智能化系统工程施工合同书
智能化系统建设工程合同6篇
智能化系统建设工程合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方智能化系统建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________智能化系统建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格并运行一个月后，甲方支付乙方剩余的______%工程款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的______个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、工程保修1. 保修范围：本工程所包含的智能化系统。
2. 保修期限：工程竣工验收合格之日起______年。
3. 保修责任：乙方在保修期内负责免费维修，因甲方原因造成的损坏除外。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应按每日______%向乙方支付逾期违约金。
2. 乙方未按约定完成工程施工的，应按工程总价的______%向甲方承担违约责任。
3. 因乙方施工质量问题导致工程验收不合格的，乙方应负责整改并承担相应损失。
七、其他事项1. 本工程的变更、补充等事宜，应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
(完整版)智能化工程施工合同
(完整版)智能化工程施工合同智能化工程施工合同（完整版）本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签订，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，就智能化工程的施工事项达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在智能化工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照计划、按照标准、按时、合格地完成，维护双方的合法权益。
第二条合同基本信息甲方：（详细填写甲方名称、地址、法定代表人等信息）乙方：（详细填写乙方名称、地址、法定代表人等信息）工程名称：（填写智能化工程名称）工程地址：（填写智能化工程施工地址）合同金额：（填写工程合同金额）工期：（填写工程施工周期）合同签订日期：（填写合同签订日期）第二章工程内容及标准第三条工程范围1. 乙方应根据甲方提供的需求和要求，负责制定智能化工程的施工方案和工程实施方案，并经甲方审核确认后执行。
2. 智能化工程包括但不限于智能化系统设计、设备安装、调试运行、培训等一系列活动。
第四条技术标准智能化工程的施工过程应符合国家相关技术标准和法律法规的要求，并应满足甲方提出的技术要求。
第三章工程奖惩条款第五条工期约定1. 乙方应按照合同约定的工期完成智能化工程的施工。
2. 如乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方进行赔偿。
第六条施工质量要求1. 乙方应确保智能化工程施工的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 如乙方因施工质量问题导致工程无法验收的，乙方应承担相应的违约责任，并进行整改。
第四章工程支付及结算第七条工程支付方式1. 工程款项按以下方式支付：（1）首次支付：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的30%作为首次支付。
（2）进度支付：根据工程进度及验收情况，甲方应按照约定的比例支付相应款项。
（3）最终结算：工程完工后，甲方应对工程进行最终结算，并支付剩余款项。
第八条发票和结算单据1. 乙方应向甲方提供符合国家相关规定的发票和结算单据。
智能化工程合同协议书(必备3篇)
智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。
人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。
乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。
七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。
八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。
智能化系统建设工程合同6篇
智能化系统建设工程合同6篇第1篇示例：智能化系统建设工程合同一、合同双方甲方（承包商）：公司名称：XXX公司注册地址：XXXXXX法定代表人：XXX乙方（用户）：二、合同背景为了更好地提高工作效率、降低成本，甲方与乙方就智能化系统建设工程相关事宜达成一致，特签订本合同，共同推动智能化系统建设工程的顺利进行。
三、项目描述2. 项目内容：包括但不限于智能化系统规划、设计、建设、测试、调试、交付等全部工程内容。
3. 项目周期：从合同签署之日起，XXX个工作日内完成。
四、合同规定1. 合同金额：本项目的合同金额为XXX万元，其中乙方需支付XXX%的预付款作为启动资金。
2. 建设标准：甲方应按照国家相关规定和标准，确保智能化系统建设工程的质量。
3. 交付责任：甲方应于工程竣工后XXX日内将智能化系统完整且无缺陷地交付给乙方。
4. 风险责任：若因甲方原因导致项目延期或工程质量不达标，甲方应承担相应的罚款责任。
五、合同变更1. 如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。
2. 双方任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。
六、合同解除1. 如因不可抗力等因素导致双方无法继续履行本合同的，可协商解除合同，但需提前XXX天书面通知对方。
2. 如一方违反合同内容导致另一方无法继续履行合同的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同因任何争议均应通过友好协商解决，如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
八、合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
以上为智能化系统建设工程合同的正文内容，双方经过充分协商并达成一致意见后签署生效。
希望双方能够共同努力，顺利完成智能化系统建设工程，共同推动企业发展。
第2篇示例：智能化系统建设工程合同一、甲方（专业公司全称或个人姓名）：住址：联系方式：鉴于甲方具有智能化系统建设的技术能力和经验，乙方需要智能化系统建设建筑项目，双方经友好协商一致，达成以下合同：二、工程概况：1. 项目地点：2. 项目范围：3. 工程内容：4. 工程计划：三、工程价格及付款方式：1. 总价：【具体金额】2. 付款方式：分期付款- 第一期：【具体金额】，在签约后付款；- 第二期：【具体金额】，在XX月XX日前支付；- 第三期：【具体金额】，在工程竣工前支付。
智能化系统工程施工合同协议书范本
智能化系统工程施工合同协议书范本1. 甲方与乙方2. 合同目的本合同旨在明确双方在智能化系统工程施工过程中的权利和义务，确保合同的履行和工程的顺利进行。
3. 工程范围甲方委托乙方负责智能化系统工程施工，工程范围包括但不限于: 系统设计与规划系统设备采购与安装软件开发与测试网络布线和配置系统调试和优化培训和技术支持等4. 工程费用及支付方式–预付款：工程合同签订后，甲方应支付工程费用总额的30%作为预付款，用于采购设备和施工准备。
–进度款：工程进展到一定程度时，甲方应按照双方约定的进度支付相应的款项，以保证工程顺利进行。
–竣工验收款：工程竣工后，甲方应支付工程费用总额的50%作为竣工验收款，剩余的20%作为质保金。
–质保金：甲方应支付工程费用总额的20%作为工程质保金，在工程质保期满后的15个工作日内支付。
1.双方同意，在支付款项时以银行转账方式进行汇款，并提供汇款凭证。
5. 工期及延期1.工程的工期为（时间），自合同生效之日起计算。
如因不可抗力或甲方原因导致工程无法按期完成，乙方应向甲方提前书面报告，并且双方应协商解决方式。
2.如甲方要求变更工程范围或工期，应提前书面通知乙方，并协商处理相关费用和工期调整。
6. 质量保证1.乙方承诺所提供的设备和服务符合相关技术标准和质量要求，并保证工程施工的合法性和安全性。
2.在工程竣工验收后，乙方承诺为工程提供一定期限的质保服务，并在质保期内对工程出现的质量问题进行免费维修或更换。
3.如因甲方操作不当、非法使用、拆卸设备等导致工程发生问题的，乙方将免责。
7. 知识产权1.在工程实施过程中，乙方可能提供软件和技术支持等知识产权产品。
甲方在支付全部工程费用后获得相应产品的使用权，但乙方保留所有知识产权。
2.未经乙方书面同意，甲方不得将乙方提供的软件和技术支持等知识产权产品用于其他用途或向第三方提供。
8. 违约责任1.如果一方未能履行本合同约定的任何义务，该方应向对方支付相应的违约金。
智能化工程施工合同范本
智能化工程施工合同范本在当今快速发展的科技时代，智能化工程已经成为建筑行业的重要组成部分。
无论是智能家居、智能楼宇还是智慧城市，都离不开精心规划和高效执行的智能化施工项目。
因此，一份详尽而精确的智能化工程施工合同显得尤为重要。
下面，我们提供一份智能化工程施工合同的范本，以供参考。
一、合同双方信息甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________二、工程内容本工程包括但不限于以下智能化系统的设计、供应、安装、调试及维护：1. 智能安防系统2. 智能照明控制系统3. 智能温控系统4. 智能影音系统5. 其他相关智能化系统三、工程质量与标准乙方必须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足甲方要求。
四、工程进度乙方应在合同签订后____天内开始施工，并在____天内完成所有工作，并确保工程质量符合约定标准。
五、工程款项总工程款为人民币____元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后____天内支付总款项的30%。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，每完成一项主要工程节点支付相应比例款项。
3. 结算款：工程竣工验收合格后支付余款。
六、变更和调整如遇设计变更或现场条件变化，双方应协商确定变更内容及费用，并以书面形式确认。
七、违约责任任何一方未能履行合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决双方因执行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
智能化系统工程施工合同书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载智能化系统工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________工程名称：工程地址：建筑面积工程造价：开发商：承包商：签订日期：第一部分协议书甲方（全称）：乙方（全称）：依照中华人民共和国《经济合同法》及其他相关法律、法规、遵循平■等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致。
订立本合同一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：接到开工通知后一星期内技术人员进驻开始二次设计：工期：保证交房日期四、质量标准工程质量标准：市优质工程五、合同价款金额（大写）：（小写）：¥元人民币六、组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量活单10、中标工程报价单11、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九、甲方向乙方承诺按照合同通用条款和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同自双方签字盖章后次日起正式生效甲方：乙方：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人委托代理人：委托代理人电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订日期：年月日第二部分通用条款词语定义及合同文件1、词语定义下歹0词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1. 通用条款：是根据法律、法规规定及建设工程施工的需要订立，通用丁建设工程施工的条款。
小区智能化系统工程合同书6篇
小区智能化系统工程合同书6篇篇1小区智能化系统工程合同书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为其小区智能化系统工程的设计、安装、调试及维护等相关事宜，订立本合同书。
合同内容如下：一、项目基本情况甲方要求乙方按照相关标准要求，设计、安装、调试、维护甲方小区的智能化系统，具体包括但不限于：物业管理系统、闭路监控系统、门禁系统、智能照明系统等。
项目地址为：（小区地址）。
二、工程内容及标准1.乙方应按照甲方的要求设计、安装、调试小区智能化系统，以确保系统能够稳定、安全、高效地运行。
2.乙方应保障工程质量，严格按照国家相关标准和规定进行设计和施工，确保工程达到合同约定的技术指标。
3.乙方应根据甲方的实际需求进行系统功能定制，提供用户友好的操作界面，并保证系统具有良好的扩展性和升级性。
三、工程进度1.乙方应按照双方共同商定的工程进度表，按时完成设计、安装、调试等各项工作。
2.如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商制定新的计划，并根据实际情况进行调整。
四、合同价款及支付方式1.甲方应向乙方支付工程总价款XX万元（大写）。
2.支付方式：甲方应根据乙方提供的发票和相关支付凭证按照工程进度支付工程款项，首付款XXX元，验收合格后支付验收款XXX元，最后结算款XXX元。
五、质保期及维护1.乙方保证所提供的设备和系统在验收合格后的一年内免费保修，维护期过后，乙方将为甲方提供长期的维护服务，并可签订维护合同。
2.乙方设备出现质量问题或故障时，应及时到场解决，保证系统正常运行。
六、违约责任1.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此导致的损失。
2.甲、乙双方因不可抗力等不可预见的原因无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑智能化工程合同范本(6篇)
建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。
报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是作者精心整理的标准的智能化工程合同（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。
一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。
（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。
在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。
深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。
方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。
深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
③乙方的深化设计不得超过合同总价。
优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。
（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。
智能化施工合同范本
智能化施工合同范本甲方（发包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就智能化施工项目达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________1.2 项目地点：_____________1.3 工程范围：包括但不限于智能化系统的安装、调试及维护等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条工程质量2.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并接受甲方的监督和检查。
2.2 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收报告。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________元整（￥______________）。
3.2 支付方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的30%作为预付款；工程完成50%后，支付至总价款的70%；工程完工并经验收合格后，支付至总价款的95%；剩余5%作为质保金，质保期满后无息支付。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
4.2 因甲方原因导致工程延期的，工期相应顺延。
第五条工程变更5.1 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的工程价款增减，按照实际发生的费用进行调整。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后7个工作日内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第七条质保期及售后服务7.1 工程质保期为自工程验收合格之日起一年。
7.2 质保期内，乙方应提供免费维修服务，对于非人为因素造成的损坏，乙方应负责修复。
智能化工程施工合同书
智能化工程施工合同书甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，就甲方智能化工程施工事项签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX智能化工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程简介：智能化工程，包括但不限于网络系统、安防系统、自动化控制系统、音视频系统、照明控制系统等。
1.4 承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收。
二、承包范围及工程内容2.1 承包范围：本智能化工程施工图纸范围内的全部工程量，包括设备采购、安装、调试、验收等。
2.2 工程内容：具体包括但不限于以下系统：（1）网络系统：包括有线网络、无线网络、核心交换机、路由器、防火墙等设备及线路铺设。
（2）安防系统：包括监控摄像头、门禁系统、报警系统、巡更系统等设备及线路铺设。
（3）自动化控制系统：包括智能照明、空调控制系统、电梯控制系统等设备及线路铺设。
（4）音视频系统：包括会议室音响、舞台音响、背景音乐系统等设备及线路铺设。
（5）其他辅助工程：包括标识标牌、信息发布系统、智能家居系统等。
三、合同价格3.1 本合同总价款为人民币XXXX元整（大写：人民币XXXX元整），其中包括设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点分期向甲方支付合同价款。
具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价款的30%。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照施工图纸、技术规范和国家标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：（1）设备安装符合设计要求和规范要求；（2）系统运行稳定，功能齐全；（3）线路铺设规范，标识清晰；（4）工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
智能化系统工程施工合同书
智能化系统工程施工合同书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方智能化系统工程施工事宜经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称：__________智能化系统工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于智能化系统的设计、采购、施工、安装、调试、验收及售后服务等。
二、合同承包范围乙方承担本工程的施工任务，包括但不限于：2.1 按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工；2.2 负责工程材料的采购、施工设备的准备及施工人员的管理；2.3 保证工程质量，达到国家现行标准及规范要求；2.4 负责工程的安全、环保和文明施工；2.5 负责工程的验收和售后服务。
三、施工依据3.1 甲方提供的设计图纸及技术要求；3.2 双方协商确定的施工方案和施工进度计划。
四、承包方式乙方采取包工、包料的承包方式。
五、合同工期按照甲方的要求，双方协商确定施工进度计划，乙方应保证工程按时完成。
六、施工要求6.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量；6.2 乙方应遵守国家现行标准及规范，保证工程的安全、环保和文明施工；6.3 乙方应按照约定的施工进度完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任；6.4 乙方应提供完善的售后服务，保证工程的正常运行。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（具体标准按照国家现行标准及规范执行）。
八、质保期工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期。
九、合同价款本工程合同总价为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应按照约定的进度支付合同价款。
十、合同的生效、变更和解除10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，甲方支付完毕合同价款之日终止；10.2 合同履行过程中，如双方协商一致，可以变更或解除本合同；10.3 合同的变更或解除，应签订书面协议，经双方确认后生效。
智能化系统工程施工合同书
智能化系统工程施工合同书一、合同双方甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________二、工程内容及范围1. 工程名称：智能化系统工程2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：包括但不限于智能照明、智能安防、智能空调、智能窗帘等系统的安装、调试及维护。
4. 工程范围：本合同所涉及的全部内容，包括设计、施工、验收等全过程。
三、工程质量要求1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 乙方应对所施工的智能化系统进行全面检测、调试，确保系统运行正常、稳定。
3. 乙方应对所施工的智能化系统提供一年的免费保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修。
四、工程进度安排1. 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
2. 乙方应在合同签订后一个月内开始施工，并在合同约定的工期内完成全部工程内容。
3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定支付违约金。
五、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据双方协商确定的预算价格为人民币______元整（大写：______________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在合同签订后五个工作日内支付工程款的30%作为预付款；（2）进度款：甲方在乙方完成50%工程量时支付工程款的40%；（3）竣工款：甲方在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后支付剩余30%的工程款。
六、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕为止；如甲方逾期支付超过十五个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未按照约定的工程质量、进度完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程地址：建筑面积工程造价：开发商：承包商：签订日期：第一部分协议书甲方（全称）：乙方（全称）：依照中华人民共和国《经济合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致。
订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：接到开工通知后一星期内技术人员进驻开始二次设计;工期：保证交房日期四、质量标准工程质量标准：市优质工程五、合同价款金额（大写）：（小写）：Y元人民币六、组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、中标工程报价单11、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九、甲方向乙方承诺按照合同通用条款和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同自双方签字盖章后次日起正式生效。
甲方：乙方：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订日期：年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.通用条款: 是根据法律、法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
2.专用条款：是甲方与乙方根据法律、法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是通用条款的具体化、补充或修改。
3.甲方：指在合同书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
4.乙方：指在合同书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
5.分包商：只在合同书中由甲方指定的分包单位;6.项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
7.设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
8.工程：指甲方乙方在合同书中约定的承包范围内的工程。
9.合同价款：指甲方乙方在合同书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
10.工期：指甲方乙方在合同书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）。
11.开工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。
12.竣工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方完成承包范围内全部工程的绝对或相对的日期。
13.图纸：指由甲方提供的，并能满足乙方施工需要的所有图纸。
14.施工现场：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供使用的其它场所。
15.书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子邮件）等可以有形地表大明确意思的文体形式。
16.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所承担的责任。
17.索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延要求。
18.不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。
19.小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，开始当天不计入，从次日开始时计算; 规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算时间。
时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24 时止。
2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)招标文件;(4)投标书及其附件( 包括其说明和承诺);(5)本合同专用条款;(6)本合同通用条款;(7)标准、规范及有关技术文件;(8)甲方确认图纸;(9)工程量清单;(10)中标工程报价单;(11)合同履行中，甲方与乙方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相互一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方与乙方协商解决。
双方协商不成，按本通用条款第34 条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和法规。
需用明示的法律、法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称; 没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定行业标准、规范的名称; 没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。
乙方要求使用国外标准、规范的，应负责向甲方提供中文译本，甲方认可后方可执行。
4、图纸4.1甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供一次设计的图纸和相关配套图纸。
乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。
甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，乙方在约定的保密期限内履行保密义务。
4.2乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给他人。
工程竣工后提供完整的竣工图。
二、双方一般权利和义务5.甲方项目主管的委派和指令5.1甲方可以委派项目主管和工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可以在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7 天以书面形式通知乙方。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
甲方工程师代表在项目主管授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件，与项目主管发出的函件具有同等效力。
乙方对甲方工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将该函件提交项目主管，项目主管应进行确认。
甲方工程师代表发出指令有失误时，项目主管应进行纠正。
除甲方项目主管或工程师代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。
5.2甲方工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方工程师代表可发出口头指令，并在48 小时内给予确认，乙方对甲方工程师代表的指令应予执行。
甲方工程师代表不能及时给予书面确认的，乙方应于甲方工程师代表发出口头指令后7 天内提出书面确认要求。
乙方认为甲方工程师代表指令不合理，应在收到指令后24 小时内向甲方工程师代表提出修改指令的书面报告，甲方工程师代表在收到乙方报告后24 小时内作出修改指令后继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方工程师代表要求乙方立即执行的指令后乙方虽有异议，但甲方工程师代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
本条款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
5.3甲方工程师代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于甲方工程师代表未能按合同约定履行义务造成乙方有关部门损失，顺延延误的工期。
5.4如需更换甲方项目主管或工程师代表，甲方应至少提前7 天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的任务。
6、项目经理6.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
6.2乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交甲方工程师代表，工程师代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
6.3项目经理按甲方认可的施工组织设计(施工方案) 和工程师代表依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与工程师代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48 小时内向甲方工程师代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期; 责任在乙方或第三人，，由乙方承担费用，不顺延工期。
6.4乙方如需更换项目经理，应至少提前7 天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
6.5甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
7、甲方的工作7.1甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1)施工场地具备基本的施工条件;(2)将施工所需水、电从施工场地接至专用条款约定地点，保证施工期间的(3)向乙方提供施工场地的地下管线资料，对资料的真实准确性负责;(4)协助乙方办理施工许可证及其他施工所需证件( 证明乙方自身资质的证件和招标文件要求乙方自行完成的除外);(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;(6)甲方应做的其他工作，双方在专用条款中约定;7.2甲方未能履行7.1 款各项义务，导致工期延误后给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期;8、乙方的工作8.1乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1)向甲方提供工程进度计划表及相应月、周进度统计报表;(2)根据工程需要，提供和维修施工使用的照明，并负责材料设备等安全保卫;(3)遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续;(4)保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;(5)已竣工工程未交付雇主前，乙方按专用条款约定负责已完工工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方应加以修复，费用由乙方自理;(6)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;(7)遵守施工场地的文明施工、安全生产的有关规定和场区内临时施工水电管线文明公约等;(8)乙方应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
(9)工程实施中各种形式的工程联系单据需由乙方项目经理与甲方工程师代表当面递交(一式两份) ，接收方应即时签收并署名。
8.2乙方未能履行8.1 款各项义务，造成甲方及其他施工单位损失的，乙方赔偿甲方及其他施工单位有关损失。
三、施工组织设计和工期9、进度计划9.1乙方应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，不提出书面意见的，视为不同意。