过编制( )预先测算和限定工程造价。
A.投资估算B.概算造价C.修正概算造价D.预算造价3、建设工程( )是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和,它包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。
A.全寿命造价B.全过程造价C.全要素造价D.全方位造价4、根据《浙江省<全国建设工程造价员管理暂行办法>实施细则》规定,造价员资格验证不合格,应限期改正,限期整改的期限为( )。
A.一个月B.两个月C.三个月D.六个月5、某公司借款3000万元,年复利率i=8%,则5年后连本带利一次需支付( )万元。
A.3240B.4081C.4200D.44086、年名义利率10%,则按月计息的年有效利率为( )。
A.10.25%B.10.38%C.10.46%D.10.51%7、( )是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的,可接受的投资项目最低标准的收益水平。
A.基准收益率B.投资收益率C.内部收益率D.净现值率8、进口设备的到岸价格是指( )。
A.进口设备的装运港船上交货价B.进口设备的运费在内价C.进口设备的保险费在内价D.进口设备的运费、保险费在内价9、土地征用及迁移补偿费,是指建设项目通过划拨方式取得无限期的土地使用权,按照《中华人民共和国土地管理法》等规定所支付的费用,其总和一般不得超过被征土地年产值的( )。
造价员《工程造价计价基础理论》模拟试题
![造价员《工程造价计价基础理论》模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/0f026b05492fb4daa58da0116c175f0e7cd1192e.png)
造价员《工程造价计价基础理论》模拟试题造价员2015年《工程造价计价基础理论》模拟试题一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分,将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置。
选对得分,不选、错选均不得分。
)1、对于房地产企业的在建房屋,属于( )。
A.固定资产B.流动资产C.短期投资D.待摊费用2、下列直接工程费的各项费用计算公式中不正确的是( )。
A.人工费=∑(工日消耗量×日工资单价)B.材料费=∑(材料消耗量×材料基价)C.施工机械使用费=∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)D.日基本工资=生产工人平均年工资/年平均法定工作日3、关于标底,说法正确的是( )。
A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况,编制的完成投标项目所需的全部费用B.标底有成本、利润、税金等组成,一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内C.我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价,是招标人对建设工程的期望价格4、政府投资大、中型和限额以下的工程项目,必须采用( )招标方式。
A.邀请招标B.公开招标C.直接确定D.以上方式均可5、下列费用属于措施费用的是( )。
A.材料二次搬运费B.联合试运转费C.设备运杂费D.差旅交通费6、关于招标投标法开标程序,下列叙述正确的是( )。
A.招标人只通知一部分投标人参加开标B.开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C.开标由招标人主持,邀请所有投标人参加D.招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者,应当负责开标的举行7、根据建设性质划分,下列不属于基本建设项目的是( )。
A.扩建项目B.迁建项目C.恢复项目D.迁改项目8、下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更说法正确的是( )。
A.设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准B.增减合同中约定的工程量不属于设计变更C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.发包人要求更高的质量标准属于设计变更9、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用,应计入( )。
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案版
![2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案版](https://img.taocdn.com/s3/m/1b1954325bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9ef5.png)
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 合同总价为84万,预付款为合同总价的25%,每月从工程款中抵扣,主要材料及配件费比重按60%算。
则预付款起扣点是()万元。
A. 24B. 65C. 38D. 492.(单项选择题)(每题 1.00 分)债权人领取提存物的权利,自提存之日起()内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则的说法,正确的是()。
A. 在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B. 若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿C. 若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿D. 若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列情形中,属于招标人与投标人串通投标的有()。
A. 不同投标人的投标文件相互混装B. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人C. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D. 不同投标人的投标文件由同一单位编制E. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件5.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中关于投标报价的说法正确的是()。
A. 投标报价应由投标人自主确定B. 投标报价只能由投标人自己编制C. 投标报价中不含风险费,风险费要单独列出D. 投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、工程量数量必须与招标人招标文件中提供的一致6.(单项选择题)(每题 1.00 分)因工程量增加造成的工期延长,承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。
工期确认时间根据合同通用条款约定为()。
A. 7天内B. 14天内C. 21天内D. 28天内7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《招标投标法》的规定,必须进行招标的施工项目有()。
xx造价员《工程造价计价基础理论》试题
![xx造价员《工程造价计价基础理论》试题](https://img.taocdn.com/s3/m/29754b38a22d7375a417866fb84ae45c3b35c232.png)
xx造价员《工程造价计价根底理论》精选试题
A.金融市场借贷资本的供求状况
B.借贷资本的期限
C.通货膨胀的波动影响
D.社会平均利润率的上下
E.物价上下
A.建筑工程定额
B.安装工程定额
C.企业定额
D.补充定额
E.行业通用定额
A.工程承包费
B.联合试运转费
C.生产家具购置费
D.生活家具购置费
E.生产准备费
A.施工条件变更
B.有关工程的施工时间和顺序的改变
C.增减合同中约定的工程量
D.工程师指令工程整改返修
E.工程设计变更
A.填表须知
B.总说明
C.分局部项工程量清单综合单价分析表
D.甲供材料表
E.综合费用计算表
A.总费用法
B.实际费用法
C.修正总费用法
D.网络图分析法
E.比例计算法
A.生产工人的劳动保护费
B.生产工人的工会经费和职工教育经费
C.现场管理人员的工资
D.生产工人辅助工资
E.生产工人退休后的退休金
A.脚手架费
B.构成工程实体的材料费
C.材料二次搬运费
D.施工排水、降水费
E.施工现场办公费
A.直接费
B.间接费
C.生产性流通费
D.从量费用
E.从值费用
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.直接订购
E.询价。
造价员《工程造价基础理论》复习题库
![造价员《工程造价基础理论》复习题库](https://img.taocdn.com/s3/m/c346dda3a1c7aa00b52acba3.png)
一、单项选择题:1、关于工程造价的含义,下列说法有误的是()。
A、工程造价所指的工程,可以是一个建设工程项目,也可以是其中的一个单项工程,甚至可以是整个建设工程的某个阶段,但不可以是其中的某个组成部分。
B、工程造价是指为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格,是从市场交易的角度而言的。
C、从投资者的角度而言,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
D、将工程造价的含义认定为工程承发包价格,是一种狭义的理解。
2、建设工程造价有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为()。
A、建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B、建设工程总投资和建设工程承发包价格C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资D、建设工程动态投资和建设工程静态投资3、关于工程造价的特点,以下说法不正确的是()。
A、工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B、产品的个别性取决于工程造价的个别性差异C、工程造价在整个建设期中处于不确定的状态,直到竣工决算后才能最终确定工程的最终造价D、工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义,其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态,直到竣工决算后才能最终确定工程的造价,体现了工程造价的()特点。
A、个别性B、动态性C、层次性D、兼容性5、关于静态投资和动态投资,以下说法有误的是()。
A、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬间值B、静态投资不包括工程量误差引起的工程造价的增减C、动态投资是指为完成一个工程项目的建设,预计投资需要量的总和D、静态投资是动态投资最主要的组成部分,也是动态投资的计算基础6、()是动态投资最主要的组成部分,也是计算动态投资的基础。
A、建筑安装工程费B、设备和工器具购置费C、工程建设其他费用D、静态投资7、建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目,非生产性建设项目总投资()。
造价员《工程造价基础理论》复习题库
![造价员《工程造价基础理论》复习题库](https://img.taocdn.com/s3/m/1263ed2eb14e852459fb57a9.png)
一、单项选择题:1、关于工程造价的含义,下列说法有误的是().A、工程造价所指的工程,可以是一个建设工程项目,也可以是其中的一个单项工程,甚至可以是整个建设工程的某个阶段,但不可以是其中的某个组成部分。
B、工程造价是指为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格,是从市场交易的角度而言的.C、从投资者的角度而言,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
D、将工程造价的含义认定为工程承发包价格,是一种狭义的理解。
2、建设工程造价有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为().A、建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B、建设工程总投资和建设工程承发包价格C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资D、建设工程动态投资和建设工程静态投资3、关于工程造价的特点,以下说法不正确的是().A、工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B、产品的个别性取决于工程造价的个别性差异C、工程造价在整个建设期中处于不确定的状态,直到竣工决算后才能最终确定工程的最终造价D、工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义,其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态,直到竣工决算后才能最终确定工程的造价,体现了工程造价的( )特点。
A、个别性B、动态性C、层次性D、兼容性5、关于静态投资和动态投资,以下说法有误的是()。
A、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬间值B、静态投资不包括工程量误差引起的工程造价的增减C、动态投资是指为完成一个工程项目的建设,预计投资需要量的总和D、静态投资是动态投资最主要的组成部分,也是动态投资的计算基础6、( )是动态投资最主要的组成部分,也是计算动态投资的基础。
A、建筑安装工程费B、设备和工器具购置费C、工程建设其他费用D、静态投资7、建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目,非生产性建设项目总投资()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、单项选择题:1、关于工程造价得含义,下列说法有误得就是( )。
A、工程造价所指得工程,可以就是一个建设工程项目,也可以就是其中得一个单项工程,甚至可以就是整个建设工程得某个阶段,但不可以就是其中得某个组成部分。
B、工程造价就是指为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动所形成得建筑安装工程价格与建设工程总价格,就是从市场交易得角度而言得。
C、从投资者得角度而言,工程造价就是指建设一项工程预期开支或实际开支得全部固定资产投资费用。
D、将工程造价得含义认定为工程承发包价格,就是一种狭义得理解。
2、建设工程造价有两种含义,从业主与承包商得角度可以分别理解为( )。
A、建设工程固定资产投资与建设工程承发包价格B、建设工程总投资与建设工程承发包价格C、建设工程总投资与建设工程固定资产投资D、建设工程动态投资与建设工程静态投资3、关于工程造价得特点,以下说法不正确得就是( )。
A、工程造价得大额性使其对宏观经济产生重大影响B、产品得个别性取决于工程造价得个别性差异C、工程造价在整个建设期中处于不确定得状态,直到竣工决算后才能最终确定工程得最终造价D、工程造价得兼容性首先表现在它具有两种含义,其次表现在工程造价构成因素得广泛性与复杂性4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态,直到竣工决算后才能最终确定工程得造价,体现了工程造价得( )特点。
A、个别性B、动态性C、层次性D、兼容性5、关于静态投资与动态投资,以下说法有误得就是( )。
A、静态投资就是以某一基准年、月得建设要素得价格为依据所计算出得建设项目投资得瞬间值B、静态投资不包括工程量误差引起得工程造价得增减C、动态投资就是指为完成一个工程项目得建设,预计投资需要量得总与D、静态投资就是动态投资最主要得组成部分,也就是动态投资得计算基础6、( )就是动态投资最主要得组成部分,也就是计算动态投资得基础。
A、建筑安装工程费B、设备与工器具购置费C、工程建设其她费用D、静态投资7、建设项目按用途可分为生产性建设项目与非生产性建设项目,非生产性建设项目总投资( )。
A、只有固定投资,不包括流动资产投资B、只有流动资产投资,不包括固定投资C、包括固定投资与流动资产投资D、以上说法均有误8、工程造价通常就是指工程得建造价格,其含义有多种,其中( )就是工程造价中最重要、也就是最典型得价格形式。
A、建设项目固定资产投资B、工程承发包价格C、工程招标控制价D、工程竣工结算价9、建设工程项目总造价就是指项目总投资中得( )。
A、建筑安装工程费用B、固定资产投资与流动资产投资总与C、静态投资总额D、固定资产投资总额10、在三阶段设计中得技术设计阶段,根据技术设计得要求,通过编制( )预先测算与限定工程造价。
A、投资估算B、概算造价C、修正概算造价D、预算造价11、竣工结算对应得就是建设过程( )阶段得计价。
A、工程招标B、施工图设计C、竣工验收D、合同实施12、建设工程( )就是指建设工程初始建造成本与建成后得日常使用成本之与,它包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段得成本。
A、全寿命期造价B、全过程造价C、全要素造价D、全方位造价13、控制建设工程造价不仅仅就是控制建设工程本身得成本,还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本得控制,体现了工程造价得( )。
A、全寿命造价管理B、全过程造价管理C、全要素造价管理D、全方位造价管理14、工程造价管理得目标就是,利用科学管理方法与先进管理手段,( )。
A、节约项目投资B、合理确定造价与有效控制造价C、打击腐败,净化市场D、协调发包方与承包方得利益15、建设工程造价得有效控制就是指在优化建设方案、设计方案得基础上,在工程建设程序得各个阶段采用一定得方法与措施,将工程造价控制在( )之内。
A、投资估算范围与合同总价限额B、合理得范围与核定得造价限额C、可预见得变动范围与承包总价限额D、投资预计支出限额与投资估算范围16、工程造价得有效控制,应体现以( )为重点得建设全过程造价控制。
A、决策阶段B、设计阶段C、施工图预算审核阶段D、建安工程价款结算阶段17、( )就是控制工程造价最有效得手段。
A、以前期决策阶段为重点得全过程造价控制B、以设计阶段为重点得全过程造价控制C、实施主动控制D、技术与经济相结合18、我国建设工程造价管理组织包含三大系统,该三大系统就是指( )。
A、国家行政管理系统、部门行政管理系统与地方行政管理系统B、国家行政管理系统、行业协会管理系统与地方行政管理系统C、行业协会管理系统、地方行政管理系统与企事业机构管理系统D、政府行政管理系统、企事业单位管理系统与行业协会管理系统19、根据《注册造价工程师管理办法》规定,注册造价工程师注册有效期满需继续执业得,应在注册有效期满( )日前申请延续注册,延续注册得有效期为( )年。
A、30,2B、45,2C、30,4D、45,420、按我国现行规定,造价员资格证书有效期( )年,每一有效期内参加继续教育学时为( )学时。
A、3 30B、2 40C、4 40D、4 6021、造价员得资格证书与专用章应由本人保管,如专用章遗失,应( )。
A、重新考试取得B、申请遗失补办C、自行刻制专用章D、刊登遗失启事,申明资格注销22、所谓现金流量图,就就是一种反映经济系统资金运动状态得图式,箭线与时间轴得交点即为现金流量得( )。
A、大小B、速度C、作用点D、方向23、当年名义利率一定时,每年得计息期数越多,则年有效利率( )。
A、与年名义利率得差值越大B、与年名义利率得差值越小C、与计息期利率得差值越小D、与计息期利率得差值趋于常数24、某公司借款3000 万元,年复利率i=8%,试问5 年后连本带利一次需支付( )。
A、3240B、4081C、4200D、440825、某公司希望5 年后有1000 万元资金,年复利率i=5%,试问现在需一次存款( )。
A、784 万元B、864 万元C、907 万元D、952 万元26、若年名义利率10%,按季计息,则年有效利率就是( )。
A、10、25%B、10、38%C、10、46%D、10、51%27、若在10 年内,每年末存入银行1000 万元,年利率6%,则10 年后复本利与就是( )。
A、10060 万元B、10600 万元C、13181 万元D、17908 万元28、某项目建设期为3 年,建设期内每年年初贷款分别为300 万元,400 万元与500 万元,年利率为10%。
若在运营期第5 年末一次性偿还贷款,则应偿还得本利与为( )万元。
A、1576、63B、1734、29C、2098、49D、2308、3429、假设某项目1年建成并投产,寿命10年,每年净收益2万元,按10%折现率计算恰好能在寿命期内把期初投资全部收回,则该工程期初投入为( )。
A、20万元B、18、42万元C、12、29万元D、10万元30、某项目通过银行贷款取得部分建设资金,年利率i=8%,按季计息。
估计其建成交付使用后每年获得300 万元净收益,其中70%可用于还贷。
根据贷款合同要求,借方应在10 年内还清贷款得本金与利息。
问该项目从银行取得得贷款最多应控制在( )万元。
A、1991B、1409C、1394D、139031、在评价投资方案经济效果时,与静态评价方法相比,动态评价方法得最大特点就是( )。
A、考虑了资金得时间价值B、适用于投资方案得粗略评价C、适用于逐年收益不同得投资方案D、反映了短期投资效果32、经济效果评价就是工程经济分析得核心,在进行方案比较时,一般以( )方法为主。
A、确定性评价B、不确定性评价C、动态评价D、静态评价33、下列属于投资方案静态评价指标得就是( )。
A、投资收益率B、内部收益率C、净现值D、净年值34、下列不属于清偿能力分析指标得就是( )。
A、资产负债率B、利息备付率C、偿债备付率D、投资回收期35、在项目经济评价中,将投资收益率(R)与基准收益率(RC)进行比较,若( ),则方案在经济上可以考虑接受。
A、R ≥RCB、R ≤RCC、R < RCD、R ≠RC36、采用投资回收期指标评价投资方案得经济效果时,其优点就是能够( )。
A、全面考虑整个计算期内得现金流量B、作为投资方案选择得可靠依据C、在一定程度上反映资本得周转速度D、准确衡量整个计算期内得经济效果37、净现值作为评价投资方案经济效果得指标,其优点就是( )。
A、全面考虑了项目在整个计算期内得经济状况B、能够直接说明项目在整个运营期内各年得经营成果C、能够明确反映项目投资中单位投资得使用效率D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案得比选38、( )就是企业或行业或投资者以动态得观点所确定得,可接受得投资项目最低标准得收益水平。
A、基准收益率B、投资收益率C、内部收益率D、净现值率39、对一个工程项目进行经济效果评价时,必须( )。
A、进行确定性评价B、进行不确定性评价C、同时进行确定性与不确定性评价D、根据不同工程实际需要采用不同方法40、某公司原计划采用甲工艺进行施工,但经过广泛得市场调查与技术论证后,决定用乙工艺代替甲工艺,达到了同样得施工质量,且成本降低了20%,根据价值工程原理,该公司采用了( )途径提高价值。
A、功能不变,成本降低B、功能提高,成本降低C、成本与功能都降低,但成本降低幅度更大D、功能提高,成本不变41、价值工程得核心与所采用得成本分别就是产品得( )。
A、功能评价与生产成本B、功能评价与寿命周期成本C、功能分析与生产成本D、功能分析与寿命周期成本42、设备购置费得组成为( )。
A、设备原价+采购与保管费B、设备原价+运费+装卸费C、设备原价+运费+采购与保管费D、设备原价+运杂费43、在生产性建设项目中,( )占工程造价得比重增大,就意味着该项目生产技术得进步与资本有机构成得提高。
A、建设期贷款利息B、建安工程费用C、工程建设其她费用D、设备及工器具购置费44、国产标准设备原价,一般按( )计算。
A、带有备件得原件B、不带备件得原件C、系列设备插入估价D、分组组合估价45、进口设备得到岸价格就是指( )。
A、进口设备得装运港船上交货价B、进口设备得运费在内价C、进口设备得保险费在内价D、进口设备得运费、保险费在内价46、关税就是海关对进出国境或关境得货物与物品征收得一种税,计算公式为( )。
A、关税=CIF×进口关税税率B、关税=FOS×进口关税税率C、关税=CAF×进口关税税率D、关税=FOB×进口关税税率47、某进口设备FOB 价格为1200 万元,国际运费为72 万元,国际保险费为8 万元,银行财务费用为6万元,外贸手续费率1、5%,则外贸手续费为( )万元。