2024年电力建设工程施工合同模板（三篇）

2024年电力建设工程施工合同模板
____年电力建设工程施工合同
甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟进行电力建设工程，希望乙方承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下合同：
第一条合同目的
甲方委托乙方负责____年电力建设工程的施工任务，包括但不限于：
1. 电力设备的安装、调试及运行；
2. 电力线路的架设、维护和检修；
3. 电力设备的配电箱、电缆敷设；
4. 对施工现场的管理和监督等。

第二条工期
1. 本工程预计开始时间为____年X月X日，结束时间为____年X 月X日（具体时间双方通过协商确定）。

2. 工程期间如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应在书面形式下协商解决。

第三条工程价款及支付方式
1. 本工程的总价款为人民币____________元（大写：
____________），由甲方按以下方式支付给乙方：
（1）在签订合同后的3个工作日内，支付合同价款（或合同价款的30%）的________%作为预付款；
（2）工程分期验收合格后，支付相应工程款项的________%；
（3）工程完工后，在完成所有工程验收手续并办理竣工备案后的5个工作日内，支付剩余工程款项的________%。

2. 甲方应按时支付工程款项，逾期未支付的，按日（逾期日之后的每日）向乙方支付工程款额的0.05%作为违约金。

第四条工程质量、验收和保修
1. 乙方应按照国家相关标准和规定，保证施工质量符合相关法律法规的要求，并负责工程的安全、可靠和正常运行。

2. 工程的验收按照相关规定进行，甲方有权对工程进行验收，验收合格后，乙方完成本合同项下义务。

3. 工程验收合格后，甲方将按照有关法律法规的要求，给予乙方一个合理的保修年限，乙方在保修期内负责免费维修和保养工程。

第五条施工期间的风险和责任
1. 施工期间如由于乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿等。

第六条违约责任
1. 任何一方不能履行或违反本合同规定的条款，应承担违约责任，另一方有权要求违约方承担相应的违约损失。

第七条法律适用和争议解决
1. 本合同的履行适用中华人民共和国的法律法规。

2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定
1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期为工程完工且竣工备案后的一个月。

2. 本合同一式两份，双方各持一份。

3. 本合同未尽事项，可由双方协商补充。

甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
日期：日期：
2024年电力建设工程施工合同模板（二）
电力建设工程施工合同
合同编号：2024-XXXX-XXXX
甲方：[甲方名称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[甲方地址]
联系电话：[甲方电话]
乙方：[乙方名称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[乙方地址]
联系电话：[乙方电话]
鉴于甲乙双方在友好协商的基础上，为了进一步加强合作，共同完成以下电力建设工程，特订立本合同。

双方严格按照以下条款履行合同，确保工程质量、工期和费用的合理安排。

第一条工程内容
1.1 项目名称：[项目名称]
1.2 工程地点：[工程地点]
1.3 工程范围：[具体工程范围]
1.4 工程工期：[工程开始日期]至[工程完成日期]
第二条工程费用及支付方式
2.1 工程费用总额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]），包含以下费用：
- 施工费用
- 材料费用
- 设备费用
- 税费等其他相关费用
2.2 甲乙双方同意按以下方式支付工程费用：
- 甲方在工程开工前支付工程款项的XX%作为预付款；
- 双方按照工程进度支付工程款项的XX%作为进度款；
- 工程完工后，甲方支付工程款项的XX%作为尾款。

- 工程验收合格后，乙方需在X个工作日内向甲方提供全套工程资料并结算工程款项。

第三条工程质量
3.1 乙方承诺按照相关国家和行业标准以及施工图纸要求完成工程，并确保工程质量符合约定。

3.2 乙方应对施工过程中出现的问题及时处理，确保工程进展顺利。

3.3 乙方应提供必要的技术支持和咨询服务，协助甲方解决工程中的技术问题。

第四条工程进度管理
4.1 乙方应按照工程计划进行施工，确保工程按时完成，并积极采取措施防止工期延误。

4.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付相应的违约金，具体金额按延期时间和工程费用的一定比例计算。

4.3 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方协商解决处理方式，并重新确定工程进度。

第五条保险责任
5.1 乙方应按照国家法律法规以及保险公司的要求，投保工程施工一切险。

保险期间应持续覆盖整个工程周期。

5.2 如发生工程施工期间的人员伤亡、设备损坏等意外事故，乙方应及时通知甲方，并积极配合办理保险事故理赔事宜。

第六条违约责任
6.1 如一方违反合同约定，致使另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿受损方的损失。

6.2 如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同终止
7.1 乙方在工程完工后应向甲方提交全部交付资料，并进行工程质量验收。

经验收合格后，甲方支付尾款。

7.2 本合同在以下情况下终止：
- 双方协商一致终止；
- 法律法规规定的其他情况。

第八条其他约定
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力。

8.2 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充或修改。

8.3 本合同自双方代表人签字盖章之日起生效，并持续有效至工程完工验收。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
2024年电力建设工程施工合同模板（三）
____年电力建设工程施工合同
甲方：（委托方名称）
乙方：（承建方名称）
鉴于甲方拟开展电力建设工程项目，现委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下约定：
第一条项目基本情况
甲方于____年计划开展电力建设工程项目，项目包括但不限于以下内容：（具体工程内容及规模）
第二条工期
1. 工程的整体工期为从【年】月【日】至【年】月【日】。

2. 双方可根据实际情况协商修改工期，但必须达到项目进度的要求。

第三条施工范围
1. 乙方将按照甲方的设计文件和要求进行施工，确保工程质量高，符合国家相关法律法规和技术要求。

2. 乙方负责施工中需要使用的施工设备和人员，并确保其技术水平和安全性能达到要求。

第四条价款及支付方式
1. 乙方对该工程所需的总价款为【金额】，形式为【货币单位】。

2. 甲方按照合同约定，在工程验收合格后30个工作日内，支付总价款的【比例】作为首期款，其余部分按照进度支付。

3. 乙方完成工程的结算标准为合同价款的【百分比】。

第五条违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付款项或未按时提供项目所需的设计文件和资料，乙方有权要求支付相应的违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，乙方应负责整改，并赔偿相应的违约金。

3. 如发生不可抗力事件，导致工程无法继续施工，双方互不承担违约责任。

第六条保险责任
1. 乙方在施工期间应购买施工一切险，包括但不限于工程一切险、人身伤害险等，并按照相关法律法规缴纳保险费用。

2. 乙方应及时将保险单复印件提供给甲方，以便甲方核实保险责任。

第七条保证金
1. 乙方应在合同签订后【时间】内向甲方缴纳【金额】作为保证金。

2. 合同履行期间，乙方如未履行合同义务或拖延工程进度，甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金使用。

乙方无违约行为的情况下，甲方应在工程竣工后7个工作日内将保证金全额退还给乙方。

第八条知识产权保护
1. 在工程施工过程中产生的全部技术资料、图纸设计和其他非公开信息均归甲方所有，乙方不得擅自使用、泄露或转让给第三方。

2. 乙方应对施工期间使用的专有技术和工艺进行保密，不得将其用于其他项目或泄露给竞争对手。

第九条合同解除及争议解决
1. 当发生以下情况之一时，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金：
（1）甲方未支付相应款项超过【天数】天；
（2）甲方提供的设计文件和资料存在严重错误，无法继续施工；
（3）甲方采取不合理行为影响工程进展。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁，并按仲裁结果履行。

第十条其他约定
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为工程完工并竣工验收合格之日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。