2024年度新能源发电项目施工合同4篇

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
P E R S O N A L
2024年度新能源发电项目施工合同1本合同目录一览
第一条合同主体
1.1 发包方
1.2 承包方
第二条工程内容
2.1 工程概述
2.2 工程量清单
第三条合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
第四条施工期限
4.1 施工开始时间
4.2 施工完成时间
第五条工程质量标准
5.1 质量要求
5.2 质量验收程序
第六条材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
第七条施工安全
7.1 安全措施
7.2 安全事故处理
第八条合同的履行与监督8.1 履行合同的方式
8.2 合同监督与检查
第九条变更与解除合同9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
第十条违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任承担
第十一条争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 争议解决地点
第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三条保密条款
13.1 保密内容
13.2 保密期限
第十四条其他条款
14.1 合同的附件
14.2 合同的修改和补充
第一部分：合同如下：
第一条合同主体
1.1 发包方
1.1.1 单位名称：_______
1.1.2 单位地址：_______
1.1.3 联系人：_______
1.1.4 联系电话：_______
1.2 承包方
1.2.1 单位名称：_______ 1.2.2 单位地址：_______ 1.2.3 联系人：_______ 1.2.4 联系电话：_______第二条工程内容
2.1 工程概述
2.1.1 工程名称：_______ 2.1.2 工程地点：_______ 2.1.3 工程规模：_______ 2.1.4 工程性质：_______ 2.2 工程量清单
2.2.1 项目一：_______ 2.2.2 项目二：_______ 2.2.3 项目三：_______ 2.2.4 项目四：_______第三条合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 总价金额：_______
3.1.2 币种：_______
3.1.3 支付方式：_______ 3.2 价格调整机制
3.2.1 调整因素：_______ 3.2.2 调整方式：_______ 3.2.3 调整时间：_______第四条施工期限
4.1 施工开始时间
4.1.1 开始日期：_______ 4.1.2 开始时间：_______ 4.2 施工完成时间
4.2.1 完成日期：_______ 4.2.2 完成时间：_______第五条工程质量标准
5.1 质量要求
5.1.1 标准一：_______ 5.1.2 标准二：_______ 5.1.3 标准三：_______
5.2 质量验收程序
5.2.1 验收方式：_______
5.2.2 验收时间：_______
5.2.3 验收标准：_______
第六条材料与设备
6.1 材料供应
6.1.1 材料名称：_______
6.1.2 材料数量：_______
6.1.3 材料质量标准：_______ 6.2 设备供应
6.2.1 设备名称：_______
6.2.2 设备数量：_______
6.2.3 设备质量标准：_______第七条施工安全
7.1 安全措施
7.1.1 安全措施一：_______ 7.1.2 安全措施二：_______ 7.1.3 安全措施三：_______
7.2 安全事故处理
7.2.1 事故处理方式：_______
7.2.2 事故处理责任人：_______
7.2.3 事故处理时间：_______
第八条合同的履行与监督
8.1 履行合同的方式
8.1.1 发包方应提供的条件：_______ 8.1.2 承包方应承担的义务：_______ 8.1.3 工程进度报告：_______
8.2 合同监督与检查
8.2.1 监督方式：_______
8.2.2 检查频率：_______
8.2.3 监督机构：_______
第九条变更与解除合同
9.1 合同变更条件
9.1.1 变更条件一：_______
9.1.2 变更条件二：_______
9.1.3 变更程序：_______
9.2 合同解除条件
9.2.1 解除条件一：_______
9.2.2 解除条件二：_______
9.2.3 解除程序：_______
第十条违约责任
10.1 违约行为
10.1.1 违约行为一：_______ 10.1.2 违约行为二：_______ 10.1.3 违约行为三：_______ 10.2 违约责任承担
10.2.1 责任承担方式一：_______ 10.2.2 责任承担方式二：_______ 10.2.3 责任承担方式三：_______第十一条争议解决
11.1 争议解决方式
11.1.1 协商解决：_______
11.1.2 调解解决：_______
11.1.3 仲裁解决：_______
11.2 争议解决地点
11.2.1 地点选择：_______
11.2.2 仲裁机构：_______
第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件
12.1.1 生效条件一：_______
12.1.2 生效条件二：_______
12.2 合同变更程序
12.2.1 变更程序一：_______
12.2.2 变更程序二：_______
12.3 合同终止条件
12.3.1 终止条件一：_______
12.3.2 终止条件二：_______
第十三条保密条款
13.1 保密内容
13.1.1 保密信息一：_______
13.1.2 保密信息二：_______
13.2 保密期限
13.2.1 期限一：_______
13.2.2 期限二：_______
第十四条其他条款
14.1 合同的附件
14.1.1 附件一：_______
14.1.2 附件二：_______
14.2 合同的修改和补充
14.2.1 修改方式：_______
14.2.2 补充内容：_______
第二部分：第三方介入后的修正
第一条第三方介入的概念和界定
1.1 第三方介入指在本合同执行过程中，除甲乙方以外的其他主体参与合同的履行、监督、争议解决等活动。

1.2 第三方可以是中介方、监管方、审计方、技术支持方等，具体身份和职责在合同附件中明确。

1.3 第三方介入并不意味着甲乙方的权利和义务的转移，甲乙方仍需按照合同约定履行各自的义务。

第二条第三方介入的条件和程序
2.1 第三方介入的条件
2.1.1 甲乙方认为第三方介入有助于合同的履行和解决争议时，可协商一致选择合适的第三方介入。

2.1.2 第三方介入需经过甲乙双方的书面同意，并在合同中明确第三方的身份和职责。

2.2 第三方介入的程序
2.2.1 甲乙双方应在合同中约定第三方的介入程序，包括但不限于选择、任命、监督和评估第三方的工作。

2.2.2 第三方应在甲乙双方的指导和监督下履行其职责，并按照合同约定提供服务。

第三条第三方的主要职责和权利
3.1 第三方的主要职责
3.1.1 提供专业意见：第三方应根据自己的专业领域，为甲乙方提供技术、管理、法律等方面的专业意见。

3.1.2 监督合同履行：第三方应监督甲乙双方按照合同约定履行义务，确保工程质量和进度。

3.1.3 协调解决争议：第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议，维护双方合法权益。

3.2 第三方的权利
3.2.1 获得报酬：第三方按照合同约定，有权获得相应的报酬。

3.2.2 要求协助：第三方在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。

第四条第三方介入对甲乙方的影响
4.1 甲乙方的权利和义务
4.1.1 甲乙方应按照合同约定履行各自的义务，并配合第三方的工作。

4.1.2 甲乙方应承担第三方介入所产生的额外费用，包括但不限于第三方的报酬、差旅费等。

4.2 甲乙方的责任限制
4.2.1 甲乙方对第三方的工作结果承担责任，但第三方的工作结果不得影响甲乙方根据本合同应承担的责任限额。

第五条第三方介入的争议解决
5.1 第三方介入产生的争议，应通过协商解决，协商不成的，可以适用本合同争议解决条款。

5.2 第三方在解决争议过程中，应保持中立立场，公正无私地协助甲乙双方达成共识。

第六条第三方与其他各方的关系
6.1 第三方与甲乙方：第三方应独立于甲乙方，提供客观、公正的服务。

6.2 第三方与监理方：监理方应负责对工程质量和进度的监督，第三方应在监理方的指导下提供专业服务。

6.3 第三方与施工方：施工方应按照第三方的要求和技术标准进行施工，第三方应对施工方的施工质量进行监督。

第七条第三方责任限额的明确
7.1 第三方在履行合同过程中，因过失导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。

7.2 第三方责任限额应在本合同中明确，限额可根据第三方的工作性质、风险程度等因素确定。

7.3 第三方在承担赔偿责任时，甲乙方应提供必要的证据，证明损失与第三方的过失有直接因果关系。

第八条第三方介入的终止和退出
8.1 第三方介入的终止
8.1.1 合同履行完毕，第三方的工作自然终止。

8.1.2 甲乙双方协商一致，可以提前终止第三方的介入。

8.2 第三方退出合同的程序
8.2.1 第三方应向甲乙双方提交退出通知，说明退出的原因和时间。

8.2.2 甲乙双方应接受第三方退出的通知，并按照合同约定处理后续事宜。

第九条第三方介入的书面协议
9.1 甲乙双方与第三方就介入事项达成一致后，应签订书面协议，作为本合同的附件。

9.2 书面协议应明确第三方的身份、职责、报酬、责任限额等事项。

第十条合同的修改和补充
10.1 本合同的修改和补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。

10.2 修改和补充的内容，应符合我国法律法规的规定，不得违反合同的原则和宗旨。

第三部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：合同主体资质证明
附件二：工程设计文件
附件三：材料供应清单
附件四：设备供应清单
附件五：施工方案和安全措施
附件六：工程量清单
附件七：付款计划和付款方式
附件八：工期延误违约金计算公式
附件九：质量缺陷赔偿计算公式
附件十：合同变更协议模板
附件十一：争议解决协议模板
附件十二：保密协议
附件十三：第三方介入协议
附件十四：合同履行监督报告
附件一：合同主体资质证明
详细要求：甲乙双方应提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明材料，以证明其具备合同主体资格。

附件二：工程设计文件
详细要求：包括工程设计说明书、施工图纸、技术规范等，应符合国家相关标准和规定。

附件三：材料供应清单
详细要求：列明所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息，并提供材料合格证明。

附件四：设备供应清单
详细要求：列明所有设备名称、型号、数量、质量标准等信息，并提供设备合格证明。

附件五：施工方案和安全措施
详细要求：包括施工流程、施工方法、安全措施、应急预案等，应符合国家相关标准和规定。

附件六：工程量清单
详细要求：列明所有工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，并提供工程量计算书。

附件七：付款计划和付款方式
详细要求：明确付款的时间、金额、方式等，并提供付款凭证。

附件八：工期延误违约金计算公式
详细要求：明确工期延误违约金的计算方法，包括计算基数、利率、违约金比例等。

附件九：质量缺陷赔偿计算公式
详细要求：明确质量缺陷赔偿的计算方法，包括计算基数、赔偿比例等。

附件十：合同变更协议模板
详细要求：提供合同变更协议的模板，明确变更的内容、范围、程序等。

附件十一：争议解决协议模板
详细要求：提供争议解决协议的模板，明确争议解决的方式、机构、程序等。

附件十二：保密协议
详细要求：明确保密信息的内容、保密期限、保密义务等。

附件十三：第三方介入协议
详细要求：明确第三方的身份、职责、报酬、责任限额等。

附件十四：合同履行监督报告
详细要求：定期提供合同履行情况的监督报告，包括工程进度、质量情况、安全状况等。

说明二：违约行为及责任认定：
违约行为：
1. 甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等。

2. 乙方未按照合同约定履行施工义务，工程质量不符合约定标准。

3. 甲方未按照约定时间支付工程进度款、尾款等。

4. 乙方未按照约定时间完成工程，造成工期延误。

5. 甲方未按照约定提供设计变更、工程变更等。

6. 乙方未按照约定提供技术支持、售后服务等。

7. 双方未按照约定履行合同的其他义务。

违约责任认定：
1. 违约行为导致合同不能履行或者损失的，违约方应承担相应的违约责任。

2. 工期延误的，违约方应按照合同约定支付违约金。

3. 质量不符合约定的，违约方应承担返工、修复、赔偿等责任。

4. 甲方未支付工程款的，乙方有权暂停施工，并按照合同约定追究甲方责任。

6. 双方未履行合同的其他义务的，应承担相应的违约责任。

示例说明：
1. 若甲方未按照合同约定提供施工场地，导致乙方无法按时开工，乙方有权要求甲方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定完成工程，导致工期延误，乙方应按照
合同约定支付违约金。

3. 若甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

4. 若乙方提供的工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工、修复，并有权解除合同。

全文完。

2024年度新能源发电项目施工合同2
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1 发包方
1.2 承包方
1.3 项目地点
1.4 项目内容
第二条合同范围与工程量
2.1 工程量清单
2.2 工程质量标准
2.3 工程进度要求
第三条合同价格与支付方式
3.1 合同总价
3.2 支付条款
3.3 价格调整机制
第四条工期与进度
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 进度报告
第五条施工质量与验收
5.1 质量控制措施
5.2 验收程序
5.3 质量保修期
第六条安全生产与环保要求6.1 安全生产措施
6.2 环保措施
6.3 事故应急预案
第七条变更与解除合同
7.1 合同变更条件
7.2 合同解除条件
7.3 变更与解除的程序
第八条违约责任
8.1 发包方的违约责任
8.2 承包方的违约责任
8.3 违约赔偿方式
第九条争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁或诉讼地点
9.3 适用法律
第十条保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限
10.3 违约保密条款
第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件
11.2 合同修改程序
11.3 合同终止条件
第十二条其他条款
12.1 不可抗力
12.2 广告与宣传
12.3 第三方受益人
第十三条附件
13.1 工程量清单
13.2 设计文件
13.3 相关许可证件
第十四条签署
14.1 合同签署日期
14.2 签署地点
14.3 合同正本与副本份数
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1 发包方
1.2 承包方
1.3 项目地点
本项目位于（具体地址），占地面积约为（面积），甲方拥有该项目的土地使用权。

1.4 项目内容
本合同项下的项目内容为（简要描述项目性质和规模，如光伏发电站、风力发电站等），包括但不限于：（1）设备采购及安装；（2）土建工程；（3）电气工程；（4）调试与验收等。

第二条合同范围与工程量
2.1 工程量清单
附件一为本项目的工程量清单，详细列出了工程项目的名称、数量、单位、工程量和质量要求等。

乙方应按照工程量清单的要求完成施工。

2.2 工程质量标准
乙方应按照中国行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量满足设计文件和合同要求。

工程质量标准包括但不限于：（1）设备安装应符合相关规范和厂家要求；（2）土建工程应满足结构安全和使用功能；（3）电气工程应保证安全、可靠、高效；（4）调试与验收应达到甲方和行业标准。

2.3 工程进度要求
乙方应按照合同约定的工期完成施工。

具体工期要求见附件二，乙方应严格按照工期计划进行施工，如有特殊情况导致无法按时完成，应及时与甲方沟通，并采取措施确保工程进度。

第三条合同价格与支付方式
3.1 合同总价
本合同总价为中国货币（大写金额），小写金额（具体金额），人民币元。

3.2 支付条款
甲方按照乙方实际完成工程进度和质量情况，分期支付合同价款。

具体支付方式和进度见附件三。

3.3 价格调整机制
合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，导致合同价款需要调整的，双方可协商确定调整方式和金额。

第四条工期与进度
4.1 开工日期
本合同约定的开工日期为（具体日期），乙方应在该日期前完成所有准备工作，并正式开始施工。

4.2 竣工日期
本合同约定的竣工日期为（具体日期），乙方应在该日期前完成所有施工内容，并提交验收。

4.3 进度报告
乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、工程质量情况、下一步工作计划等。

第五条施工质量与验收
5.1 质量控制措施
乙方应建立健全质量管理体系，加强现场质量控制，确保工程质量满足合同要求。

5.2 验收程序
本工程验收分为初步验收和最终验收。

初步验收在工程完成后进行，最终验收在工程运行稳定后进行。

验收程序见附件四。

5.3 质量保修期
本工程保修期为（保修期限），自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，乙方应对工程质量问题负责维修或更换，并承担相应费用。

第六条安全生产与环保要求
6.1 安全生产措施
乙方应按照中国法律法规和甲方要求，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。

6.2 环保措施
乙方应按照中国法律法规和甲方要求，制定并落实环保措施，确保
施工过程中的环境保护。

6.3 事故应急预案
乙方应制定事故应急预案，并在施工现场明显位置张贴。

如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并报告甲方。

第八条违约责任
8.1 发包方的违约责任
甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）。

如甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。

8.2 承包方的违约责任
乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）。

如乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8.3 违约赔偿方式
违约方应按照守约方的要求，采取补救措施或支付违约金、赔偿金。

如违约行为给守约方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

第九条争议解决
9.1 争议解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2 仲裁或诉讼地点
争议解决的地点为（具体地点），包括但不限于：（1）仲裁；（2）诉讼。

9.3 适用法律
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十条保密条款
10.1 保密内容
双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。

10.2 保密期限
保密期限为（具体期限），自双方签署本合同时起计算。

10.3 违约保密条款
如任何一方违反保密义务，应向守约方支付违约金，违约金为泄露信息造成对方损失的（百分比）。

如泄露信息给守约方造成严重损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

第十一条合同的生效、修改与终止
11.1 合同生效条件
本合同自双方签字或盖章之日起生效。

11.2 合同修改程序
合同修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。

11.3 合同终止条件
合同终止的条件为：（1）工程竣工并验收合格；（2）双方协商一致；（3）合同约定的其他终止条件。

第十二条其他条款
12.1 不可抗力
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。

不可抗力事件包括：（1）自然灾害；（2）社会事件；（3）政府政策变化等。

12.2 广告与宣传
未经对方书面同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传。

12.3 第三方受益人
本合同任何条款的履行均不构成任何第三方的权利或义务。

第十三条附件
13.1 工程量清单
附件五为本项目的工程量清单，详细列出了工程项目的名称、数量、单位、工程量和质量要求等。

乙方应按照工程量清单的要求完成施工。

13.2 设计文件
附件六为本项目的相关设计文件，包括但不限于：（1）施工图纸；（2）技术规范；（3）操作手册等。

13.3 相关许可证件
附件七为本项目所需的相关许可证件，包括但不限于：（1）施工许可证；（2）安全生产许可证；（3）环保审批文件等。

第十四条签署
14.1 合同签署日期
本合同于（签署日期）由双方签署。

14.2 签署地点
本合同于（签署地点）签署。

14.3 合同正本与副本份数
本合同一式（份数）份，甲乙双方各执（份数）份，具有同等法律效力。

第二部分：第三方介入后的修正
鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项进行补充约定。

第一条第三方定义
本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的自然人、法人或其他组织。

第二条第三方介入的情形
第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）提供货物或服务；（2）提供技术支持；（3）参与工程设计；（4）协助施工；（5）其他与本合同履行相关的辅助性工作。

第三条第三方责任
第三方介入本合同的，应独立承担相应的责任。

甲方和乙方均不承担第三方行为的法律后果。

第四条第三方 selection and engagement
甲方和乙方应审慎选择和 engage 第三方，并对其资质、能力和信誉进行充分调查。

如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失的，甲方和乙方应按照本合同约定承担相应责任。

第五条第三方义务
第三方介入本合同的，应遵守中国法律法规，按照甲方和乙方的要
求，履行相关义务。

如第三方未履行义务或违反法律法规的，应承担相应责任。

第六条第三方责任限额
如第三方因履行本合同导致损失的，甲方和乙方不承担超过合同总价款（百分比）的责任。

第三方应自行承担超出该限额的责任。

第七条第三方权益保护
第三方如认为其权益受到侵害的，有权依法向甲方、乙方主张权利。

甲方和乙方应在合理范围内协助第三方维护其权益。

第八条第三方支付
如第三方参与本合同的，甲方和乙方应在合同价款中单独列支第三方费用。

第三方费用的支付方式、进度和标准应由甲方和乙方协商确定。

第九条第三方保密义务
第三方应按照甲方和乙方的要求，对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等进行保密。

如第三方泄露秘密的，应承担违约责任。

第十条第三方解除合同
如第三方因特殊原因无法继续履行合同的，有权解除合同。

解除合同的程序、后果及相关责任应由甲方和乙方协商确定。

第十一条第三方违约
第三方如违反本合同的，应承担违约责任。

甲方和乙方有权选择向第三方主张违约金、赔偿金等违约责任。

第十二条第三方与甲方、乙方的关系
第三方与甲方、乙方之间不存在任何代理、合伙或其他法律关系。

第三方行为的法律后果由第三方独立承担。

第十三条第三方介入的合同变更
如第三方介入导致合同内容发生变更的，甲方和乙方应按照本合同约定的变更程序进行协商。

第十四条第三方介入的合同终止
如第三方介入导致合同终止的，甲方和乙方应按照本合同约定的终止程序进行协商。

第十五条第三方介入的争议解决
第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

本部分是对原合同的补充约定，与原合同具有同等法律效力。

如本部分与原合同有任何冲突，以本部分为准。

第三部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：工程量清单
详细列出了工程项目的名称、数量、单位、工程量和质量要求等。

乙方应按照工程量清单的要求完成施工。

附件二：设计文件
包括施工图纸、技术规范、操作手册等，为本项目的施工提供详细的技术指导。

附件三：支付条款
详细说明了合同价款的支付方式、进度和标准，以及价格调整机制。

附件四：工程验收程序
明确了工程验收的程序和要求，包括初步验收和最终验收。

附件五：保密协议
规定了双方在合同履行过程中应遵守的保密义务，包括保密内容、保密期限和违约保密条款。

附件六：安全生产与环保措施
详细说明了乙方应遵守的安全生产措施和环保措施，以及事故应急预案。

附件七：相关许可证件
包括施工许可证、安全生产许可证、环保审批文件等，为本项目的
合法施工提供支持。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 乙方未能按照工程量清单的要求完成施工，或施工质量不符合合同约定的。

2. 乙方未能按照设计文件、技术规范和操作手册等进行施工，导致工程质量问题。

3. 乙方未能按照约定的工期完成施工，或未能按时提交验收。

4. 乙方违反保密义务，泄露甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等。

5. 乙方违反安全生产和环保措施，导致安全事故或环境污染。

违约责任认定标准：
1. 乙方违约行为导致工程质量不符合合同约定的，乙方应承担修复、返工等责任，并支付违约金。

2. 乙方违约行为导致工期延误的，乙方应支付逾期竣工违约金，计算方式为合同总价款的（百分比）。

3. 乙方违反保密义务的，应支付违约金，违约金为泄露信息造成对方损失的（百分比）。

如泄露信息给甲方和乙方造成严重损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

4. 乙方违反安全生产和环保措施的，应承担安全事故或环境污染。