大工18春《工程招投标及合同管理》在线作业3满分
电子科大18秋《工程招投标与合同管理》在线作业3
电子科大18秋《工程招投标与合同管理》在线作业3【奥鹏】[电子科技大学]18秋《工程招投标与合同管理》在线作业3 试卷总分:100 得分:100第1题,设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应()。
A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%第2题,投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求第3题,经济合同当事人订立的\保证合同\，其法律形式是()。
A、主合同 B、从合同 C、独立合同D、无条件地必须履行的合同第4题,如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。
A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商第5题,FIDIC《施工合同条件》的\缺陷通知期\，是指()。
A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间第6题,施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸第7题,邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、2 B、3 C、5 D、7第8题,合同争议的解决顺序为()。
A、和解-调解-仲裁-诉讼 B、调解-和解-仲裁-诉讼 C、和解-调解-诉讼-仲裁 D、调解-和解-诉讼-仲裁第9题,业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价 B、不可调总价 C、单价D、成本加酬金第10题,自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
工程招投标与合同管理在线作业3
工程招投标与合同管理_在线作业_3交卷时间：2016-04-12 16:13:35一、单选题1.(5分)A. 良好信誉B. 委托丰富经验C. 合法资格D. 合法资格和能力纠错得分： 5知识点： 3.1 建设工程施工投标及其工作程序展开解析答案D 解析2.(5分)• A. 突然袭击法工程项目投标是指具有（）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。
若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）。
•B. 多方案报价法 •C. 低投标价夺标法 •D. 不平衡报价法纠错得分： 5知识点：3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案B 解析3.(5分)• A. 增加方案法 • B. 承诺优惠条件 • C. 突然调价法 •D. 无利润算标法纠错得分： 5知识点： 3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案C 解析4.（ ）是一种用以迷惑对手的竞争技巧,在报价过程中,仍按一般情况报价进行,甚至故意表现自己对该工程的兴趣不大(或甚大),等快到投标截止的时候,根据情报信息与分析判断，再作出突然降价(或加价)的决策,使竞争对手措手不及。
但投标人要考虑降（升）价的幅度对招标人来说是否能够接受。
• A. 陪标 • B. 企业自主投标 • C. 联合体共同投标 •D. 串标纠错得分： 5知识点： 3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案C 解析5.(5分)• A. 措施费 •B. 施工组织设计• C. 人工费 •D. 投标标价纠错得分： 5知识点： 3.3 投标文件的编制 展开解析 答案B 解析（ ）是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的经济法律行为。
大工18春《工程招投标及合同管理》在线测试21
18春《工程招投标及合同管理》在线测试2
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分)
1.评标委员会事先根据招标项目的特点将准备评审的内容进行分类,再把各类划分成小项,并确定各类及各小项的评分标准,予以打分,这种评审方法称为()。
A.综合评分法
B.低标价法
C.专家评议法
D.合理最低投标价法
正确答案:A
2.若招标文件要求交履约保证金,应在合同生效前交履约保证金,履约担保可由企业出具,为合同价的()。
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
正确答案:B
3.招标人仅与一个中标人签定合同,施工过程中管理工作比较简单,这种施工招标是()。
A.单位工程招标
B.特殊专业工程招标
C.全部工程招标
D.分项工程招标
正确答案:C
4.()是完成国家法律法规、规范规定的施工阶段监理基本服务内容的价格,可按《施工监理服务收费基价表》确定。
A.监理服务收费调整价
B.综合标底
C.拦标价
D.监理服务收费基价
正确答案:D
5.由业主邀请少数公司各自报价和分别议标,这种招标方式称为()。
A.邀请性招标
B.排他性招标
C.保留性招标
D.地区性招标
正确答案:A。
大工18春《工程招投标及合同管理》在线作业3满分
大工18春《工程招投标及合同管理》在线作业3满分第一篇：大工18春《工程招投标及合同管理》在线作业3满分大工18春《工程招投标及合同管理》在线测试3(单选题)1: 下列关于指定分包与一般分包的说法,错误的是(A)。
A: 一般分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中（事先在招标文件中明确），指定分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分B: 一般分包人的工程款项由承包人根据与分包人的协议支付，而指定分包人的工程款项在承包人无正当理由而扣留或拒绝按分包合同向其支付的情况下可由业主根据工程师的支付证明直接支付 C: 指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同D: 指定分包人是由业主或工程师选定，或在合同中指定，而一般分包人则是由承包人选定，然后由工程师批准(单选题)2: 工程计量的方法中,(B)适用于凭据报销或核算的项目。
A: 估价法B: 凭据法C: 断面法D: 分项计量法单选题)3: 一般承包人应在变更的设计确定后(C)提出变更价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
A: 7日内B: 10日内C: 14日内D: 30日内(单选题)4: 若甲方供应的材料设备与一览表不符时,下列处理方法错误的是(D)。
A: 当材料设备的种类、规格、型号和质量等级等与一览表不符时，乙方可拒绝接收和保管，由业主运出现场并重新采购B: 甲方供应的材料设备进场后需要重新检验或试验的，由乙方负责，但费用由甲方承担C: 到货时间早于一览表约定的时间，由甲方承担由此发生的保管费用 D: 到货地点与一览表不符时，乙方负责运至一览表指定地点(单选题)5: 根据工程进展和合同约定,工程师应提前提醒业主供货并约定进场时间,应在货物进场之前不少于(A)通知承包人派人参加验收和接货。
A: 24小时B: 36小时C: 48小时D: 12小时(单选题)6: 承包人应对隐蔽工程或中间验收部位进行自检,在自检合格后至少在验收时间(B)之前填单向工程师申报验收。
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业3
B.评价承包商对所进行的工作的建议
C.保证材料和工艺符合规定
D.复核并批准已完工程的测量值，向业主递交临时和最终付款证书
答案:ABCD
9.利用总费用法计算费用索赔金额的条件包括（）。
A.总费用核算准确，实际总成本与报价总成本内容一致
B.承包商报价合理
C.费用损失的责任完全不在承包商
A.单价合同
B.总价合同
C.阶段发包式合同
D.成本加酬金合同
答案:D
二、多选题(共5道试题,共40分)
6.实行工程量清单计价方式必须伴随着工程计量，工程计量的作用为（）。
A.计量是质量控制的关键环节
B.计量是费用控制的关键环节
C.计量是约束承包人履行合同义务的手段
D.计量是工程款支付的重要依据
答案:BCD
6
超过660000元至960000元的部分
35
85920
7
超过960000元的部分
45
181920
个人所得税预扣率表二
（居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用）
级数
预扣预缴应纳税所得额
预扣率（%）
速算扣除数
1
不超过20000元的
20
0
2
超过20000元至50000元的部分
30
2000
3
超过50000元的部分
德国企业是欧洲企业的代表
1.企业培训。德国企业培训的突出特点是注重能力的培养，解决实际存在的问题。通过探讨和实验寻求解决问题的最佳途径和方法，给每个员工充分的自由发挥的空间，极大地调动了他们的积极性，也大大地提高了参训学员的素质和解决问题的能力。德国企业培训工作还有一个十分重要的任务，就是让员工认同企业的价值观。
大工21秋《工程招投标及合同管理》在线作业3-学习资料-附答案
大工21秋《工程招投标及合同管理》在线作业3答卷试卷总分:100 得分:1001.下列关于分项法的说法错误的是（）。
【A.项】反映实际情况，比较合理、科学【B.项】比总费用法简单，处理起来较容易【C.项】应用面广，逻辑上容易接受【D.项】比总费用法复杂，处理起来困难【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:B2.AIA制定和发布的合同条件共有五个系列，其中B系列是（）。
【A.项】用于业主与建筑师之间的标准合同文件，其中包括专门的用于建筑设计、室内装饰工程等特定情况的标准文件【B.项】用于业主与承包商的标准合同文件，不仅包括合同条件，还包括承包商资格申报表、保证标准格式等【C.项】用于建筑师与专业咨询机构之间的标准文件【D.项】建筑师在企业及项目管理中使用的文件【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:A3.下列选项中，（）属于发包人可以提出索赔的事件。
【A.项】发包人未按合同约定完成基本工作【B.项】承包人不正当地放弃工程【C.项】发包人未按合同规定支付预付款及工程款等【D.项】工程师要求工程加速【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:B4.按（）可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。
【A.项】延误发生的时间【B.项】工程延误的可能结果【C.项】延误事件之间的时间关联性【D.项】延误原因【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:C5.工期延误按（）可划分为可索赔延误、不可索赔延误。
【A.项】延误事件之间的时间关联性【B.项】延误发生的时间分布【C.项】工程延误的可能结果【D.项】延误原因【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:C6.工程分包的原因包括（）。
【A.项】某些专业性很强的工程【B.项】承包人原因导致工程进度严重拖后，依靠自己的力量无法保证合同工期【C.项】承包人的设备不足或损坏【D.项】当地条件的限制或业主单位的要求【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:A,B,C,D7.工期索赔的计算方法有（）。
建筑工程项目招投标与合同管理作业3题目及答案
建筑工程项目招投标与合同管理作业3题目及答案建筑工程招投标与合同管理》作业3说明：本次作业包括第4章工程投标，第5章开标、评标和定标的内容，请于12周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.投标：承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。
2.编标：编制投标文件，又称编标。
投标文件应按招标文件规定的要求进行编制，一般不能带有任何附加条件，否则可能导致被否定或作废。
3.边际成本：每增加一个产品而同时增加的成本称为边际成本，即每增加一个单位产量而需追加的成本。
4.经评审的最低投标价法：能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价最低（低于成本的除外）应推荐为中标人的方法。
5.综合评估法：将评审内容分类后分别赋予不同权重，评标委员根据评分标准对各类内容进行相应的打分，最后计算的累计分值反映投标人的综合水平，以得分最高的投标书为最优。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1．投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
2．按性质分，投标有风险标和保险标；按效益分，投标有盈利标、保本标和亏损标。
3．标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
标价是企业自定的价格，反映企业的水平。
4．投标标价的费用一般由工程成本直接工程费、间接费、利润、其他费用和风险费等组成。
5．报价策略是投标策略的一部分。
报价策略应包括：降低预算成本的策略；确定利润（风险报酬）率的策略；平衡报价的策略；价格重分配（或不平衡报价）策略。
6.所谓投标有效期是指自投标之日至确定中标人或订立合同之时为止。
招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订书面合同。
7.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并通知所有未中标的投标人。
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试3答案
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试3
一、单选题（共 10 道试题，共 30 分。
）
1. 工程计量方法中，按合同工期平均计量的称为（）。
A. 均摊法
B. 分项计量法
C. 断面法
D. 凭据法
正确答案：A 满分：3 分
2. 下列情况中，承包商可以提出人工费的索赔的是（）。
A. 因业主增加额外工程，或因业主或工程师原因造成工程延误，导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长
B. 由于业主或工程师要求追加额外工作，造成承包商的材料耗用量增加
C. 在工程变更或业主延误时，可能会造成承包商材料库存时间延长、材料采购滞后或采用代用材料等，从而引起材料单位成本的增加
D. 由于业主或工程师变更工作性质、改变施工方法等，造成承包商的材料耗用量增加
正确答案：A 满分：3 分
3. 双方收到DRB建议后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
A. 7天内
B. 14天内
C. 30天内
D. 45天内
正确答案：B 满分：3 分
4. 按（）分类，索赔可分为工期索赔、费用索赔。
A. 索赔的依据
B. 索赔目标
C. 索赔条件
D. 索赔处理方式
正确答案：B 满分：3 分。
18春北交《工程招投标与合同管理》在线作业1
北交《工程招投标与合同管理》在线作业一0一、单选题：1.（单选题）施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
(满分A由承包商承担的风险责任B给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D给予工期顺延但不给费用补偿正确答案:D2.（单选题）中标的承包商将由（）决定。
(满分A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师正确答案:A3.（单选题）根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
(满分A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔正确答案:C4.（单选题）工程分包的说法错误的为()。
(满分A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包正确答案:5.（单选题）监理招标主要是对监理单位（）的选择。
(满分A报价B能力C监理人员数量D设备正确答案:6.（单选题）《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为\n()。
(满分:)A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务正确答案:7.（单选题）合同争议的解决顺序为()。
(满分:)A和解—调解—仲裁—诉讼B调解—和解—仲裁—诉讼C和解—调解—诉讼—仲裁D调解—和解—诉讼—仲裁正确答案:8.（单选题）下列说法不正确的是()。
(满分:)A招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类B只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式C建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动D公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高正确答案:9.（单选题）施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
工程招投标与合同管理在线作业.doc
工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间：2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为（）。
∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：（）∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（）。
∙ A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分：5知识点：5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是（）。
∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分：5知识点：5.6 违约责任5.(5分)（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。
这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分：5知识点：5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。
∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分：5知识点：5.6 违约责任7.( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
工程招投标与合同管理网上考查课作业题.doc
工程招投标与合同管理网上考查课作业题（201604 更新）一名词解释（每题 6 分，共 30 分）1、建设工程工期定额：建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985 年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。
本定额是编制招标文件的依据，是签定建筑安装工程施工合同、确定合理工期及施工索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度的参考。
建筑安装工程工期定额是在一定时期和一定的历史条件下，由建设部行政管理部门下发的建筑工程从开工到竣工验收所需消耗的时间标准。
建筑安装工程工期定额是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收规范有关规定，结合各施工条件，本着平均、经济合理的原则制定的，工期定额是编制施工组织设计、安排施工计划和考核施工工期的依据，是编制招标标底，投标标书和签订建筑工程合同的重要依据。
建筑安装工程工期定额是按各类地区情况综合考虑的，由于各地施工条件不同，允许各地有 15%以内的定额水平调整幅度，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可按上述规定，制定实施细则，报建设部备案。
和施工工期 ...2、建设工程招标文件：依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：（一）招标人已经依法成立；（二）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（三）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；（四）有相应资金或资金来源已经落实；（五）有招标所需的设计图纸及技术资料。
3、抵押：在抵押后 ,物品的使用权还在乙方（抵押人）手中,只是不可以转让和出售,修改的话 ,不可以破环主体（比如说平房抵押,绝对不可以拆 ~）一旦你被甲方（接受你抵押方）认作或视为已无偿还能力,那么该抵押物的所有权利,都归甲方所有 ,甲方成为抵押物的新物主,可以任意支配建设工程保险合同：《保险法》第 9l 条第 1 款第 l 项规定：“财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。
电子科大春工程招投标与合同管理在线作业模板
秋春电子科大春《工程招投标与协议管理》在线作业3一、单选题（共10 道试题, 共30 分。
）1. 委托任务并负责支付酬劳一方称()。
A. 承包人B. 发包人C. 出资人D. 出工人正确答案:2. 在工程施工中因为()原因造成工期延误, 承包方应该负担违约责任。
A. 不可抗力B. 承包方设备损坏C. 设计变更D. 工程量改变正确答案:3. 协议价款能够有多个约定方法, 其不包含()。
A. 固定价格协议B. 可调整价格协议C. 固定价格加酬金协议D. 成本加酬金协议正确答案:4. 材料采购在交货清点数量时发觉, 交货数量少于订购数量, 但数量短少在协议约定许可磅差范围内, 采购方应()。
A. 拒付货款并索赔B. 根据订购数量立刻付款C. 根据实际交货数量立刻付款D. 待供货方补足数量后再付正确答案:5. 受招标人委托, 代为从事招标活动中介组织是()。
A. 建设单位B. 施工单位C. 招标代理D. 设计单位正确答案:6. 施工协议中, 承包人根据工程师提出施工进度计划修改提议进行了修改, 因为修改后计划不合理而造成窝工损失应该由()负担。
A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 发包人与承包人共同正确答案:7. 与邀请招标相比, 公开招标最大优点是()。
A. 节省招标费用B. 招标时间短C. 减小协议推行过程中承包不违约风险D. 竞争猛烈正确答案:8. 在进度控制中, （）不属工程师任务。
A. 督促承包人完成工程扫尾工作B. 向相关部门递交完工申请C. 协调完工验收中各方关系D. 参与完工验收正确答案:9. 施工协议通用条款要求, 当施工协议文件中出现含糊不清或不一致时, 下列中解释次序排列正确为()。
A. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C. 中标通知书、投标书、协议书、图纸D. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸正确答案:10. 投标文件对招标文件响应有细微偏差, 包含()。
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业3参考答案
答案:C
5.根据（）国际工程承包合同可分为工程设计承包合同、工程施工承包合同及总体承包合同。
A.计价方式的不同
B.支付方式的不同
C.发包人的身份不同
D.承包内容的不同
答案:D
二、多选题(共5道试题,共40分)
6.索赔的起因可能有（）等。
A.内外部环境的复杂性和多变性
B.工程建设主体的多元性
C.应用面广，逻辑上容易接受
D.比总费用法复杂，处理起来困难
答案:B
3.根据FIDIC《施工合同条件》的一般规定，规范和图纸应由（）保管。
A.承包商
B.业主
C.监理工程师
D.设计工程师
答案:B
4.按（）可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。
A.延误发生的时间
B.工程延误的可能结果
C.延误事件之间的时间关联性
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 25 道试题,共 75 分)
1.在Java中，表示换行符的转义字符是( )
A.\n
B.\f
C.\dd
D.'n'
答案:A
2.下列构造方法的调用方式中，正确的是( )。
A.被系统调用
B.由用户直接调用
C.按照一般方法调用
D.只能通过 new 自动调用
答案:D
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业3
试卷总分:100得分:100
一、单选题(共5道试题,共20分)
1.FIDIC《施工合同条件》第一部分为通用条件，共编写了（）条。
A.7
B.14
C.18
D.20
答案:D
2.下列关于分项法的说法错误的是（）。
大工18秋《工程招投标及合同管理》在线作业1(满分题)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (单选题) 1: 若合同当事人双方就履行地点约定不明确，则按照交易习惯，若交付不动产的，在（）履行。
A: 履行义务即交付不动产一方所在地B: 接受不动产一方所在地C: 双方当事人均不在的第三地点D: 不动产所在地正确答案:(单选题) 2: 定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。
A: 5%B: 10%C: 15%D: 20%正确答案:(单选题) 3: 总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到下列（）标准的，必须进行招标。
A: 施工单项合同估算价在100万元人民币以上的B: 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的C: 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的D: 涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等情况正确答案:(单选题) 4: 由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。
A: 抵销B: 提存C: 代位权D: 合同解除正确答案:(单选题) 5: 债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
A: 6个月B: 不少于一个月的期限C: 不少于两个月的期限D: 1年内正确答案:(多选题) 1: 合同解除的类型按解除原因可分为（）。
A: 单方解除B: 协商解除C: 约定解除D: 法定解除正确答案:(多选题) 2: 撤销权的构成要件包括（）。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A: 无偿处分其财产行为已经成立B: 无偿处分其财产的行为发生了损害债权的后果C: 债务人或第三人是善意的或无意的D: 债务人或第三人的恶意正确答案:(多选题) 3: 监理工程师合同管理的主要职责有（）。
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案5
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.合同的附随义务一般包括()等。
A.及时通知B.协助C.保密D.防止损失扩大2.无标底招标的投标人自主报价，价格合理与否以统一定额的计算结果为依据。
()A.正确B.错误3.争端审议委员会(DRB)由()位在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成。
A.3B.5C.7D.104.按照资质标准中的规定，甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应()。
A.不少于5人B.不少于25人C.不少于15人D.不少于20人5.下列关于合同转让的说法中错误的是()。
A.债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外B.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张C.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外D.债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，即使债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期，债务人也不可以向受让人主张抵销6.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其质量保修期限为5年。
()A.错误B.正确7.下列监理人为委托人提供的监理服务中，属于额外工作的是()。
A.由于委托人或第三方原因使正常的服务工作受到阻碍或延误，导致增加的工作量或持续时间B.监理人应业主的要求提出更改服务内容建议而增加的工作内容C.原应由委托人承担的义务，后由双方达成协议改由监理人来承担的工作D.由于非监理人应承担责任原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作8.固定总价合同招标文件的特点有()。
A.各部分表述清晰、关联严密B.工程范围、图纸、规范表述详尽C.可提供有子目名的工程量清单表，也可提供工程量清单表格式D.工程量清单表的工程量和单价均由投标人按工程量清单格式填写和计算，最后汇出总价，作为开标评标的依据9.FIDIC《施工合同条件》第一部分为通用条件，共编写了()条。
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案卷3
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.采用总费用法计算费用损失时应注意()等。
A.管理费率一般采用承包商实际的管理费分摊率，符合赔偿实际损失原则B.一般不计利润，以保本为原则C.应当计算适当的利润D.由于工程成本增加使承包商支出增加，这会引起工程的负现金流量增加，因此可计算利息支出2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其质量保修期限为5年。
()A.错误B.正确3.无标底招标的投标人自主报价，价格合理与否以统一定额的计算结果为依据。
()A.正确B.错误4.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为()。
A.地区性招标B.邀请性招标C.排他性招标D.保留性招标5.投标函附录是投标函的补充文件，其中大部分内容由承包商填写，少部分由业主填写。
()A.错误B.正确6.债务履行期届满，债务人不履行债务致使抵押物被人民法院扣留的，自扣押之日起抵押权人有权收取由抵押物分离的天然孳息以及抵押人就抵押物可以收取的法定孳息。
()A.错误B.正确7.一般分包是指承包人根据招标文件的规定，将工程中的一部分分包给由业主或工程师选定或批准的分包人承包，并与之签订分包合同的行为。
()A.正确B.错误8.投标函是由承包商填写并签署的并被雇主(业主)接受的投标报价书。
()A.错误B.正确9.中标通知发出()，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.45天内B.30天内C.15天内D.10天内10.不具有完全代偿能力的，以保证人身份订立保证合同后，又以自己没有代偿能力要求免除保证责任的，人民法院将予以支持。
()A.错误B.正确第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：ABD2.参考答案：B3.参考答案：B4.参考答案：D5.参考答案：A6.参考答案：B7.参考答案：B8.参考答案：B9.参考答案：B10.参考答案：A。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大工18春《工程招投标及合同管理》在线测试3
(单选题) 1: 下列关于指定分包与一般分包的说法,错误的是(A)。
A: 一般分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中（事先在招标文件中明确），指定分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分
B: 一般分包人的工程款项由承包人根据与分包人的协议支付，而指定分包人的工程款项在承包人无正当理由而扣留或拒绝按分包合同向其支付的情况下可由业主根据工程师的支付证明直接支付
C: 指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同
D: 指定分包人是由业主或工程师选定，或在合同中指定，而一般分包人则是由承包人选定，然后由工程师批准(单选题) 2: 工程计量的方法中,(B)适用于凭据报销或核算的项目。
A: 估价法B: 凭据法C: 断面法D: 分项计量法
单选题) 3: 一般承包人应在变更的设计确定后(C)提出变更价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
A: 7日内B: 10日内C: 14日内D: 30日内
(单选题) 4: 若甲方供应的材料设备与一览表不符时,下列处理方法错误的是(D)。
A: 当材料设备的种类、规格、型号和质量等级等与一览表不符时，乙方可拒绝接收和保管，由业主运出现场并重新采购
B: 甲方供应的材料设备进场后需要重新检验或试验的，由乙方负责，但费用由甲方承担
C: 到货时间早于一览表约定的时间，由甲方承担由此发生的保管费用
D: 到货地点与一览表不符时，乙方负责运至一览表指定地点
(单选题) 5: 根据工程进展和合同约定,工程师应提前提醒业主供货并约定进场时间,应在货物进场之前不少于(A)通知承包人派人参加验收和接货。
A: 24小时B: 36小时C: 48小时D: 12小时
(单选题) 6: 承包人应对隐蔽工程或中间验收部位进行自检,在自检合格后至少在验收时间(B)之前填单向工程师申报验收。
A: 36小时B: 48小时C: 24小时D: 12小时
单选题) 7: 在合同实施中,日常索赔争执的调整人为(C)。
A: 业主B: 承包方C: 工程师D: 发包方
单选题) 8: (D)是指索赔的内容和权利难以在合同条款中找到依据,但可从合同引申含义和合同适用法律或政府颁发的有关法规中找到索赔的依据。
A: 合同内索赔B: 道义索赔C: 工期索赔D: 合同外索赔
单选题) 9: (A)是设在英国的国际性组织,是根据英国法律具有注册资格的教育、学术研究与资质评定的团体。
A: ICEB: FIDICC: AIAD: CAD
单选题) 10: 根据FIDIC《施工合同条件》第一部分“通用条件”的相关规定,除非另有协议,否则双方当事人应在承包商接到中标函(如有)后的(C)天内按照专用条件所附格式签订合同协议书,费用由业主承担。
A: 7B: 14C: 28D: 48
多选题) 1: 费用控制过程中,工程计量的原则包括(ABC)等。
A: 不合格工程不得计量B: 计量方法、范围、内容和单位应与合同文件的规定相一致
C: 工程计量的结果经各方确认后具有权威性D: 不合格工程可以计量
(多选题) 2: 选择一般分包人的审批程序包括(ABCD)。
A: 承包人根据拟分包工程的内容和范围，从合格的分包人档案中选择条件适合的分包人，并对其施工能力、企业财务、社会信誉等以及其他有关的情况进行对比，选定分包对象
B: 承包人初步选定分包人后，向工程师提出分包申请报告
C: 工程师审查承包人的申请报告D: 工程师对分包人的调查
(多选题) 3: 选择指定分包人的审批程序包括ABCD。
A: 业主或工程师根据招标文件或合同的规定，编写需要指定分包工程的招标文件，提出指定分包人的候选人
B: 承包人在接到指定分包人的候选人名单后，应看是否在合格者名单之中，若不在，则进行评定，对不合格者应提出更换请求
C: 业主或工程师根据各分包人投标情况以及资格、技术、信誉等因素选择分包人并通知承包人
D: 业主或工程师选定的分包人在充分与（总）承包人协商的基础上与之签订分包合同
(多选题) 4: 进行分包人管理时,对分包人的制裁手段包括(BCD)。
A: 解除合同B: 停止施工C: 停止付款D: 驱逐分包人
(多选题) 5: 变更合同价款可按以下(ACD)方法进行确定。
A: 合同中已有适用于变更工程的价格的，按此价格确定
B: 合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的价格即可
C: 合同中只有类似的变更工程的价格的，参照此价格确定
D: 合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的价格，由工程师审查，并在与业主和承包人沟通后确定，或由工程师审查后报业主确定
(多选题) 6: 在工程监理过程中,工程师的一项很重要的工作就是控制工程的质量,在施工阶段,其控制的重点为(ABCD)。
A: 原材料检验B: 隐蔽工程验收C: 中间工程验收D: 竣工初验及竣工验收
(多选题) 7: 竣工结算单的作用主要有如下(ABCD)等方面。
A: 是承包人与业主办理工程价款最终结算的依据B: 是承包人与业主签订的施工合同终结的凭证
C: 是业主编制竣工决算的依据D: 是衡量费用目标控制是否成功的依据
(多选题) 8: 在进行施工索赔管理工作中,合同双方的合同管理人员应遵循以下(ABCD)原则。
A: 尽量减少索赔的立案数量B: 纠正错误的投标策略
C: 及时解决索赔要求D: 严格掌握索赔权的论证
(多选题) 9: 在正常情况下,承包人提出工期索赔的目的主要是(ABC)。
A: 根据合同条款的规定，免去或推卸自己承担误期损害赔偿费的责任
B: 确定新的工程竣工日期及其相应的维修期
C: 确定与工期延长有关的赔偿费用D: 确定工程范围
(多选题) 10: 如果由于以下(ABCD)等原因致使承包商不能按期竣工,承包商可以索赔工期。
A: 工程变更或合同范围内某些工程的工作量发生实质性变化
B: 根据合同条款承包商有权获得延迟工期（如外界干扰引起的延误）
C: 异常不利的气候条件D: 传染病或公共当局的行为导致承包商不能获得充足的人员和货物
(判断题) 1: 合同分包等同于合同转让。
B
T: 对F: 错
(判断题) 2: 总直接费分摊法的局限之处是,如果承包商所承包的各工程的主要费用比例变化太大,误差就会很大。
A T: 对F: 错
判断题) 3: 工程延期管理属于项目管理中的进度控制范畴。
A
T: 对F: 错
判断题) 4: 工程计量是合同术语,FIDIC合同条件中称之为“测量”。
A
T: 对F: 错
判断题) 5: 工程中全部必须的模板、脚手架、机具和其他辅助工具或材料,均已包含在有关的支付项目(或者工程细目)中,均需单独计量。
B
T: 对F: 错
(判断题) 6: 工程进度款属于期末支付,一般情况下,采用按月结算的支付方式。
B
T: 对F: 错
判断题) 7: 承包人可以向业主索赔,业主同样也可以向承包人索赔。
A
T: 对F: 错
(判断题) 8: 在工程范围变更索赔中,应区分附加工程和额外工程,它们在工程索赔中有不同的处理方法。
A
T: 对F: 错
(判断题) 9: 承包商对指定分包商的支付要依据合同的规定及工程师的证明,用暂定金额支付并加入合同价格中。
A T: 对F: 错
(判断题) 10: 在FIDIC《施工合同条件》中,工程师不属于施工合同的一方,但工程师在合同管理中处于中心地位。
A T: 对F: 错。