2022年-2023年一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析

2022年-2023年一级造价师之建设工程计价通关考
试题库带答案解析
单选题（共50题）
1、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。

A.总体水平分析
B.构成分析
C.影响因素分析
D.索赔分析
【答案】 D
2、某分项工程招标工程量清单为1000m3。

施工中由于设计变更调整为
1200m3。

该分项工程招标控制价单价为300 元/m3。

投标报价单价为380 元
/m3。

根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.430000
B.449000
C.442000
D.454250
【答案】 D
3、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。

材料供应在途天数为5天。

用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。

A.417
B.500
C.694
D.833
【答案】 A
4、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。

A.工程专业类别
B.工程计量单位
C.工程施工工艺
D.工程结构形式
【答案】 D
5、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。

A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险
C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担
【答案】 A
6、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。

A.列项并计算工程量
B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量
C.套用定额单价，计算直接费并汇总
D.计算其他各项费用
【答案】 B
7、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。

A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担
B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款
C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担
D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款
【答案】 D
8、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。

承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500
B.2500
C.4500
D.5500
【答案】 C
9、某分项工程招标工程量清单数量为 4000m2，施工中由于设计变更调减为3000 m2，该项目最高投标限价综合单价为 600 元/ m2，投标报价为 450 元/ m2。

合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。

若承包人报价浮动率为 10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00
【答案】 A
10、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。

A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用
【答案】 B
11、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。

A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
【答案】 C
12、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。

工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、 900m2、400m2，每月实际单价依次为20元
/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。

则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（ )。

A.投资节省2700元
B.投资增加2700元
C.投资节省5300元
D.投资增加5300元
【答案】 B
13、砌筑10m3 砖墙基本用工20 个工日，辅助用工为5 个工日，超运距用工需2 个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.29.7
B.29.0
C.29.2
D.27.7
【答案】 A
14、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。

A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算
B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定
C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制
D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正
【答案】 B
15、下列关于工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（）。

A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日
C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日
【答案】 D
16、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为
B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔
C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任
D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔
【答案】 C
17、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。

A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求
B.减少拆迁移民数量的要求
C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求
D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求
【答案】 D
18、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。

则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。

A. 0. 075%
B. 0.094%
C. 0.1%
D. 0.125%
【答案】 C
19、某光学仪器原值为50000 元，年工作台班为2000 台班，折旧年限为1 年，年维护费为6000 元，年校验费为7500 元，台班动力费为30 元/台班，场外运费为10 元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。

A.38.0
B.41.8
C.48.0
D.61.8
【答案】 D
20、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42 天为基准日
B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整
C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑
D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整
【答案】 C
21、（2014年真题）当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。

A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法
【答案】 A
22、关于期中支付，下列说法正确的是（）。

A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%
B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费
C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书
D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除
【答案】 B
23、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述
C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位
D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码
【答案】 A
24、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉
C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核
D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正
【答案】 A
25、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付
B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付
C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担
D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证
【答案】 D
26、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。

A.工程监理费属于建设单位管理费
B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费
C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费
D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等
【答案】 C
27、某材料原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A.350.0
B.359.0
C.360.5
D.360.8
【答案】 C
28、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。

A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前
B.预付款担保的主要形式是银行保函
C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付
D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任
【答案】 D
29、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书
B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正
C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款
D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计
30、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。

A.系数估算法
B.比例估算法
C.指标估算法
D.扩大指标估算法
【答案】 A
31、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土
0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。

则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065 台班/m3
B.0.072 台班/m3
C.13.824m3/台班
D.15.360m3/台班
【答案】 B
32、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑
B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和
C.按贷款在年中发放和支用考虑
D.按建设期内支付贷款利息考虑
33、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m
A.0.93
B.0.94
C.0.95
D.0.96
【答案】 D
34、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。

贷款在年度内均衡发放。

根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.87.50
B.89.76
C.71.75
D.35.88
【答案】 B
35、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3‰，则离岸价为()万元。

A.881.08
B.883.74
C.1063.18
D.1091.90
36、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问
B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
C.澄清发出的时间距投标截止日不足15 天的应推迟投标截止时间
D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间
【答案】 B
37、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。

合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。

根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。

A.109.2
B.228.8
C.31.5
D.140.8
【答案】 A
38、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25 个月，合同工期为20 个月。

合同实施中，发包人要求该工程提前1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。

则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6 个月竣工，应承担提前竣工6 个月的赶工费用
B.发包人要求合同工程提前1 个月竣工，应承担提前竣工1 个月的赶工费用
C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5 个月的赶工费用
D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用
【答案】 B
39、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。

A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”
【答案】 C
40、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工
B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算
C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费
D.包括工资、加班费和代理人费用
【答案】 C
41、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。

A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中
B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算
C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算
D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算
【答案】 C
42、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。

A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息
B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款
C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款
D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
【答案】 A
43、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价
B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写
【答案】 B
44、关于设计概算的说法,正确的是（）
A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性
B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目
C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制
D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响
【答案】 D
45、关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。

A.设计概算是确定建设规模的依据
B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据
C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整
D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据
【答案】 B
46、根据计时观测资料得知，每 m2标准砖墙勾缝时间为 10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为 5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 3%、2%、15%。

则每 m3砌体 1 砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32
B.0.075
C.0.114
D.8.772
【答案】 C
47、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。

A.500
B.515
C.715
D.665
【答案】 D
48、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()
A.建材的最新市场价格
B.人工工资价格指数
C.某已完工程造价指标
D.建安工程造价指数
【答案】 A
49、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。

A.1100.00
B.1110.00
C.1111.00
D.1111.11
【答案】 D
50、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）。

A.货价
B.国际运费
C.运输保险费
D.外贸手续费
【答案】 D
多选题（共30题）
1、下列选项中，属于投标文件的有（）。

A.投标保证金
B.工程量清单
C.联合体协议书
D.资格审查资料
E.评标办法
【答案】 ACD
2、为避免招标文件中含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的（）。

A.规格
B.专利
C.性能
D.设计
E.原产地
【答案】 BD
3、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。

下列属于规定标准的有()。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上
D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上
【答案】 ABD
4、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。

A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保
B.预付款担保的形式必须是银行保函
C.预付款担保可以采用抵押担保形式
D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款
E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额
【答案】 ACD
5、下列各项税金中，属于建筑安装工程费企业管理费中税金的是（）。

A.消费税
B.城市维护建设税
C.教育费附加
D.地方教育附加
E.增值税
【答案】 BCD
6、下列费用中，属于生产准备费的有（）
A.人员培训费及提前进厂费
B.一次性支付的商标权费
C.市政公用设施费
D.特殊设备安全监督检验费
E.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费
【答案】 A
7、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。

A.详细估算法
B.内容估算法
C.分类估算法
D.形成资产法
E.概算法
【答案】 D
8、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有()。

A.工器具及生产家具购置费计算表
B.设备及安装工程预算表
C.设备及安装工程取费表
D.综合预算表E:总预算表
【答案】 BC
9、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）。

A.运输保险费＝（FOB+国际运费）×保险费费率
B.消费税＝（CIF＋关税）×消费税税率
C.银行财务费＝CIF×银行财务费率
D.关税＝关税完税价格×关税税率
E.车辆购置税＝[（CIF＋关税）/（1－消费税税率）]×车辆购置税税率
【答案】 D
10、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（）。

A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价
B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税
C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表
D.总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关
E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关
【答案】 AC
11、关于生产准备费，下列说法中正确的有（）。

A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用
B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用
C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用
D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用
E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算
【答案】 A
12、柱网布置是建筑设计阶段影响工程造价的主要因素之一。

对于工业建筑，柱网的选择主要取决于()
A.吊车的类型及吨位
B.屋顶的承重结构
C.墙体的类型
D.厂房的高度
E.厂房中有无吊车
【答案】 ABD
13、下列属于新增流动资产价值的内容有（）。

A.现金及各种存款
B.应付款项
C.预收款项
D.短期投资
E.其他货币资金
【答案】 AD
14、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。

A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法
B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告
C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称
D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布
E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件
【答案】 AB
15、下列选项中，正确描述文明施工与环境保护具体要求的是（）。

A.施工现场办公、生活区和作业区分开设置
B.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m
C.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾和生活垃圾应分类存放
D.施工现场保护零线的重复接地应不少于3处
E.楼梯边应设高1. 2m的定型化、工具化、标准化的防护栏杆
【答案】 BC
16、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。

A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的4～6倍
B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿
C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的6～10倍
D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿
E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍
【答案】 BD
17、在进行工程方案的选择时，应满足的基本要求包括（）。

A.满足生产使用功能要求
B.适应已选定的场址
C.符合工程标准规范要求
D.经济合理
E.力求环境效益与经济效益相统一
【答案】 ABCD
18、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（）。

A.产业政策
B.协作及土地条件
C.劳动力市场情况
D.运输及通信条件
E.竞争对手状况
【答案】 ABD
19、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。

A.材料二次搬运用工
B.电焊点火用工
C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工
D.临时水电线路移动造成的停工
E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工
【答案】 BD
20、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有()。

A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价
B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价
C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用～般由发包人另行支付
D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E:不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款
【答案】 BD
21、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。