提前交房协议书
提前交房免责协议书范本最新
提前交房免责协议书范本最新提前交房免责协议书甲方：（姓名/名称）________________________，法定代表人/委托代理人（如有）：________________________，联系电话：________________________，地址：________________________。
乙方：（姓名/名称）________________________，法定代表人/委托代理人（如有）：________________________，联系电话：________________________，地址：________________________。
鉴于：1.甲方作为房地产开发商，依法取得了建设用地、房屋建筑工程规划许可和商品房预售许可，并且已经按照预售合同履行了交房义务。
2.乙方作为购房人，双方签订了商品房买卖合同，但是因为各种原因导致乙方需要提前交房。
3.为双方权益的保护和互惠互利的原则，特制定本协议。
经甲乙双方友好协商，达成以下协议：第一条提前交房1.1 甲方同意在约定期限内按照双方之间的约定提前交付房屋，且在前述期限到期前完成各项硬装工程和房屋质量检查验收，一切交房程序顺利的情况下，乙方同意接受交付的房屋。
1.2甲方经乙方同意，为满足乙方需要临时入住的要求，在交付房屋时给乙方提供七天的临时住所，临时住所费用由乙方自行承担。
1.3 双方同意在交付房屋时，乙方应当认真检查房屋，如发现有明显的瑕疵或存在损坏情况应及时向甲方提出，并在交付时作出书面确认。
第二条免责声明2.1 因以下原因导致交付房屋延迟或不能按照约定时间交付的，甲方不承担违约责任：（1）第三方的行为、管制、扣押、政府行为等原因；（2）自然灾害或其他不可抗力原因；（3）甲方需要对房屋进行修缮或改造的情况；（4）甲方需要依照法律法规的要求进行相关手续的情况。
2.2 由于乙方的原因导致无法交付房屋而造成的损失，由乙方承担。
提前交房协议书范本
提前交房协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方同意在合同约定的交房日期之前将房屋交付给乙方，经双方协商一致，特订立本提前交房协议书。
第一条提前交房的条件1.1 甲方已取得房屋的产权证书，且房屋无抵押、查封等权利限制。
1.2 乙方已支付完毕合同约定的购房款项。
1.3 房屋已通过相关质量验收，符合居住条件。
第二条提前交房的时间2.1 甲方同意于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。
第三条提前交房的费用3.1 提前交房期间，乙方应按照原合同约定的物业管理费、公共维修基金等费用标准支付相关费用。
3.2 提前交房期间，甲方不向乙方收取额外费用。
第四条提前交房的责任4.1 甲方负责在交房前完成房屋的清洁工作，确保房屋整洁。
4.2 乙方应妥善使用房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。
4.3 乙方在提前交房期间对房屋造成的损害，应负责修复或赔偿。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的____%。
5.2 如乙方未按约定支付相关费用，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付费用的____%。
第六条其他约定6.1 本协议作为原购房合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日[注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。
买卖房屋提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书《买卖房屋提前交房协议书》甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方提前交付房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落于____________（地址），房屋所有权证号/不动产权证号为____________。
1.2 房屋规划用途为____________，房屋结构为____________，房屋建筑面积为____________平方米。
二、合同条款2.1 甲方承诺在合同签订后，按照合同约定的时间提前交付房屋给乙方。
2.2 乙方同意在甲方提前交付房屋时，按照合同约定的金额向甲方支付购房款。
2.3 双方同意提前交房的时间为____年__月__日。
2.4 甲方提前交付房屋的，乙方不得以房屋质量问题为由拒绝接收或要求退还购房款。
2.5 甲方应保证房屋在交付时符合国家关于房屋交付的相关规定，包括但不限于房屋结构、设备设施等方面的要求。
2.6 乙方在接收房屋后，应按照国家相关规定办理房屋入住手续，并承担相关费用。
三、违约责任3.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋交付完毕之日终止。
甲方（卖方）：乙方（买方）：签订日期：____年__月__日。
提前收房协议书
提前收房协议书
出卖人（简称甲方）：联系电话：
买受人（简称乙方）：
姓名：身份证号码：
电话：通信地址：
按照双方购房合同约定，交付房产时间为2023年12月31日，现乙方因自身需要自愿提前接收房屋。
甲方根据乙方的实际情况，为满足乙方的用房需要，甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，友好协商达成如下协议：
1、乙方已认购甲方开发的**** 号楼单元楼室物业，乙方签署的《购房合同》中该物业实测建筑面积约为平米。
2、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交给乙方，视为乙方自愿提前接收房屋。
3、签署本协议时，乙方已经了解并认同，接受该物业时存在无法开通临时燃气等情况，并且认可与该房屋有关的风险责任同时移交给乙方。
4、签署本协议时，乙方保证在正式交房时，按照购房合同约定的正常交付手续办理收房，并向甲方交纳正常交房应支付的所有费用。
5、乙方对其所购房屋办理不动产权证的时间，同意按照购房合同约定的正式交房日期开始计算，乙方不得以接收房屋为由要求甲方提前办理不动产权证。
6、乙方在装修过程中，如因乙方原因（包括但不限于搬运装修材料、装修人员故意或过失等）造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，由乙方承担全部责任；造成甲方经济损失的，乙方须全额赔偿。
7、乙方及其家庭成员、雇佣装修队伍等有关人员必须注意安全，如发生人身财产安全情况，由乙方自行承担全部责任。
8、乙方在签署本协议书前，已对本协议书所载内容充分理解并愿意遵守。
9、本协议书一式贰份，甲、乙双方各壹份，同具法律效力。
甲方：乙方：
日期：日期：
第 1 页共 1 页。
2024二手房买卖提前交房协议书
2024二手房买卖提前交房协议书2024年二手房买卖提前交房协议书卖方(甲方):________________买方(乙方):________________鉴于卖方拥有位于________的房产，现同意在________年__月__日前交付给买方，双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋交付1.1 卖方应在约定的日期将房屋及附属设施交付给买方。
1.2 如卖方未能按期交付，应支付逾期违约金，计算方式为每日总价款的千分之五。
第二条房屋质量保证2.1 在交付日期起的十五日内，卖方应对房屋的质量进行检查，并保证房屋符合国家相关法律法规的规定，不存在影响正常使用的问题。
2.2 若买方在接收房屋后发现存在质量问题，应立即通知卖方。
卖方应在接到通知后的七日内进行修复，修复期间的住宿和餐饮费用由卖方承担。
第三条付款条款3.1 买方应在接收房屋时一次性支付全部款项。
3.2 如买方未按期付款，卖方有权终止本协议，并要求买方支付逾期付款的违约金。
第四条权利义务互换4.1 在买方接收房屋前，卖方有权随时解除本协议，但需提前通知买方。
4.2 在卖方交付房屋后，买方有权对房屋进行装修或改建，但需事先征得卖方的书面同意。
第五条争议解决如双方在执行本协议过程中发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
此致敬礼！卖方(签名):________________ 日期：________________买方(签名):________________ 日期：________________。
临时提前交房协议书模板
```
临时提前交房协议书
甲方（出卖人）：________________
乙方（买受人）：________________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为：______。
现甲乙双方经协商一致，达成如下临时提前交房协议：
一、交房时间
1. 依据买卖合同约定，房屋原定交付使用日期为____年__月__日。
2. 经甲乙双方协商一致，甲方同意将房屋提前交付给乙方使用，具体提前交房日
期为____年__月__日。
二、房屋交付及验收
1. 甲方应确保提前交房的房屋符合买卖合同约定的交付条件，包括但不限于房屋
结构安全、配套设施齐全等。
2. 乙方应在收到甲方提前交房通知之日起__日内对房屋进行验收，如有不符合约
定的情况，乙方有权要求甲方整改。
3. 验收合格后，乙方应签署《房屋验收确认书》。
三、费用及责任
1. 甲方提前交房不改变买卖合同约定的总价款，乙方应按约定支付购房款。
2. 因甲方提前交房产生的额外费用（如装修、物业费等），由双方另行协商解决。
3. 若因甲方原因导致房屋提前交房后出现质量问题，甲方应承担相应的维修责任。
四、其他约定
1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________
乙方（签字）：________________
签订日期：____年__月__日
```
请根据实际情况调整协议内容，并在签订前咨询专业法律人士的意见。
提前交房协议书
提前交房协议书甲方（房东）：【姓名、身份证号码】乙方（承租人）：【姓名、身份证号码】鉴于双方就租赁房屋事宜进行协商，并经过友好协商，就提前交房事宜达成以下协议：一、租赁房屋信息房屋地址：【地址】房屋面积：【面积】平方米房屋结构：【结构】承租用途：【住宅/商业用途等】二、提前交房日期根据双方协商一致，甲方同意将租赁房屋在【提前交房日期】之前交还给乙方。
乙方同意在提前交房日期之前接受并确认房屋交还。
三、提前交房条件1. 乙方同意按照房东要求的交房日期进行及时搬迁，保证房屋的及时腾空。
2. 乙方需按照租赁合同规定的租期支付全部租金，无需退还房东任何租金。
3. 乙方需按照租赁合同规定的条件进行房屋交还，保证房屋及配套设施的完好无损。
4. 乙方需将房屋的相关物品清理干净，并妥善处理个人财物。
如有遗留物品或损坏，乙方将承担相应的清理和赔偿责任。
四、其他约定1. 本协议一经签署即生效，在双方之间具有法律效力。
2. 若乙方不按照本协议规定的条件提前交房，则需要继续履行租赁合同中规定的承租期限和责任。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
五、违约责任1. 若甲方未能按照协议约定的时间提前交房，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为每延迟一天，乙方每日租金的1%。
2. 若乙方未按照协议约定的时间提前交房，乙方应向甲方支付违约金，违约金的金额为每延迟一天，乙方每日租金的1%。
六、协议解除1. 协议解除前，一方需提前30天书面通知对方。
2. 若乙方未按时接受房屋交还或未履行协议规定的其他义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
七、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交对方所在地人民法院解决。
八、协议生效本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲方和乙方各执一份。
甲方（房东）：签名：日期：乙方（承租人）：签名：日期：。
房子交接协议书
房子交接协议书一、协议背景本协议由甲方（出售方）和乙方（购买方）订立，旨在规定双方就房屋交接事宜达成一致，并保护双方的合法权益。
二、房屋信息1.房屋基本信息–房产证号码：xxxxx–房屋地址：xxxx市xxxx区xxxx街道xxxx号–房屋面积：xxx平方米–房屋结构：xx室xx厅xx卫–房屋使用权属性：产权所有权2.房屋交接日期：xxxx年xx月xx日3.房屋交接方式：甲方将办理房产证过户手续，并将房屋的实际控制交给乙方。
三、房屋交接责任与义务1.甲方责任与义务–在房屋交接日期前，甲方需将房屋进行清理，保证交房时房屋内外清洁，所有设施设备正常运转。
–甲方需妥善保管好房屋相关的证件和资料，并在交接时提供给乙方。
–甲方需负责办理房屋过户手续，并支付相应的过户费用。
2.乙方责任与义务–乙方需按照协议约定的房屋交接日期准时到达指定地点进行验收。
–乙方在接收房屋后，应自行办理相关的水电燃气过户手续，并承担相应的费用。
–乙方应对房屋及其设施设备进行检查，如发现问题应及时与甲方联系，协商解决办法。
四、房屋状况保证1.甲方保证房屋所有权清晰，不存在法律、行政上的争议。
2.甲方保证房屋无贷款或留置权，不存在任何担保或抵押等负债。
3.在房屋交接之前，若因甲方原因导致房屋遭受损坏，甲方应负责修复或赔偿相关费用。
4.乙方接收房屋后，若出现不可抗力因素导致房屋损坏，乙方应自行负责修复或承担相关费用。
五、违约责任1.若甲、乙任何一方违反本协议的任何规定，违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。
2.若一方违约并给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。
六、协议效力和争议解决1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议的成立、生效、解释和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
3.若双方在执行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议经甲、乙双方仔细阅读、理解并签署后生效，自签署之日起具有法律效力。
提前交房协议书模板
甲方（卖方）： [卖方全称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]乙方（买方）： [买方全称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]鉴于甲方拥有位于[房屋地址]的房产，建筑面积为[房屋面积]平方米，结构为[房屋结构]，乙方有意购买该房产。
经双方友好协商，甲方同意在原定的交房日期前将房产交付给乙方，现就提前交房事宜达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 房产所有权证号：[房产证号]1.2 房产地址：[房屋地址]1.3 房产建筑面积：[房屋面积]平方米1.4 房产结构：[房屋结构]1.5 房产用途：[房屋用途]第二条提前交房2.1 双方同意，甲方在[原定交房日期]前[提前天数]内将房产交付给乙方。
2.2 甲方应确保在交付房产时，该房产已具备入住条件，包括但不限于：房屋结构安全、设施齐全、水电供应正常等。
2.3 甲方应向乙方提供完整的房产交付文件，包括但不限于房产证、土地证、物业费缴纳证明等。
第三条费用承担3.1 甲方应承担因提前交房而产生的所有费用，包括但不限于：装修费用、临时设施费用、物业费用等。
3.2 乙方应在接房前向甲方支付[提前交房费用]，具体金额由双方另行协商确定。
第四条付款方式4.1 乙方应在房产交付前支付[提前交房费用]。
4.2 甲方应向乙方提供合法的收款凭证。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（卖方）：代表签名：____________日期：____________乙方（买方）：代表签名：____________日期：____________[注：本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
]。
2024二手房提前交房补充协议
二手房提前交房补充协议合同编号：__________第一章提前交房第一节提前交房的定义1.1在本补充协议中，“提前交房”指甲方同意在主合同约定的交房日期之前，将房产及相关权利凭证交付给乙方。
第二节提前交房的前提条件1.2甲方保证已按照主合同的约定履行完毕所有义务，包括但不限于房产过户、税费缴纳、物业结清等。
1.3乙方保证已按照主合同的约定支付完毕所有购房款项。
第三节提前交房的具体日期1.4双方同意，甲方应于【提前交房日期】前将房产及相关权利凭证交付给乙方。
第四节提前交房的方式1.5甲方应将房产清洁干净，并确保所有设备设施正常使用，且无任何租赁、抵押、债务等法律纠纷。
1.6甲方应将房产钥匙及相关权利凭证（包括但不限于房产证、土地使用权证等）当面交付给乙方或其指定代表。
第二章甲方义务第一节交付房产及相关权利凭证2.1甲方应按照本补充协议第一节的约定，将房产及相关权利凭证交付给乙方。
第二节配合乙方办理过户手续2.2甲方应积极配合乙方办理房产过户手续，包括但不限于提供相关证件、签署过户文件等。
第三节提供必要信息2.3甲方应向乙方提供办理过户手续所需的一切必要信息，包括但不限于房产证号、土地使用权证号等。
第三章乙方义务第一节接收房产3.1乙方应按照本补充协议第一节的约定，接收甲方交付的房产及相关权利凭证。
第二节支付购房款项3.2乙方应按照主合同的约定，向甲方支付购房款项。
第三节办理过户手续3.3乙方应按照本补充协议第二节的约定，及时办理房产过户手续。
第四章违约责任第一节甲方违约责任4.1如甲方未按照本补充协议第一节的约定提前交房，乙方有权要求甲方按照主合同的约定承担违约责任。
第二节乙方违约责任4.2如乙方未按照本补充协议第一节的约定接收房产，甲方有权要求乙方按照主合同的约定承担违约责任。
第五章争议解决第一节协商解决5.1双方应通过友好协商的方式解决因本补充协议产生的任何争议。
第二节诉讼解决5.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至房产所在地人民法院诉讼解决。
二手房提前交房协议
二手房提前交房协议
甲方：卖方
乙方：买方
签订日期：XXXX年XX月XX日
协议目的和背景：为了满足买方的需求，卖方同意提前交付位于XXXX小区X栋X单元XX号的二手房。
具体条款和条件：
1. 买方同意提前支付剩余购房款项的50%作为提前交房的定金，剩余款项将在正式交房时支付。
2. 买方在提前交房时需支付相应的物业管理费和税费。
3. 买方在提前交房后，有权对房屋进行装修和改造，但需提前通知卖方并获得书面同意。
4. 卖方保证在提前交房时，房屋的基本设施和设备完好无损，如有损坏需承担修复责任。
5. 买方在提前交房后应当立即办理房屋过户手续，过户手续完成后，房屋所有权正式转移给买方。
保密事项：双方在签署本协议过程中涉及的所有信息都属于保密信息，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露。
不可抗力因素的处理：如因不可抗力因素导致协议无法履行，双方可协商解决或解除合同，但需提前书面通知对方。
协议终止的条件：本协议自双方达成一致意见解除或提前交房后完成过户手续即告终止。
违约和争议解决方式：若一方违反本协议的任何条款，应当承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
其他附加条款：本协议一式两份，双方各执一份，自签署生效。
以上为二手房提前交房协议的具体内容，双方应当遵守并履行协议中的各项条款。
愿双方合作愉快，达成交易顺利！。
提前装修交房协议书
提前装修交房协议书甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为购房者，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方提前进行装修并交房事宜达成如下协议：第一条装修提前交房的约定1.1 甲方同意乙方在房屋交付前进行装修，乙方需在甲方规定的时间内完成装修工作。
1.2 乙方应保证装修工程的质量和安全，符合国家和地方的相关规定及标准。
1.3 甲方应在乙方装修完成后，按照约定的时间进行验收，并在验收合格后交付房屋。
第二条装修工程的施工标准2.1 乙方应按照甲方提供的装修标准和要求进行施工。
2.2 乙方应确保装修材料的环保性、安全性，并提供相应的合格证明。
2.3 乙方在施工过程中应遵守甲方的施工管理规定，不得影响其他业主的正常生活。
第三条装修工程的监督与管理3.1 甲方有权对乙方的装修工程进行监督和管理。
3.2 乙方应配合甲方的监督和管理，确保装修工程的顺利进行。
3.3 如乙方违反甲方的监督和管理规定，甲方有权要求乙方整改，直至符合要求。
第四条装修费用及支付方式4.1 乙方应自行承担装修工程的所有费用。
4.2 乙方应按照甲方规定的支付方式和时间支付相关费用。
第五条房屋交付的条件5.1 乙方完成装修工程并经甲方验收合格后，甲方应按照约定交付房屋。
5.2 甲方交付房屋时，应保证房屋的质量和功能符合约定的标准。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定时间交付房屋，应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方未按约定完成装修工程或装修工程不合格，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方因本协议发生争议，应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
二手房提前交房承诺书
二手房提前交房承诺书尊敬的交房方：根据双方协商一致，甲方（卖方）同意将所拥有的位于xxxx小区xx号的现房，房产证号为xxxxx，面积为xxx平方米的二手房，提前交房给乙方（购房方）。
为了明确双方的权益和义务，特制定如下承诺书，共同遵守：一、提前交房时间1. 甲方承诺在签署本承诺书后的xx个工作日内，将二手房交付给乙方。
二、物业状况保证1. 甲方承诺所交付的二手房物业状况良好，不存在影响居住或使用的严重问题。
2. 甲方承诺所交付的二手房的基础设施、管道、门窗、电路等设施设备均齐全、良好运行，并符合国家有关规定。
三、房屋合法性保证1. 甲方承诺所交付的二手房房产证齐全，是依法取得的合法产权证明。
2. 甲方承诺所交付的二手房不存在法律纠纷、抵押、查封等影响房产权益的问题。
四、交付后续事项1. 乙方在收到二手房后应尽快进行权属过户手续，并承担所有过户费用。
2. 乙方在收房后需自行检查房屋设施设备，如发现严重质量问题，应立即向甲方提出，并尽快解决。
五、违约责任1. 如果甲方未按照本承诺书规定的时间或条件提前交房，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为总房价的x%。
2. 如果乙方未按照本承诺书规定的时间或条件支付全部购房款项，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为已支付购房款项的x%。
六、其他约定事项1. 本承诺书的有效期为自签署之日起xx个月，在有效期内双方均应遵守承诺内容。
2. 未尽事宜，双方可另行协商约定。
综上所述，本承诺书为双方达成的协议和承诺，具有法律效力。
双方保证遵守本承诺书的内容，并共同守信履行。
任何与本承诺书有关的争议应通过友好协商解决。
若协商不成，双方同意提交相关争议至所在地法院解决。
感谢您的支持与配合！甲方（卖方）：_____________乙方（购房方）：_____________。
提前申请交房的协议书范本
提前申请交房的协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_____________________的房地产项目开发权；乙方为合法购房者，已与甲方签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），购买甲方开发的位于_____________________的房产。
现乙方因个人原因，希望提前申请交房，甲方同意乙方的提前申请，双方经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房申请1. 乙方因_____________________（具体原因）希望提前申请交房。
2. 甲方同意乙方的提前申请，并承诺在满足本协议第二条规定的条件下，提前向乙方交付房产。
第二条提前交房条件1. 乙方应在申请提前交房前，向甲方支付完毕原合同约定的购房款项。
2. 乙方应按照甲方要求，提交提前交房申请书，并附相关证明材料。
3. 甲方在确认乙方满足上述条件后，将与乙方协商确定提前交房的具体时间。
第三条提前交房费用1. 乙方应支付提前交房产生的额外费用，包括但不限于物业管理费、装修保证金等。
2. 甲方应在乙方支付完毕上述费用后，向乙方提供相应的收据或发票。
第四条提前交房验收1. 乙方应在甲方通知的时间内，对提前交付的房产进行验收。
2. 乙方在验收过程中发现的任何问题，应及时书面通知甲方，甲方应在合理期限内予以解决。
第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内提前交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=已付购房款×0.01%×逾期天数。
2. 如乙方未能在约定时间内支付完毕提前交房费用，甲方有权拒绝交付房产，且不承担任何违约责任。
第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
提前交房合同协议书
提前交房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同协议书甲方（开发商）：__________乙方（购房者）：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提前交付房屋事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方作为房屋的开发商，承诺在合同约定的时间内将符合交付条件的房屋交付给乙方。
1.2 乙方作为购房者，同意购买甲方开发的房屋，并按照合同约定支付房价款。
二、提前交房条件2.1 甲方提前交房应满足以下条件：（1）房屋建设符合国家相关法律法规及强制性标准；（2）房屋质量符合国家相关标准和甲方承诺的质量标准；（3）房屋配套设施齐全，达到正常居住条件；（4）取得房屋所有权证和土地使用权证；（5）其他合同约定的条件。
2.2 甲方应在合同约定的交房日期之前，书面通知乙方提前交房的时间和地点。
三、提前交房手续3.1 甲方提前交房时，应向乙方提供以下资料：（1）房屋所有权证和土地使用权证；（2）房屋质量保证书；（3）房屋使用说明书；（4）其他相关资料。
3.2 乙方在收到甲方提前交房通知后，应在规定时间内到指定地点办理交房手续。
四、提前交房费用4.1 甲方提前交房应承担以下费用：（1）房屋建设成本及相关税费；（2）房屋质量保证费用；（3）房屋配套设施维修费用；（4）其他合同约定的费用。
4.2 乙方应按照合同约定支付房价款，如有逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定条件提前交房，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照合同约定时间支付房价款，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
提前交房协议书
提前交房协议书甲方：（出售方）住址：联系电话：乙方：（购买方）住址：联系电话：鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方的房屋事宜达成一致，并为进一步明确交房时间，特制定本提前交房协议书。
双方经友好协商，自愿共同遵守以下条款：一、房屋基本信息甲方同意将位于（房屋所在地址）的房屋出售给乙方。
该房屋的基本信息如下：（列举房屋的具体信息，包括房屋面积、户型、楼层等）二、提前交房时间1. 根据双方的商谈，甲方同意提前交付房屋给乙方。
2. 提前交房时间为（具体日期）。
双方确认该日期为最终交房日期，无须再另行通知。
三、交房条件1. 甲方应保证在交房日期前完成房屋的装修和设备的安装，确保房屋处于良好的居住状态。
2. 若甲方于约定交房日期前无法完成上述工作，乙方有权要求延期交房或解除购房合同。
四、交房手续1. 交房时，甲方应提供以下文件：a) 房屋的产权证书及复印件；b) 房屋的验收报告；c) 房屋所属小区的物业管理规定；d) 房屋的相关税费缴纳证明。
2. 乙方在收到上述文件后，应对房屋进行验收。
若发现存在质量问题或其他纠纷，乙方有权提出书面异议并要求甲方处理。
五、违约责任1. 如任何一方违反本协议的约定，使得协议无法履行或造成损失的，违约方应承担相应的违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权解除购房合同并没收全部或部分定金。
3. 若甲方违约，乙方有权解除购房合同并要求甲方返还已支付的全部款项，并赔偿额外的损失。
六、协议解除1. 乙方提前交付房屋后，如有其他特殊原因需要解除购房合同，应提前30天书面通知甲方。
2. 协议解除后，甲方应返还乙方已支付的全部款项，并承担相应的违约责任。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行商议并签订补充协议。
补充协议应以书面形式达成，并成为本协议的附件和补充。
八、争议解决本协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交中国仲裁委员会申请仲裁并按照其仲裁规则进行仲裁。
本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
商品房提前交房协议书
商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。
一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。
2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。
二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。
2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。
3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。
三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。
2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。
3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。
四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。
3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
客户提前交房协议书模板
甲方（客户）：____________________乙方（开发商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方提前交房事宜达成如下协议：一、交房时间1. 本项目原定交房日期为____年____月____日。
2. 经甲乙双方协商一致，甲方同意在原定交房日期前提前交房。
二、提前交房原因甲方提前交房的原因如下：（一）甲方自愿；（二）甲方确有急需入住的合理需求。
三、提前交房条件1. 乙方应确保房屋在提前交房前达到以下条件：（1）房屋主体结构、配套设施等符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范要求；（2）房屋内外装修、设施设备安装完毕，并经过验收合格；（3）供水、供电、供气、通讯等配套设施齐全，能够正常使用；（4）消防、安防等安全设施设备齐全，能够正常使用；（5）其他相关配套设施完善。
2. 乙方应在提前交房前向甲方提供房屋质量保证书、物业管理公约等相关文件。
四、提前交房费用1. 甲方同意提前交房，应向乙方支付提前交房费用，具体金额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 提前交房费用包括但不限于以下内容：（1）乙方因提前交房而产生的相关费用；（2）乙方为甲方提供的物业管理、房屋维修等服务费用；（3）其他相关费用。
五、违约责任1. 若乙方未在约定时间内完成提前交房，乙方应向甲方支付违约金，违约金为提前交房费用的____%。
2. 若甲方未在约定时间内支付提前交房费用，甲方应向乙方支付违约金，违约金为提前交房费用的____%。
六、争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（客户）：____________________乙方（开发商）：____________________签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提前交房协议书
甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：
一、乙方购买物业
乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产
二、甲乙双方约定楼价：
乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币 85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：
1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。
2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。
3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。
四、违约责任
1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。
如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。
2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。
3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。
4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。
五、其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。
2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
日期：日期：。