土方工程总承包施工合同(模板)范本

土方工程总承包施工合同范本
合同编码：[填写合同编码]
签订日期：[填写签订日期]
本土方工程总承包施工合同（简称“本合同”），由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）共同签署，双方在平等、自愿的基础上，按照《合同法》的有关规定，达成如下合同：
一、项目概况
1.1 项目名称：[填写项目名称] 1.2 项目地质：[填写项目地质]
1.3 项目概述：[填写项目概述] 1.4 工程范围：[填写工程范围]
二、合同工作内容
2.1
承包商应按照业主提供的设计文件和技术要求，负责土方工程的施工、管理和监督。

2.2
承包商应按时完成土方工程，并确保工程质量符合合同约定的标准和规范。

2.3
承包商应依法合规进行土方工程施工，并负责与相关部门或单位的协调与配合工作。

三、合同价款
3.1
总价款：本合同总价款为[填写总价款金额]人民币，大写为[填写总价款金额大写]。

3.2
付款方式：双方约定按照工程进度进行阶段性支付，具体付款方式如下：
阶段一：[填写付款比例]的合同总价款，在合同签订后[填写天数]个工作日内支付；
阶段二：[填写付款比例]的合同总价款，在工程完成[填写工程完成比例]后，[填写天数]个工作日内支付；
阶段三：[填写付款比例]的合同总价款，在工程验收合格后，[填写天数]个工作日内支付。

四、工期及延期
4.1 工期：本合同工期为[填写工期]，自合同生效之日起计算。

4.2
延期：任何一方需要延长工程工期的，应在工期结束前[填写延期天数]提交书面申请，并经过双方协商一致后签订补充协议。

4.3
违约责任：未经业主同意，承包商擅自延期工期的，每延期一天，应按合同总价款的[填写违约金比例]支付违约金给业主作为赔偿。

五、合同变更和解除
5.1
合同变更：任何一方需变更本合同内容的，应在变更前提前[填写变更提前通知时间]书面通知对方，并经过双方协商一致后签订变更协议。

5.2 合同解除：情况下，承包商或业主有权解除本合同：
承包商违反合同约定，严重影响工程进行和工程质量的，业主有权解除合同，并有权要求承包商承担违约责任；
业主未按合同约定支付工程款项超过[填写天数]的，承包商有权解除合同，并有权要求业主承担违约责任。

六、争议解决
6.1
合同争议的解决方式：双方因本合同发生的一切争议，应友好协商解决。

如协商不成，可依法向合同约定所在地人民法院提起诉讼。

6.2 合同效力：本合同一式[填写份数]份，甲方、乙方各执[填写份数]份，具有同等的法律效力。

本土方工程总承包施工合同范本有效期为[填写有效期]，自合同生效之日起计算。

甲方（业主）：____________________
乙方（承包商）：____________________
日期：________ 年 ___ 月 ___ 日。