2019厂区施工合同
施工合同范本20193篇
施工合同范本20193篇篇一施工合同范本 2019甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]%支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
厂区建设工程施工合同6篇
厂区建设工程施工合同6篇篇1厂区建设工程施工合同一、双方当事人甲方：（合同甲方全称、法定代表人、联系方式、地址）乙方：（合同乙方全称、法定代表人、联系方式、地址）二、合同目的为了明确厂区建设工程的施工内容、要求、费用及保障双方的合法权益，甲乙双方依据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经协商一致，就甲方委托乙方进行厂区建设工程进行如下约定。
三、工程概况及规模根据甲方的要求，乙方将承担厂区建设工程的全部施工工作，包括但不限于建筑、设备安装、电气、排水、通风、消防等。
工程规模包括（具体描述规模），并规定工程的期限、质量等。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款总额为（具体金额）人民币，具体开工款、进度款、质保金等详见附件付款方式。
2. 甲方应在工程款项规定的付款期限内将合同价款支付给乙方，并在付款时向乙方出具相应的发票或其他凭证。
3. 若甲方未按时支付工程款，应按照合同规定支付滞纳金。
五、工程质量要求1. 乙方应严格遵守国家有关建筑标准及规定，确保工程质量符合甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应承担一定的质量保修期责任，并在此期限内免费维修工程中的质量问题。
3. 如工程质量未达到要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、工程安全及环保1. 乙方应制定相关施工方案，保证施工过程中各项工程安全措施的实施，确保施工人员及周边居民的安全。
2. 施工现场应符合国家相关的环保要求，保证不对周边环境造成污染。
3. 若因乙方的工程施工导致环境污染或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、工程变更及索赔1. 若因工程需要或其他特殊情况，需要变更工程内容或规模，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 双方在合同履行过程中，如发生争议或索赔，应及时与对方协商解决，如无法协商解决，应提交相关仲裁部门进行调解。
八、其他约定1. 本合同自双方签订后生效，任何关于合同内容的修改，须经双方协商一致并签订书面协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2019年最新施工合同范本5篇
2019年最新施工合同范本5篇施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是小编整理的2019年最新施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019年最新施工合同范本委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________工程内容：详见合同附件一。
委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
工程工期：1、开工日期：年月日，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期：年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价：万仟百拾元。
六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
甲方采购后材料经乙方负责保管。
由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。
提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。
施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。
施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
乙方须按时完成工程。
若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。
整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。
若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
2019版施工合同范本
2019版施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________5. 工程质量：__________6. 工期：__________二、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 付款方式：__________三、工程承包范围1. 承包范围：__________2. 承包方式：__________四、工程质量1. 工程质量应达到国家相关质量验收标准。
2. 工程质量保证期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、工期1. 工程总工期为__________天，自合同签订之日起计算。
2. 工期延误：__________六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产责任制度，加强安全生产管理，配备必要的安全生产设施和劳动保护用品。
3. 乙方应承担因施工原因造成的安全生产事故的责任。
七、环境保护1. 乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施保护施工现场的环境。
2. 乙方应承担因施工原因造成的环境污染和生态破坏的责任。
八、合同变更和解除1. 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
2. 合同变更和解除不免除双方在变更和解除前的权利和义务。
九、违约责任1. 甲方违约：__________2. 乙方违约：__________十、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工业厂房施工合同（精选15篇）
工业厂房施工合同（精选15篇）工业厂房篇1甲方：乙方：甲乙双方经充分协商，本着平等、互利、诚信的原则，甲方同意将*厂房工程中的钢管架部分承包给乙方施工，为进一步明确双方在工程施工中应尽职责和享有的权利，双方一致同意签订以下合同，以便双方日后共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围及内容：施工图范围内的所有所需的钢管架及配件、架子搭设，实行包工包料;另吊机安装及租金，另外增加15000元。
四、计算方式：工程量按建筑实际面积计算，每平方米 67 元。
五、付款方式：牛腿砼完工以后，付总工程量的30%。
内外架全部搭好以后，付总工程量的50%。
整体竣工验收合格1个月后全部付清(所有架子部分均已退场)。
六、工资发放：根据劳动部门及主管单位的规定，民工工资一定要发到民工手中，根据完成情况民工工资由乙方自行发放，甲方有权监督。
乙方应向甲方提供有民工签字的发放清单。
如有民工没有拿到工资，到劳动局及主管部门去投诉，造成不良后果由乙方自行负责，项目部及衢州东方特钢有限公司不负任何责任，如在投诉后一周内乙方仍不发放工资或发生多人投诉则项目部有权在应付乙方的款额内直接给民工发放工资。
鉴于以上情况给甲方带来的负面影响，发清工资以后甲方有权要求乙方支付赔偿金，赔偿金按完成发给民工的全部工资金额的两倍计算，由甲方直接在支付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向己方继续主张。
七、质量要求：按国家规定的施工规范进行施工，保证合格以上。
八、工程施工安全、乙方一定要听从甲方施工人员安排。
乙方在施工过程中需安全施工，如果在施工过程中发生事故和意外事故，除保险公司理赔外，其余费用由乙方承担，甲方不负任何责任。
乙方须交施工人员的身份证复印件1张，保险由甲方统一办理。
九、违约责任：1、乙方承包工程，由于乙方原因造成返工的,由乙方承担工期延误及返工责任(含材料费)。
2、乙方在施工期间如不能胜任，拖延工期影响甲方质量和工期的，中途无论遇到什么困难不能停工或不做，如有发生，甲方有权单方终止合同。
2019施工合同样式
2019施工合同样式1. 合同背景本合同由施工方与业主方签订，旨在明确双方在施工项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
2. 合同条款本合同包括以下主要条款：2.1 项目描述详细描述施工项目的性质、范围和工期要求，确保双方对项目的理解和预期一致。
2.2 工期和里程碑明确施工工期的起止时间和关键里程碑节点，以便双方能够按时完成各项工作。
2.3 付款方式规定付款方式和时间表，确保施工方能按时收到合理的付款以维持项目的正常进行。
2.4 变更和索赔确定变更和索赔的程序和要求，以应对项目中可能出现的不可预见情况，同时保护双方的权益。
2.5 质量和安全明确质量和安全标准，确保施工方按照相关要求进行施工，以保障项目的质量和工人的安全。
2.6 保险责任规定施工方应购买适当的保险，并明确保险责任的范围和金额，以应对施工期间可能发生的意外事件。
2.7 违约责任明确双方违约责任和违约金的支付方式，以确保合同的履行和维护双方的合法权益。
2.8 保密条款确保双方在合同履行期间和之后对涉及商业机密和保密信息的保密义务，以保护双方的商业利益。
2.9 解决争议规定解决争议的方式和程序，如仲裁或诉讼，以确保争议能够得到公正和及时的解决。
3. 合同签署本合同需由施工方和业主方双方代表签署，并加盖公章，以确保合同的法律效力。
4. 合同生效本合同自双方代表签署之日起生效，并持续有效直到项目完工并结清所有款项。
5. 其他事项双方可根据实际情况协商并在合同中注明其他重要事项，以确保项目的顺利进行和双方合法权益的保护。
以上为2019年施工合同样式的主要内容，具体条款可根据实际情况进行调整和补充。
本合同旨在提供一份简单明了的合同样式，以避免法律复杂性和不必要的纠纷。
请根据具体需求进行修改和使用。
厂区工程施工合同
厂区工程施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：______________签订地点：______________鉴于甲方需要在位于[具体地址]的厂区进行工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量标准：________________6. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：[金额]（￥[小写金额]）。
2. 工程款支付方式：________________3. 工程款支付时间：________________4. 工程款支付条件：________________第三条工程质量1. 乙方必须按照国家规定的施工质量标准和甲方的要求进行施工。
2. 甲方有权对工程质量进行检查，乙方应予以配合。
第四条工程期限1. 乙方应严格按照合同约定的工程期限完成施工。
2. 如遇不可抗力或甲方同意的延期情况，工程期限相应顺延。
第五条安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应为施工人员投保工伤保险和意外伤害保险。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收。
第七条违约责任1. 因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿修理或返工。
2. 因乙方原因导致工程延期的，乙方应支付违约金，违约金的计算方式为：________________3. 因甲方原因导致工程延期的，甲方应支付违约金，违约金的计算方式为：________________4. 其他违约责任：________________5. 违约方应承担因违约给对方造成的损失。
厂区施工合同5篇
厂区施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方厂区施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________厂区施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括厂区道路建设、厂房建设及其他附属设施的施工。
二、工程期限1. 本工程自签订合同之日起开工，工期为______个月。
2. 如有特殊情况需延长工期，应取得甲方同意并签订书面协议。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包干价，包含材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）剩余______%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照设计要求及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 隐蔽工程及单项工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。
4. 本工程保修期为______年，保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、安全施工1. 乙方必须按照安全施工规范进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，因乙方安全措施不当造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的安全施工进行监督和检查，提出安全施工方面的意见和建议。
六、违约责任1. 乙方不能按期开工或中途无故停工的，应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
2. 乙方施工不符合设计要求或国家相关施工规范的，乙方应无条件返工或整改，并承担相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：建设工程施工合同工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司工程地点：佛山市南海丹灶金沙发包人：李满星承包人：张日成发包单位：李满星（简称“甲方”）承包单位：张日成（简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，双方经充分协商一致，双方签订本《建设工程施工合同》，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司厂房宿舍。
2、工程概况：总建筑面积为：52490.94M2（其中：办公楼面积3942.9 M2、宿舍楼面积1990.76 M2、车间A面积9218.77 M2、车间B面积5868.68 M2、车间C面积14301.14 M2、车间D面积9166.45、车间E面积8002.23 M2），结构形式：框架结构。
3、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。
4、新建工程全厂的室外路面道路、室外市政排水工程。
5、现场条件：基本完成“三通一平”（红线以外20m通水、通电、通道路及红线范围内场地基本平整）6、工程地点：佛山市南海丹灶金沙。
二、工程承包内容及施工范围1、新建工程的基础工程包括：桩基础工程（工程桩检测所有费用由甲方负责）、土方开挖、基础工程。
2、新建的主体及装饰工程包括：报建施工图纸和报价的全部土建工程项目（详工程报价表项目内容），含地面装饰、厕所沉池及管道口的防水、天面防水、天面隔热层、内外墙体及装饰、变形缝、楼梯扶手。
（本工程合同不包含：消防、水电，旧厂区原有室外路面修复、原厂区室内工程及钢结构部分、绿化等）3、新建工程的装饰标准。
现暂定室内装饰标准为：室内墙身及天花一般抹灰并刮塑二次，卫生间地面铺600×600防滑砖，墙身1500高贴300×450瓷片砖。
楼梯间装饰标准为：楼梯级铺砖；楼梯扶手不锈钢201，墙身及天棚一般抹灰，脚线扫水泥浆。
C、D车间地面水泥色水磨石。
办公楼地面铺1000×1000抛光砖，厂房、宿舍楼地面铺800×800抛光砖（除C、D厂房）。
铝合金窗材料1.4国标，玻璃5厘厚。
4、新建工程的防雷安装工程：桩基础接地；柱内引下线；天面避雷网及避雷针等施工图纸的内容。
5、新建工程的由甲方直接分包的工程内容不纳入本次合同范围，包括：电力电气工程、给水、消防工程；智能化、广播电视、通讯管网工程、绿化工程等。
在竣工验收时其分包的各分项竣工资料必须由各分包单位整理。
6、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。
7、室外路面道路、室外市政排水工程。
8、消防、水电给排水等预留孔。
9、土建报建，报建费用政府有明确规定的，甲方和乙方各自承担，未有明确规定的费用由甲方承担，工人工资保证金由乙方。
三、工程造价的确定1、本工程总造价按63,183,170元（陆仟叁佰壹拾捌万叁仟壹佰柒拾元整）人民币总包干(不含税金)。
以上报价已含土建水电、资料费、材料检测费、文明施工费、土建竣工验收费用。
佛山禅宝饮料厂土建排水工程及旧厂区翻新工程造价表序号单位工程名称建筑面积工程预算造价总价下浮点数工程结算造价1 办公楼3942.91 ㎡6,863,697 元0.08 6,314,601 元2 宿舍楼1990.76 ㎡3,504,538 元0.08 3,224,175 元3 车间A 9218.77 ㎡10,975,713 元0.08 10,097,656 元4 车间B 5868.68 ㎡6,350,308 元0.08 5,842,283 元5 车间C 14301.14 ㎡15,164,582 元0.08 13,951,415 元6 车间D 9166.45 ㎡9,598,697 元0.08 8,830,801 元7 车间E 8002.23 ㎡11,457,034 元0.08 10,540,471 元8 室外市政排水/ 758,646 元0.10 682,781 元9 室外路面工程/ 2,463,777 元0.10 2,217,399 元10旧厂房外墙及围墙翻新工程/ 1,646,207 元0.10 1,481,586 元合计结算总造价63,183,170 元说明：以上工程结算造价不含税金，税金由甲方支付（税金总额为：4013746元）2、甲方另行的发包工程施工单位生活用水、用电的一切费用由分包单位负责，并由分包单位提供水、电表，乙方负责装表。
3、变更签证必须由甲乙双方代表、监理方签名确认并加盖甲方工程专用章方为有效。
4、变更签证项目7个工作日内完成签证手续，每月25日前乙方汇总当月签证单并作好结算资料交甲方审核，甲方应予下个月5日前完成审核手续，审核后在1个月内办理结算并支付费用。
5、乙方对甲方直接分包的工程, 收取分包工程总造价的 1.5% 作为管理费、配合费支付给乙方，乙方不再收取各分包费用，除水电费外）。
乙方提供水电，水、电费用由分包方直接支付给乙方（由分包单位提供水、电表，乙方接装，设立独立表计量）。
甲方直接分包的工程，工程安装完成后，修补洞口工作由分包单位负责，乙方提供水泥、砂、砂浆机。
四、承包方式：1、包工、包材料、包质量、包工期、包安全、包材料检测、包验收（不包税费）。
五、工期要求1、开工日期暂定为 2013年4月30日，实际开工日期以双方现场代表签署开工令为准，交付甲方使用时间为2014年2月30日，总工期为：330天（不含打桩）。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
3、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
因错峰用电而致停电的，由乙方自行安排生产时间，工期不顺延、雨天不顺延。
6、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
7、由于甲方直接分包的施工单位延误工期的，应分析原因，确认属分包单位责任的，经甲方和监理单位签证确认后本工程工期可以顺延。
六、工程结算和付款方式甲方每期工程进度款汇入乙方银行账户，乙方收到甲方款项后，开具收据给甲方。
乙方账户户名：张日成账号：80010000745796001 开户银行：南海农村商业银行丹灶支行工程进度款支付表序工程进度支付方式支付工程款项号1 桩基础完成工程量50% 支付总工程款63,183,170元的 5 % 3,159,159 元2 全部完成基础至正负零支付总工程款63,183,170元的10 % 6,318,317 元3 全部完成二层楼面结构支付总工程款63,183,170元的10 % 6,318,317 元4 全部完成四层楼面结构支付总工程款63,183,170元的10 % 6,318,317 元5 全部主体结构天面封顶支付总工程款63,183,170元的20 % 12,636,634 元6 全部完成内外砖墙砌体支付总工程款63,183,170元的10 % 6,318,317 元7 全部拆完外排栅支付总工程款63,183,170元的15 % 9,477,476 元8 全部房产证交给甲方支付总工程款63,183,170元的12 % 7,581,980 元9 全部交房产证后6个月后支付总工程款63,183,170元的 5 % 3,159,159 元10 验收一年期满后15天内支付总工程款63,183,170元的 3 % 1,895,495 元合计63,183,170 元七、安全、质量标准1、关安全生产的约定○1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关的法规、规范。
○2由于乙方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、防火设计规范，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○4乙方在施工期间应文明施工，如发生扰民事件，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○5严格执行国家安全生产方针，认真落实各项安全措施，确保安全施工。
因乙方施工造成的一切质量事故和安全事故，其责任和经济损失（包括造成甲方的经济损失）均由乙方负责。
2、工程质量及验收的约定○1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
○2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
○3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
○4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
○5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后 1 天内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
○6、柱和梁模板采用新的模板制作安装。
八、保修项目的质量保修期从工程竣工验收之日算起；质量保修期限一年。
九、双方责任和义务1、甲方责任和义务：(1)甲方将已完成“三通一平”的场地交给乙方施工，施工期间的临时排水由乙方按三级沉淀过滤的施工方法进行处理，自行连接到现有的市政排水管，费用由甲方负责。
(2)提供完整的建筑、结构施工图纸一式六份，水电施工图纸一式两份及相关技术资料给乙方。
(3)本工程需连续施工，在施工过程中，若因甲方的原因导致停工、工期延迟，工期顺延签证由甲方工程部与乙方签定。
(4)本工程若甲方所承诺的付款未能兑现，则工期顺延。
(5)甲方委派工程部为现场管理代表，负责监督检查工程质量、进度、安全等管理工作；组织施工报建、工程开工、图纸会审、工程例会及办理施工方案、工程计划和完成报表审核、隐蔽工程验收、工程签证等管理工作和工程施工期间的质量验收及其他事宜；代表甲方行使和执行甲方的工程管理的权利和义务。
(6)调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定。
(7)负责组织工程竣工和结算工作。
2、乙方责任和义务：（1）、乙方对现场的安全和照管负责，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通；在施工期间由于乙方原因而发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。