北京2015年上半年公路造价师理论与法规：索赔的预防与处理考试试卷
2015年内蒙古公路造价师《理论与法规》工程索赔的处理考试题
2015年内蒙古公路造价师《理论与法规》工程索赔的处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、桥梁一般由5大部分组成，下列说法正确的是__。
A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础2、二级监理机构是指__。
A．工程质量监督部门，社会监理单位B．甲级监理单位，乙级监理单位C．总监办公室，驻地监理办公室D．乙级监理单位3、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。
A．12B．24C．18D．304、法人的法定代表人超越权限订立的合同，__。
A．该代表行为一律无效B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C．该代表行为一律有效D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为有效5、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A．合同价格B．结算价格C．预期价格D．评比价格6、《公路工程国内招标文件范本》中合同通用条款规定，承包人在收到中标通知书后__天之内，并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保。
A．14B．21C．15天D．287、现金流量图的三要素包括A．资金数额，方向，期间B．资金数额，流入，时间点C．大小，流向，时间点D．大小，流出，时间8、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月B．6个月C．1年D．2年9、水泥稳定土路面基层碾压应在混合料（）状态下进行。
A．处于或略大于最佳含水率B．处于或略小于最佳含水率C．小于最佳含水率D．处于最佳含水率10、对于大型复杂的项目，应用价值工程的重点应放在__。
A．项目投资决算阶段B．项目研究设计阶段C．项目制造运行阶段D．项目后评估阶段11、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2812、__施工时，应严格控制各工序材料温度。
2015年北京公路造价师《管理相关知识》复习资料汇总考试题
2015年北京公路造价师《管理相关知识》复习资料汇总考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、不当交易行为不包括__。
A．商业贿赂行为B．亏本销售行为C．强行搭售行为D．虚假宣传行为2、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。
A．6年以上B．5年以上C．4年以上D．3年以上3、大跨桥梁设计的阶段划分为__。
A．初步设计、结构设计、施工设计B．初步设计、技术设计、施工图设计C．方案设计、结构设计、施工设计4、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工A．①②B．①③C．②④D．③④5、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。
A．从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止B．从投保之日到工程竣工移交之日C．从投保之日到最终结算日D．从现场开始工作到缺陷责任期结束6、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期缩短B．投资减少，工期延长C．投资增加，工期延长D．投资减少，工期缩短7、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。
A．采集、分析、处理B．采集、处理、分析C．分析、采集、处理D．分析、处理、采集8、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。
A．成本系数B．价值功能C．价值系数D．价值功能系数9、大体积混凝土墩台或基础施工时可在混凝土中埋入厚度不大于150mm的石块，但石块的掺入量不得超过混凝土总体积的（）。
A．15%B．20%C．25%D．30%10、干密度的定义是__。
A．干土重/土总体积B．干土重/土颗粒体积C．干土重/土中空隙的体积D．干土重/原土体总重11、对路基的基本要求是具有足够的__。
北京2015年上半年公路造价师计价与控制：概算定额的编制考试试题
北京2015年上半年公路造价师计价与控制：概算定额的编制考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是__。
A．技术规范B．中标通知书C．合同协议书D．有标价的工程量清单2、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。
A．所有各组强度均大于设计强度B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍3、板跨中截面的主筋应放在__。
A．上面B．中间C．下面D．侧面4、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。
①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表A．①②③B．③④⑤C．②④D．①④5、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．协商法6、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。
A．文件归档B．资料入库C．复核与审核D．呈送有关部门7、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完__h后才允许浇筑。
A．20B．24C．18D．128、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)9、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。
A．米B．平方米C．立方米D．不另行计量10、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。
2015年北京公路造价师《技术与计量》：路基和道路考试试题
2015年北京公路造价师《技术与计量》：路基和道路考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。
A．招标文件B．招标单位在标前会议上的口头解答C．现场考察时招标单位的口头解释D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书2、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。
A．打入桩B．支承桩C．沉入桩D．群桩3、吊桥的主要承重结构是__。
A．桥面B．缆索C．桥台4、甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于2006年6月8 H交货，乙在交货期后的一周内付款。
交货期届满时，甲发现乙有转移资金以逃避债务的行为。
对此甲可依法行使__。
A．先履行抗辩权B．同时履行抗辩权C．不安抗辩权D．债权撤销权5、下列路面中，__是刚性路面。
A．沥青混凝土路面B．整齐块石路面C．砂石路面D．水泥混凝土路面6、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是__。
A．企业定额B．概算定额C．概算指标D．预算定额7、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期缩短B．投资减少，工期延长C．投资增加，工期延长D．投资减少，工期缩短8、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。
A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库9、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入__价值。
A．固定资产B．流动资产C．递延资产D．无形资产10、预算编制办法规定，人工费由__构成。
A．基本工资、工资性补助、职工福利费B．生产工人辅助工资C．基本工资D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费11、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%12、竣工决算是指__。
A．建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用B．竣工验收时业主与承包商的结算C．甲乙双方签定的建筑安装工程承包合同终结的凭证D．业主与承包商的最终决算13、合同公证的依据是__，这是自愿原则的体现。
北京2015年公路造价师《理论与法规》公路建设考试试题
北京2015年公路造价师《理论与法规》公路建设考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。
A．14B．21C．28D．352、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。
A．相同B．不相同C．不一定相同D．近似3、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。
A．业主B．承包人C．业主和承包人双方D．监理工程师4、工程施工招标中，__方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。
A．邀请招标B．公开招标C．议标D．指定承包人5、下列评价指标中，属于动态指标的是__。
A．投资利润率B．投资利税率C．内部收益率D．流动比率6、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。
A．直线制B．职能制C．直线职能制D．矩阵制7、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润8、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的__。
A．自然人B．个体经营户C．领导者D．组织9、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入__价值。
A．固定资产B．流动资产C．递延资产D．无形资产10、__才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单11、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方__。
A．经催告后，可解除合同B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C．可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同12、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。
北京2015年上半年公路造价师技术与计量：风险不同角度的分类考试试卷
北京2015年上半年公路造价师技术与计量：风险不同角度的分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、桥梁的分孔、桥道标高和__四个部分的内容。
A．桥梁通航B．孔数C．纵坡D．桥台位置2、投标书的有效期一般规定为（）。
A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定3、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。
A．工期B．质量标准C．投标企业资质D．自然地理条件4、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。
A．相等B．互为倒数C．无关D．成正比5、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理6、用压实机械碾压土质路基时，均应控制该种土的最佳含水量的范围是__。
A．±2%B．±5%C．±4%D．±3%7、在建设项目财务评价中，当财务净现值为__时，项目方案可行。
A．FNPV≤0B．FNPV＜0C．FNPV≥0D．FNPV＞08、在下述各项中，不构成现金流量的是__。
A．折旧B．投资C．经营成本D．税金9、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的__。
A．自然人B．个体经营户C．领导者D．组织10、我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有__。
①质押，②抵押；③暂定金；④预付款，⑤留置A．①②③B．①②③④⑤C．②⑤D．③④⑤11、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过__比例。
A．20%B．30%C．40%D．50%12、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。
A．打入桩B．支承桩C．沉入桩D．群桩13、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法A．①②③B．①③④⑤C．②③⑤D．①②③④⑤14、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。
2015年上半年黑龙江公路造价师《理论及法规》：工程索赔的预防与处理考试题
2015年上半年黑龙江公路造价师《理论及法规》：工程索赔的预防与处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列合同免责条款有效的是__。
A．因重大过失造成对方财产损失的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方轻微损失的D．造成对方人身伤害的2、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
A．与土的共同作用B．本身材料的强度C．自身的重量D．以上都不对3、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律4、施工监理的原则是__。
A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务5、路面混凝土拌和物的搅拌和运输应符合__的要求。
A．GBJ 97—87B．ISO 9000．C．GBJ 90—85D．JTJ 077—956、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司7、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金8、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。
A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-nC．P＝F·[(1+n-1]/iD．P＝F·i[(1+n-1]9、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为__。
A．被动控制B．主动控制C．前馈控制D．静态控制10、动态控制的基本步骤是（）。
A．检查成效一纠正偏差B．确定目标—检查成效—纠正偏差C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差D．检查成效—分析原因—纠正偏差11、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。
2015年北京公路造价师《技术与计量》：路基和道路考试试题
2015年北京公路造价师《技术与计量》：路基和道路考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、一般情况下，__应当由招标人完成。
A．确定中标人B．评标情况说明C．对各个合格投标书的评价D．推荐合格的中标候选人2、下列__不是属于合同支付项目的范畴。
A．动员预付款B．保留金C．暂定金额D．材料及设备预付款3、关于风险的定义，说法错误的是__。
A．风险就是与出现损失有关的确定性B．肯定发生损失后果的事件不是风险C．没有损失后果的不确定性事件不是风险D．风险就是在给定情况下和特定时间内，可能发生的结果之间的差异4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容__产生法律约束力。
A．仅对要约人B．仅对受要约人C．对双方D．对双方都不5、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。
A．监理自愿变更B．业主监理双方一致同意变更C．业主要求变更D．因外界原因6、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%7、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__A．将合同全部分包B．将合同部分转让C．不履行合同D．将工程部分分包8、企业定额的水平（）。
A．应反映社会平均水平B．应高于地区定额水平才具有竞争能力C．都高于地区定额水平D．都低于地区定额水平9、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。
A．高温稳定性B．低温抗裂性C．耐久性D．抗滑性10、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。
A．12B．18C．24D．3211、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后12、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。
山西2015年下半年公路造价师理论与法规工程索赔的预防及处理考试试卷
山西省2015年下半年公路造价师《理论与法规》工程索赔的预防及处理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、设备购置费组成为_。
A.设备原价+采购与保管费B.设备原价+运费+装卸费C.原价+安装费D.设备原价+运杂费2、土木工程施工合同通用条件规定，属于—的情况，承包商可以获得工期展延。
①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工A.①②④B.①③⑤C.①②③④D.②③④3、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是_。
A.费率法B.固定价格法C.按时计费法D.成本加固定费用法4、某建设项目通过以下筹资方式进行融资，其中属于资本性融资的方式是_。
A.银行贷款B.发行债券C.设备租赁D.发行股票5、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是_。
A.满足用户最大限度需求的功能B.投资费用最低时的功能C.寿命周期费用最低时的必要功能D.使用费用最低时的功能6、监理工程师与业主的关系是_。
A.监理和被监理关系B.委托与被委托关系C.雇佣与被雇佣关系D.相当于业主代表关系7、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本A-最高C.最低D.最优8、工程一切险中的意外事故，包括火灾和—或飞机坠毁。
A.地震B.雷击C.地崩D.飞行物体坠落9、按混凝土路面接缝的用途可将其分为_。
A.纵缝、横缝、工作缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、工作缝D.纵缝、胀缝、工作缝10、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是_。
A.如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B.且同时抗辩权适用于所有合同C.同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D.适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使11、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由—承担。
2015年上半年北京公路造价师《理论及法规》：建设工程风险模拟试题
2015年上半年北京公路造价师《理论及法规》：建设工程风险模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、作为订立合同的代理人__。
A．必须是企业或单位内部有关人员B．必须是企业或单位外聘人员C．必须是其他组织或其驻外机构D．以上三者(A、B、都可以为代理人2、进度和质量三大目标是__的关系。
A．相互矛盾B．既统一又矛盾C．统一D．相辅相成3、下列选项中，可以作为保证人的有__。
A．医院B．消费者协会C．股份有限公司D．企业法人的分支机构但未经法人书面授权4、石油沥青混凝土路面的摊铺温度须__。
A．大于110℃，小于165℃B．大于80℃，小于120℃C．大于100℃，小于140℃D．大于90℃，小于130℃5、工程网络计划的计算工期等于其所有结束工作__。
A．最早完成时间的最小值B．最早完成时间的最大值C．最迟完成时间的最小值D．最迟完成时间的最大值6、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．总监理工程师代表D．监理员7、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。
若基准收益率为8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。
已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。
A．12.426B．10.325C．9.156D．11.4288、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。
如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。
A．6B．8C．10D．129、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。
北京2015年公路造价师《技术与计量》路面的类型考试试题
北京2015年公路造价师《技术与计量》路面的类型考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门2、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同3、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，__。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任4、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者5、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
A．经常性修理费B．机上人工费C．养路费及车船使用费D．燃料动力费6、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15B．21C．28D．307、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度8、当我们对某个投资方案进行分析时，发现有关参数不确定，而且这些参数变化的概率也不知道，只知道其变化的范围时，可采用的分析方法为__。
A．盈亏平衡分析B．敏感性分析C．概率分析D．不确定性分析9、预应力混凝土（高强度混凝土除外）的最大水泥用量，不宜超过（）。
A．500kg/m3B．600kg/m3C．550kg/m310、在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为__。
A．工程招标是要约，工程投标是承诺B．工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺C．工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺D．工程招标、投标是要约，定标则是承诺11、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
2015年上半年上海公路造价师《理论与法规》：施工索赔策略及案例模拟试题
2015年上半年上海公路造价师《理论与法规》：施工索赔策略及案例模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。
A．14B．21C．28D．352、材料预算价格是指A．材料出厂价B．材料供应价C．材料出厂价与采购保管费之和D．从其地运到工地仓库后的出库价格3、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延4、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
A．mrB．rmC．(1+mm-1D．(1+r/m-15、价值工程的核心是__。
A．总功能提高B．使用成本下降C．生产成本下降D．功能分析6、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。
①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金A．①②④⑤B．①②③C．②④⑤D．③④⑤7、下列合同不适用于《合同法》的是__。
A．买卖合同B．借款合同C．委托合同D．收养合同8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果9、可行性研究属于项目__主要工作之一。
A．计划阶段B．施工准备阶段C．实施阶段D．决策阶段10、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。
乙未按期答复C．甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系，乙打电话给甲订购若干D．甲在报纸上刊登标有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。
北京2015年上半年公路造价师《理论与法规》：经济法律关系考试题
北京2015年上半年公路造价师《理论与法规》：经济法律关系考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有__。
①质押，②抵押；③暂定金；④预付款，⑤留置A．①②③B．①②③④⑤C．②⑤D．③④⑤2、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。
A．施工工地仓库后出库B．使企业少缴部分所得税C．施工工地D．施工工地仓库3、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。
A．政府机关B．银行C．公民个人D．学校4、有资格代理招标的机构条件应包括__。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A．①②③B．②③④⑤C．④⑤D．①③④5、《公路工程国内招标文件范本》规定，对于合同规定的任何材料或设备的正规检查或检验的时间，监理工程师至少应提前__小时通知承包人其到场时间。
A．12B．24C．36D．486、《公路工程国内招标文件范本》规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保__天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报业主审批。
A．7B．14C．21D．357、投标书的有效期一般规定为（）。
A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定8、为减少水泥稳定基层收缩裂缝，应采取如下措施__。
A．控制集料中细料的含量和塑性指数B．控制水泥剂量不超过6%C．增加粗集料的含量D．控制施工碾压时的含水量9、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
A．确认权B．变更权C．委托权D．监督权10、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。
A．相等B．互为倒数C．无关D．成正比11、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。
2015年上半年北京公路造价师技术与计量：管理理念考试题
2015年上半年北京公路造价师技术与计量：管理理念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在__所做的改变。
①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序A．①②④B．②③④⑤C．①④⑤D．①③④⑤2、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。
①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工A．①②④B．①③⑤C．①②③④D．②③④3、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。
A．安全性越小B．抗风险能力越小C．盈利的可能性大D．发生亏损的机会大4、沥青混合料沥青的最佳用量通常以（）来确定。
A．沥青抽提试验B．针入度试验C．抗压强度试验D．马歇尔稳定度试验5、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。
A．销售收入是销售量的线性函数B．单位可变成本随生产量的增加成比例降低C．销售收入与销售量之间成线性比例关系D．只生产单一产品，且生产量等于销售量6、组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是__。
A．合同通用条件B．合同协议书C．投标书D．合同专用条件7、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。
A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定D．行业协会指定8、__是指可能造成损失也可能创造额外收益的风险。
A．基本风险B．投机风险C．纯风险D．经济风险9、材料预算价格是指A．材料出厂价B．材料供应价C．材料出厂价与采购保管费之和D．从其地运到工地仓库后的出库价格10、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%11、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。
2015年上半年天津公路造价师理论与法规工程索赔的预防及处理考试试题
2015年上半年天津公路造价师《理论与法规》工程索赔的预防及处理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、监理工程师在对桥台混凝土体积进行计量时，应以_。
A.现场实际测量尺寸为准B.图纸净尺寸为准C.与业主协商结果为准D.与承包人共同确认为准2、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方_。
A.经催告后，可解除合同B.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C.可解除合同D.在履行期限届满之前可解除合同3、管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员_。
A.职位的高低B.职权的大小C.所管辖的人数D.所要协调的工作量4、路面基层摊铺时，混合料的含水量宜高于最佳含水量的_,以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
A.0.5%〜1.0%B. 1.0%〜1.5%C. 1.5%〜2.0%D. 2.0%〜2.5%5、工程质量是施工出来的，而不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻—的原则。
A.动态控制B .工序控制C .被动控制D.预防为主6、预应力混凝土（高强度混凝土除外）的最大水泥用量，不宜超过（）。
A.500kg/m3B.600kg/m3C.550kg/m37、净现值率是净现值与—的比值。
A.投资总额B.投资现值C.投资年值D.投资未来值8、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的—以上进行分包的投标不予考虑。
A.80%B.50%C.30%D.60%9、对数据的解释，最准确的是_。
A.数据就是信息，数据是客观规律的记录B.数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号C.数据是信息的载体，信息是数据的灵魂D.数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号10、建设工程信息管理系统的目标是_。
A.实现投资目标的规划与控制B.实现进度目标的规划与控制C.实现信息的系统管理及提供必要的决策支持D.实现投资、进度、质量目标的规划与控制11、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于—的法律行为。
2015年下半年河北公路造价师理论与法规工程索赔的预防及处理试题
2015年下半年河北省公路造价师《理论与法规》工程索赔的预防及处理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、路面弯沉值一般可用—测量。
A.刚性承载板B.贝克曼梁C. 3m直尺D.水准仪2、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入A.建设期贷款利息B.建设工程间接费C.建安工程直接费D.建设工程现场经费3、组织办理竣工验收的费用由—承担。
A.承包人B.监理C.业主D.上级主管部门、4、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为一年。
A.年份8.1C.2D.3E. 4F. 5G. 6H.净现金流量I.-100J.-200K.100L.250M.200N.2005、当路基填土较高时，路面底面以下—为路床部分。
A.80cmB.100cmC.120cmD.150cm6、公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装—的费用。
A.混凝土预制构件B.钢结构工程构件C.营运、养护、管理所需设备D.施工机械、设备7、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是_。
A.所有各组强度均大于设计强度B.平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C.平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D.平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍8、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为。
A.营业额B.直接工程费+间接费C.计划利润D.直接费+间接费+利润9、对于质量控制点，一般要—，再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题的原因B.事先分析施工过程中的关键工序C.分析施工过程中的薄弱环节D.分析施工过程中质量不稳定的工序10、底基层的承包商自检的无机稳定土材料强度应在—取样。
A.拌和机出口B.摊铺碾压现场C.成型、养护后，钻芯取样试验D.试验室拌制11、设名义利率为r,在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i 将（）名义利率r。
2015年广西公路造价师工程索赔的预防与处理试题
2015年广西公路造价师工程索赔的预防与处理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的_。
A.控制手段B.前提条件C.经济措施D.目标规划2、速动比率指标是用于反映项目_。
A.偿债能力B.偿付流动负债的能力C.财务风险程度D.快速偿付流动负债能力3、索赔和反索赔是（）的索赔。
A.同一事件中业主与承包商相互间B.承包商对业主C.业主对承包商D.业主对承包商和承包商对业主4、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。
A.缆索B.波形梁C.混凝土D.箱梁5、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用—比较适宜。
A.固定单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.可调单价合同6、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该_。
A.做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验B.计算掺加速凝剂的数量C.符合国家有关的标准规范D.满足施工及设计要求7、检查水泥混凝土路面板的—时，应采用水准仪测量。
A.平整度B.板厚C.拉毛、压槽的深度D.横坡8、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位_。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划C.在设计阶段就应当编制总进度计划D.在招标阶段就应当编制总进度计划9、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由—承担。
A.发发包人与承包人共同B.承包人C.监理工程师D.承包人10、缺陷责任终止证书签发的日期应从—为准。
A.承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期B.工程通过最终检验的日期C.最终检查报告送达监理工程师的日期D.业主指定的日期11、被撤销或者终止时，下列说法正确的是_。
广东2015年公路造价师理论及法规工程索赔的预防与处理试题
广东省2015年公路造价师《理论及法规》：工程索赔的预防与处理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、关于仲裁正确的说法是_。
A.仲裁实行二裁终局制B.公开审理是仲裁的特点C.仲裁委员会有强制执行的权力D.仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治2、索赔费用的计算方法不包括_。
A.总费用法B.修正的总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法3、公路建设项目环境影响评价文件应经—预审后，报有审批权的环保行政主管部门审批。
A.建设单位B.监理单位C.项目所在地环保局D.交通主管部门4、水泥混凝土路面常用的养护方法有（）。
A.湿覆盖养护B.蒸汽养护C.真空脱水D.以上三种5、对建设项目实施全过程控制时，应以—为主。
A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.系统控制6、世行贷款公路项目主要采用_。
A.成本加酬金合同B.总价合同C.单价合同D.设计施工总承包合同7、中标通知书—具有法律效力。
A.对招标人和中标人均B.只对投标人C.只对招标人D.对招标人和投标人均不8、设名义利率为r,在一年中计息1次，则实际利率I与名义利率r的关系是_。
A.I=rB.I<rC.I>rD.不确定9、为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要_。
A.建立风险因素清单B.建立风险事件清单C.建立初始风险清单D.建立风险清单10、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的一天内应组织交工验收。
A.14B.21C.28D.3511、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积_。
A.按实际所占体积扣除B.按统一估算体积扣除C.只对管道和桩所占体积进行扣除D.不予扣除12、若名义利率为10%, 一年计息4次，则年实际利率为_。
A. 2.5%B.5%C.10%D.10.38%13、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人—的选择。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京2015年上半年公路造价师理论与法规：索赔的预防与处理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、分包人在施工现场的协调管理工作应由__负责。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．分包人自行2、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。
A．签订合同协议书之前B．签订合同协议书之后C．签订合同协议书的同时D．中标人选定的时间3、我国《合同法》对__采用严格责任原则。
A．缔约过失B．违约责任C．无效合同D．可撤销合同4、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。
A．施工监理合同B．施工合同C．工程咨询合同D．A+B5、对于未中标的施工单位，招标单位应退还给其__。
A．参加投标的费用B．购买投标文件的费用C．投标保证金D．参加投标人员的旅差费6、构成合同文件的有__。
①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录A．①④B．②③C．①②③D．③④⑤7、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权8、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。
A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人9、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的__。
A．50%B．60%C．70%D．80%10、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。
A．职能式B．直线职能式C．直线式D．矩阵式11、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，公路工程缺陷责任期的期限是__个月。
A．6B．12C．24D．3612、现实生活中，委托代理应注意的问题有__。
①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A．①②B．②④C．③④D．①④13、《公路工程国内招标文件范本》规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在__天内，向监理工程师提交工程延期的意向通知。
A．7B．14C．21D．2814、对于质量控制点，一般要__，再制订对策和措施进行预控。
A．事先分析可能造成质量问题的原因B．事先分析施工过程中的关键工序C．分析施工过程中的薄弱环节D．分析施工过程中质量不稳定的工序15、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是__。
A．保证B．留置C．定金D．质押16、企业定额的水平（）。
A．应反映社会平均水平B．应高于地区定额水平才具有竞争能力C．都高于地区定额水平D．都低于地区定额水平17、委托代理人与第三人签订合同的民事行为的法律特征表现为__。
A．以代理人的名义与第三人谈判B．签订的合同内应有代理人权利义务条款C．合同生效后，委托人和代理人共同履行D．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求18、承包人驻地建设完成后，经监理工程师核实后作出的正确方法是__。
A．以总额计量B．合同价计量C．不予计量D．以合同价减去扣留金额计量19、《公路工程施工监理规范》中规定可以作为监理依据的补充文件不包括__。
A．监理工程师和承包人在施工过程中有关会议记录、电函和其他文字记录B．监理月报C．监理工程师批准的所有图纸D．监理工程师发出的所有指令20、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。
A．缆索B．波形梁C．混凝土D．箱梁21、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。
A．不得超过主合同标的额的10%B．不得低于主合同标的额的10%C．不得超过主合同标的额的20%D．不得低于主合同标的额的20%22、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。
A．根据本工程的设计提供的预计工程量B．根据投标要求估算的报价工程量C．合同履行过程中完成的实际工程量D．工程结账依据的结算工程量23、乙双方发生了纠纷。
对于该合同，应当__。
A．乙公司要求M支付电视机的货款B．由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款C．甲公司向乙公司无偿退货D．由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款24、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．计日工25、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的__控制。
A．投资B．进度C．质量D．安全E．成本2、公路施工环境保护监理的主要任务包括__。
A．环境达标监理B．水土保持监理C．环境监测D．地表水环境监理E．环保工程监理3、钢丝束两端采用墩头锚具时，同一束中各根钢丝下料长度的相对差值为__。
A．当钢丝束长度≤20m时，不宜大于1/3 000B．当钢丝束长度＞20m时，不宜大于1/5 000，且不大于5mmC．当钢丝束长度≤20m时，不宜大于1/2 500D．当钢丝束长度＞20m时，不宜大于1/4 000，且可大于5mm4、轮廓标按结构设置可分为__。
A．单面反射B．双面反射C．埋置式D．附着式5、工程计量的依据是__。
A．监理工程师签发的中间交工证书B．工程量清单前言C．承包方所报已完工程量D．批准的设计文件E．技术规范6、现场监理机构有__等类型。
A．一级监理机构B．二级监理机构C．三级监理机构D．总监理工程师办公室E．高级驻地监理办公室7、第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的__进行的保险。
A．本工程除外的财产的损失或损害B．业主和承包人雇员除外的人员的死亡或伤残所负责任C．业主财产损害及人员伤害D．承包人财产损害及人员伤害E．除业主和承包人之外的其他第三人的行为所造成工程及施工人员的损害8、分项工程质量检验内容包括__几个部分。
A．基本要求B．实测项目C．外观鉴定D．质量保证资料9、按时间分类，支付可分为__。
A．前期支付B．正常支付C．中期支付D．合同中止支付E．最终支付10、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面B.柔性路面C.半刚性路面D.刚性路面11、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。
A.应考虑气候．水文条件等因素B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0%D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准12、不计提折旧的固定资产范围包括__。
A．不需用固定资产B．以融资租赁方式租入的固定资产C．以经营租赁方式租入的固定资产D．已提足折旧但继续使用的固定资产E．因修理停用的固定资产13、主要由（）材料组成。
A．沥青B．粗集料C．细集料D．填料E．水14、经济活动。
其包括__。
A．没有代理权而为代理行为B．代理行为开始前的“代理”行为C．代理人超越代理权限为代理行为D．代理权终止为代理行为E．其他代理行为15、桥梁混凝土工程热期施工，混凝土的运输与浇筑过程中技术要点有__。
A．尽量缩短运输时间，宜采用搅拌车运送，中途不得加水B．充分做好浇筑准备，保证以最短的时间连续浇筑完毕C．浇筑现场尽量遮阳，并采取措施降低模板与钢筋的温度D．尽快完成混凝土修整工序，并可采用间接喷水雾的方法预防修整过程中混凝土表面出现裂纹E．恰当减少水泥用量，掺加粉煤灰等活性材料和减水剂16、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。
A．运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用17、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。
A．强度B．刚度C．预拱度D．稳定性18、等额支付现值公式应满足的条件是__。
A．支付期每期间隔相等B．每次支付金额相等C．每次支付金额可以不等D．支付期每期间隔可以不等E．第一次支付在期末，以后每次支付均在期末19、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。
A．精确性B．综合性C．系统性D．科学性E．概括性20、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。
A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日21、改善沥青混合料高温稳定性的措施通常包括__。
A．采用改性沥青B．降低沥青黏度C．增加粗集料D．减少粗集料22、施工中使用的图纸由__。
A．业主提供B．承包人提供C．业主提供经承包人批准D．承包人提供经监理工程师批准E．监理单位提供经承包人批准23、工程量清单的作用主要体现在__。
A．便于招标单位编制标底B．为投标人提供报价基础C．为工程计量与支付提供依据D．为索赔提供依据E．为编制施工预算提供依据24、符合动员预付款支付规定条件的是__A．是用于永久性工程B．签订了合同协议书C．提交了履约的银行保单D．承包人员、材料、机器设备已到达指定地点，可以开工E．提交了动员预付款的保单25、直接工程费由__组成。
A．材料费B．企业管理费C．直接费D．其他直接费E．现场缴费。