公路工程施工监理合同专用条件概要格式精编
公路工程施工监理合同专用条件(DOC6页)
公路工程施工监理合同专用条件
第一条甲方和乙方确认
甲方为________(以下简称甲方),乙方为________(以下简称乙方),双方就公路工程施工监理合同的订立和履行,经友好协商一致,特订立如下合同:
第二条监理服务的范围
1.乙方应在合同签订后立即组织监理力量,对公路工程施工进行全程监
理服务。
2.乙方应按照监理服务合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行
必要的监督和检查。
第三条监理报酬的支付方式
1.甲方应按照监理服务合同的约定,及时足额支付乙方的监理报酬。
2.监理报酬支付方式为_______。
第四条违约责任
1.若甲方未按时支付监理报酬,应承担相应的违约责任。
2.若乙方未按照合同的约定履行监理职责,应承担相应的违约责任。
第五条其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束之日终止。
2.本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
第六条合同变更
1.对本合同的任何变更或补充,须经双方书面协商一致,并签署变更协
议,方能生效。
以上为《公路工程施工监理合同专用条件》之全部内容,本合同共计____页。
甲方签字:________ 乙方签字:________
日期:______ 日期:______。
有关公路工程施工监理合同专用条件
有关公路工程施工监理合同专用条件甲方(委托方):____________乙方(监理方):____________鉴于甲方委托乙方就某公路工程施工阶段进行工程监理,经双方友好协商,达成如下专用条件,以明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行。
一、工程概况1. 工程名称:______________________公路工程项目。
2. 工程地点:______________________。
3. 工程规模:______________________________________。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方委托的公路工程施工阶段的工程监理工作。
2. 监理内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、投资控制、安全生产管理、合同管理、信息管理及协调等。
三、监理期限1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
2. 在监理过程中,若因不可抗力因素导致工程停工超过XX个月,双方可协商调整监理期限。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后XX日内,甲方支付乙方监理费用的XX%作为预付款;(2)工程竣工验收合格后XX日内,甲方支付剩余监理费用。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)及时提供工程相关资料;(2)确保工程施工所需的资金、材料、设备等;(3)对乙方提出的合理建议和要求给予支持。
2. 乙方职责与义务:(1)遵守国家法律法规、规范及工程监理合同,认真履行监理职责;(2)对工程施工质量、进度、投资进行控制,确保工程安全、质量、进度达到预定目标;(3)及时与甲方沟通,提出合理化建议和要求;(4)妥善保管甲方提供的资料,保护甲方利益。
六、验收与移交1. 工程竣工验收时,乙方应提交监理工作报告及相关档案资料。
2. 工程竣工验收合格后,乙方应将所有档案资料移交甲方。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程工期延误、质量不达标等损失,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
公路工程施工监理合同范本专用条件4篇
公路工程施工监理合同范本专用条件4篇篇1公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理人应根据招标文件中的规定进行监理工作,对施工单位的施工行为进行全程监督和管理,保证工程质量,确保工程按照设计要求和合同约定进行施工。
二、监理人应具有相关的专业资格和资质,并拥有丰富的监理经验。
监理人应当派遣专业监理人员到工程现场进行监理工作,并确保其具备足够的监理人员数量和技术力量。
三、监理人应当配备必要的监理设备和工具,包括但不限于测量仪器、监控设备等,以保证监理工作的顺利进行。
四、监理人应当遵守国家相关法律法规和规范标准,不得违反国家规定进行监理工作。
五、监理人应当按照合同规定履行监理义务,认真记录施工过程中出现的各种问题和异议,并及时向施工单位和业主报告。
六、监理人应当保持与施工单位的良好沟通,及时协调解决工程中出现的问题,确保工程进度和质量不受影响。
七、监理人应当对施工单位提出的技术要求和合同约定进行审查,并及时向施工单位提出改进建议或者要求。
八、监理人应当认真履行监理义务,不得随意放任施工单位违反合同约定进行施工,必须对工程执行进行全程监控。
九、监理人应当定期向业主提交监理报告和总结,清晰记录工程进展情况和存在的问题,并提出合理的处理建议。
十、监理人应当认真处理施工单位提出的工程变更申请,确保变更工程符合相关规范和标准,并及时向业主做出报告。
十一、监理人应当配合施工单位进行质量验收工作,及时发现并处理工程质量问题,确保工程竣工后符合相关标准和要求。
十二、监理人应当认真履行监理合同的其他约定,保证监理工作的顺利进行,确保工程顺利完成。
综上所述,监理人应当严格遵守合同条款,认真履行监理义务,确保工程施工过程的顺利进行,并最终保证工程的质量和安全,维护业主的利益。
【公路工程施工监理合同范本专用条件】的规定是合同中最为重要的一部分,监理人必须严格遵守,以确保工程质量和安全。
篇2公路工程施工监理合同范本专用条件一、背景介绍公路工程是国民经济的重要支柱产业,能够促进地区经济发展和社会稳定。
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理业务的范围和内容1. 根据合同的约定,监理人应就工程建设过程中施工单位进行的工程质量控制和质量保证措施进行监督检验,并且发现存在质量问题时,应即时通告施工单位,并向建设单位出示监理报告并提出整改要求。
2. 监理人应根据合同要求,组织全程监理,包括但不限于材料验收、合格证明、过程检验、结构安全核查和质量检验等。
3. 在工程施工阶段,监理人应对施工单位提供的工程计划、进度计划、质量保证计划、安全措施等进行核查,并根据实际情况提出相应建议。
4. 监理人应在工程施工结束后对整个工程过程进行总结评价,并向建设单位出具监理报告,提出工程的正式验收意见和建议。
二、监理人资格要求1. 监理人应具有相应的监理资质和相关工程技术专业知识,能够独立进行监理工作。
2. 监理人应具备一定的施工管理和工程质量检验经验,能够准确判断工程质量状况和存在的问题。
3. 监理人应具有良好的沟通能力和团队协作精神,能够有效协调施工单位、建设单位和监理单位之间的关系。
4. 监理人应遵守监理行业的相关法律法规和行为准则,保持独立、公正和客观的监理态度。
三、监理范围变更和补充1. 在监理过程中,如果发现原有监理范围不足以满足实际监理需求的情况,监理人有权提出监理范围变更和补充的意见,并经施工单位和建设单位协商确认后进行调整。
2. 监理范围变更和补充应当及时书面通知所有相关方,并在监理合同中作出相应修改。
四、监理费用1. 监理费用应根据实际监理工作量和监理难度确定,由建设单位承担。
2. 监理费用支付应按照约定的时间节点和支付方式进行支付,建设单位不得拖欠监理费用。
3. 如因监理人工程监理工作之必要,涉及监理范围外的工作,由监理人提出工作量报价,经审核后由建设单位及时支付。
五、监理结果处理1. 监理人应当根据实际监理情况对工程质量、施工质量和遵守合同等方面进行评价,并在监理报告中提出意见和建议。
公路工程施工监理合同专用条件.doc
公路工程施工监理合同专用条件一、施工监理合同的定义与目的施工监理合同是指建设工程的施工监理方与建设单位之间签订的监理合同,用于约定施工监理方对建设工程施工过程进行监督、检查和指导的职责、权利和义务,以确保工程质量、进度和安全。
施工监理合同的目的是为了保障建设工程的质量、工期和安全,并提供专业的监理服务,确保工程按照合同约定和相关规范进行施工。
二、合同标的本合同的标的为建设单位委托施工监理方对公路工程施工进行监理服务。
三、监理范围1.施工监理方应对建设工程的施工方案、施工技术、质量控制体系等进行审核,并提出合理的建议和意见。
2.施工监理方应对施工图纸、说明书以及施工方案进行审核,并提出合理的修改意见。
3.施工监理方应对施工现场的质量、进度、安全进行监督和检查,及时发现并处理施工过程中出现的问题。
4.施工监理方应及时向建设单位提供工程质量、安全和进度等方面的监理报告。
5.施工监理方应对建设单位的指示和要求进行评价和分析,并提出合理的建议。
四、监理费用1.建设单位应按照合同约定的费率和支付方式,向施工监理方支付监理费用。
2.施工监理费用的支付方式可以分期支付或按照工程进度、阶段性完成情况支付。
五、监理证书1.施工监理方应根据实际监理情况,及时发放监理证书。
2.监理证书应包括建设工程的名称、施工方名称、监理方名称、证书有效期等信息。
3.建设单位应在监理证书有效期内对监理工作进行评估和确认,并及时向施工监理方提出意见和建议。
六、违约责任1.如果施工监理方未能按照合同约定履行监理职责,建设单位有权要求其承担相应的违约责任,包括违约金的支付等。
2.如果建设单位未能按照合同约定支付监理费用,施工监理方有权要求其承担相应的违约责任。
七、争议解决在履行本合同过程中,双方发生争议时,应通过友好协商的方式解决。
如果协商不成,可以提交仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并以补充协议的形式确认。
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇第1篇示例:公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理单位应遵守国家相关法律法规、标准规范和合同约定,认真履行监理职责,保障工程施工的质量、安全和进度。
监理单位应当对施工单位的工程质量、安全和进度提出合理合法的意见和建议。
二、监理单位应当派驻工地监理员,全程跟踪管理施工过程,确保施工单位按照合同要求开展工作。
监理单位应当建立健全监理档案和资料管理制度,留存必要的监理记录和资料。
三、监理单位应当定期召开工程项目会议,与施工单位和建设单位协调工作进展,解决工程施工中存在的问题,确保工程质量和进度有序推进。
四、监理单位应当对施工单位提交的质量检测报告进行审核,监督施工单位及时整改存在的质量问题,不断提高工程施工质量。
五、监理单位应当对施工单位的安全生产工作进行全程监督和检查,确保施工过程中安全生产措施的落实,及时发现和处理安全隐患。
六、监理单位应当依法监督施工单位合理使用工程资金,遵守合同约定,在不影响工程质量和进度的前提下控制施工成本。
七、监理单位应当在工程竣工验收阶段对工程质量进行全面检查,确保工程符合相关规范要求,并及时提交监理报告和意见。
八、施工单位应当配合监理单位开展监理工作,提供必要的工程资料和资金支持,积极处理监理单位发现的问题和建议。
九、监理单位应当遵守职业道德,保守工程相关信息的商业机密,不得向第三方透露工程施工过程中的重要信息。
十、本合同自双方签订之日起生效,直至工程竣工验收合格并经监理单位确认合格为止。
任何一方未经对方书面同意,不得unilaterally 终止合同。
以上是关于【公路工程施工监理合同范本专用条件】的内容,希望能够为有需要的合同订立方提供参考和借鉴。
愿双方能够准确执行合同约定,共同推动工程施工进程,实现工程质量的提升和工程进度的稳步推进。
第2篇示例:公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理人甲方:(盖章)单位名称:法定代表人姓名:联系地址:联系人:联系电话:传真:二、监理范围本监理合同项下监理工作包括但不限于:1.对公路工程施工进行全程监督,确保施工过程符合相关施工标准和设计要求;2.进行材料、施工质量、施工工艺等方面的检查,及时提出整改意见;3.编制监理日常报告、施工验收报告等相关文件;4.协助甲方和乙方解决在监理过程中出现的问题。
公路工程施工监理合同专用条件正式样本
文件编号:TP-AR-L2194Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________公路工程施工监理合同专用条件正式样本公路工程施工监理合同专用条件正式样本使用注意:该协议资料可用在工作或生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料,以便实现利益最大化。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
a. 参阅通用条件1.1.1 项目例:项目名称、立项证明、项目情况1.1.2 工程例:工程地点、工程造价、工程概况。
2.5 业主财产例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。
由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
2.6 保密例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
4.1 监理单位的赔偿责任例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费×监理单位应承担责任的比例4.2 业主的赔偿责任例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失4.4 赔偿的限额例:监理单位的累计赔偿限额:监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~10%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。
公路工程施工监理合同专用条件(三篇)
公路工程施工监理合同专用条件(三篇)合同编号参考范本目录:公路工程施工监理合同专用条件一公路工程施工监理合同协议书二公路工程施工监理合同范本条文说明三- 1 -公路工程施工监理合同专用条件一标签:a. 参阅通用条件 1.1.1 项目例:项目名称、立项证明、项目情况 1.1.2 工程例:工程地点、工程造价、工程概况。
2.5 业主财产例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。
由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
2.6 保密例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
4.1 监理单位的赔偿责任例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费_监理单位应承担责任的比例 4.2 业主的赔偿责任例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失4.4 赔偿的限额例:监理单位的累计赔偿限额:监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的 ____%(建议比例5%~10%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。
业主的累计赔偿限额:业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。
4.5.2 履约担保业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。
例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)。
4.6.2 业主要求的保险例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。
5.2 监理服务的时间和期限例:进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。
5.4.4 物价变动的补偿办法例:业主对监理3 / 3。
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1公路工程施工监理合同范本专用条件第一章总则第一条为了规范公路工程施工监理活动,保障工程质量,维护工程安全,制定本合同专用条件。
第二条本合同专用条件适用于公路工程施工监理合同,是公路工程施工监理合同的重要组成部分。
第三条本专用条件遵循合同自愿、公平协商、诚实信用、互利共赢的原则。
第四条本专用条件的解释权属于中标人和监理单位,双方对本专用条件的解释有异议的,应协商解决。
第二章监理范围第五条监理单位应根据监理合同的约定,对工程施工的质量、工期、安全进行监督检查,对发现问题及时提出整改意见。
第六条监理单位应协助建设单位、施工单位解决工程施工中的技术和管理难题,提出有利于提高工程施工质量的建议。
第七条监理单位应加强对工程施工过程中的重点、难点和关键环节的监督控制,确保工程施工按照法律法规和技术标准要求完成。
第八条监理单位应定期向建设单位和施工单位提交监理报告,报告内容包括工程进度、质量、安全等方面的情况,以及下一阶段的监理工作计划。
第九条监理单位应对工程施工中的质量事故、安全事故进行调查分析,提出整改措施,防止类似问题再次发生。
第十条质量监督范围包括但不限于土建施工、桥梁施工、路基处理、沥青路面施工、路基改扩等,安全监督范围包括但不限于施工现场管控、劳动保护、施工用电安全等。
第三章监理责任第十一条监理单位应遵守法律法规和技术标准,对工程施工过程中的质量、工期、安全等进行全程监督。
第十二条监理单位应秉持客观、公正的态度,对建设单位和施工单位提出的问题进行认真核实和沟通,保障工程施工的公平公正。
第十三条监理单位应做好监理记录、监理报告等相关文件,严格按照合同约定的时间节点提交相关资料。
第十四条监理单位应当及时向建设单位、施工单位通报监理发现的问题和建议,并协助解决问题,促进工程施工的正常进行。
第十五条监理单位对工程施工中出现的质量事故、安全事故负有一定的法律责任,应积极配合调查处理,并提出防范措施。
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇篇1公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理人委托监理人委托本合同的监理任务给监理单位,并授权监理单位按照国家现行法律法规、有关规范和标准及本合同的约定,对施工工程的合法性、质量和工期进行监理。
二、监理单位监理单位根据监理人的委托,负责对施工工程进行全过程监理,并保证监理工作经验丰富、能够胜任本合同的约定监理任务。
三、监理范围监理单位的监理范围包括但不限于:1. 监督施工单位的资质、工程质量、工作进度等符合法规和合同要求;2. 审查施工图纸、设计变更、技术方案等文件;3. 现场施工过程的监督,包括工程质量的检查、验收等;4. 对施工单位提出的技术、质量、进度等方面的抗议和解决意见;5. 监督施工单位的投资、预算、材料、设备等问题;6. 监督施工单位的安全生产。
四、监理费用监理费用由监理人支付给监理单位,具体金额双方可协商约定并在本合同中载明。
五、监理工期监理单位应按照监理合同规定的监理工期履行监理任务,监理工期以合同签订日期开始计算,监理单位需在规定的监理工期内完成监理任务。
六、监理报告监理单位应定期向监理人提交监理报告,监理报告内容应真实、准确、客观,包括但不限于:1. 工程进度、质量检查情况;2. 设计变更、工艺变更的审查意见;3. 施工单位的违约行为及相应处理意见;4. 工程质量问题及整改措施。
七、监理合同变更和终止1. 监理合同的变更须经双方书面协商一致,并经监理人签字确认;2. 监理合同的终止应根据监理合同的约定和法律法规执行。
八、违约责任1. 若监理单位未能按照合同规定的监理工期完成监理任务,应承担相应的违约责任;2. 若监理单位未能履行监理合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任;3. 若监理人未能按时支付监理费用或未能为监理单位提供必要的工作条件,应承担相应的违约责任。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定;2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
公路工程施工监理合同专用条件5篇
公路工程施工监理合同专用条件5篇第1篇示例:公路工程施工监理合同专用条件一、前言公路工程施工监理合同是指监理单位与施工单位签订的监理合同,旨在对公路工程施工进行监督和管理,确保工程质量和工程进度的顺利进行。
为了明确双方的权利和义务,制定本《公路工程施工监理合同专用条件》。
三、监理范围1. 监理单位应对公路工程的施工过程进行全程监督,并对合同工程的施工活动、材料使用、设备安装等进行检验和抽查。
2. 监理单位应对施工单位的施工方案、质量技术措施进行审查,并提出合理建议和意见。
3. 监理单位应对发现的施工单位违反规定的行为,及时向建设单位和有关主管部门报告,提出整改建议。
4. 监理范围应包括施工现场、工程材料、设备设施、施工过程中的各种技术问题等。
六、监理报酬监理单位的报酬按照双方签订的合同约定执行,监理单位应对所提供的监理服务质量负责,确保监理工作的专业性和严谨性。
七、违约责任1. 如果监理单位未按照合同约定履行监理职责,导致施工单位遭受重大损失的,应承担相应的违约责任。
2. 如果施工单位未按照合同约定履行施工义务,监理单位有权向建设单位和主管部门提出整改建议,并要求追究施工单位的违约责任。
八、其他约定1. 本《公路工程施工监理合同专用条件》应与《公路工程施工合同》相互协调,如有冲突,以本合同为准。
2. 对于未尽事宜,双方可另行协商补充协议。
九、附则1. 本合同正本一式两份,监理单位和施工单位各持一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,双方可协商解决。
第2篇示例:公路工程施工监理合同专用条件一、总则为了规范公路工程施工监理合同的签订和执行,保障工程质量和安全,维护施工双方的合法权益,特制定本专用条件。
二、合同的履行1. 施工监理单位应按照国家有关法律、法规和工程技术标准的规定,认真履行监理职责,保障工程质量和安全。
2. 施工监理单位应当以最大努力做到真实、客观、公正地履行监理职责,对施工单位提出的有关工程技术、质量和安全的问题进行及时、全面、准确的监理。
公路工程施工监理合同专用条件正式样本
文件编号:TP-AR-L2194公路工程施工监理合同专用条件正式样本Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests(示范文本)编制:审核:单位:式样本片料内容a.参阅通用条件1. 1. 1项目例:项目名称、立项证明、项目情况1. 1.2工程例:工程地点、工程造价、工程概况。
2. 5业主财产例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理 单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办 法。
由监理单位负公路工程施工监理合同专用条件正 III责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
2.6保密例:业主要求监理单位关于本项冃或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
4.1监理单位的赔偿责任例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例4.2业主的赔偿责任例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失4.4赔偿的限额例:监理单位的累计赔偿限额:监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的 % (建议比例5%〜10%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的约担保全。
业主的累计赔偿限额: 业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。
4.5. 2履约担保业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。
例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%〜10%)。
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇篇1公路工程施工监理合同范本专用条件第一章总则第一条为规范公路工程施工监理合同的订立和履行,明确各方权利义务,依法保障合同当事人的合法权益,根据《招标投标法》和《合同法》的相关规定,特制定本合同。
第二条本合同适用于各级公路工程施工监理合同的订立和执行。
合同各方应当遵守中华人民共和国法律、法规,自愿平等地依照本合同确定双方的权利和义务。
第三条本合同涉及的公路工程施工监理合同内容应当按照相关国家标准和规范执行。
如合同中未约定的事项,按照相关技术规范和合同法的相关规定执行。
第四条在合同的订立和履行过程中,应当遵循公平竞争原则,严格按照法律法规规定的程序进行。
合同各方在签订合同前要认真对合同内容进行审查,确保合同内容的合法性和合理性。
第二章监理单位的权利和义务第五条监理单位应当按照国家相关标准和规范,认真履行监理职责,检查、监督、指导施工单位的施工工作,确保工程质量和安全。
第六条监理单位有权对施工单位的施工过程进行检查和监督,发现施工单位违反合同约定或从事不正当行为,应当及时向业主报告,并对违约行为进行处理。
第七条监理单位应当在合同约定的时间内提交监理报告和验收报告,对施工单位的施工工作进行评价,并指导施工单位做好工程质量和安全管理工作。
第八条监理单位应当配合相关部门对工程质量、安全进行定期检查和评估,对发现的问题及时报告,并提出整改意见。
第九条监理单位应当保守业主和施工单位的商业秘密和技术机密,严格遵守相关法律法规,保证监理工作的独立性和客观性。
第十条监理单位应当按照合同约定的报酬标准,及时向业主提交监理费用结算申请,并保证费用计算的合理性和准确性。
第三章监理人员的资格和要求第十一条监理单位应当按照相关规定选拔并培训监理人员,使其具备相关专业知识和技能。
第十二条监理人员应当遵守监理单位的有关规章制度和相关法律法规,不得与施工单位有利益冲突,保持独立和客观的态度进行监理工作。
公路工程施工监理合同范本专用条件8篇
公路工程施工监理合同范本专用条件8篇第1篇示例:公路工程施工监理合同范本专用条件第一章总则一、根据《中华人民共和国建设工程施工管理条例》及相关法律法规,为了保障公路工程施工监理的顺利进行,特制定本合同专用条件。
二、本专用条件适用于公路工程施工监理合同,监理工程范围包括但不限于路基工程、路面工程、桥、涵工程、隧道工程等。
三、甲方指定的监理单位应当具备相应的资质和能力,负责对施工现场进行监理、检测、验收等工作,确保工程按设计图纸及规范要求进行施工,保质保量完成。
第二章任务范围一、监理单位应当对施工现场进行全程监理,包括但不限于勘察设计文件审查、工程施工过程监理、施工质量检测、验收等工作。
二、监理单位应当对施工单位提出的技术方案、工艺流程进行审查,并对施工现场的施工质量、进度、安全等进行监督检查。
三、监理单位应当及时向甲方报告工程施工过程中出现的问题,对施工单位提出改进建议,并监督改进措施的实施情况。
四、监理单位应当对施工单位提出的工程竣工验收申请进行审查,并参与工程的竣工验收工作。
第三章职责义务一、监理单位应当遵守国家法律法规,履行监理工作职责,维护国家、施工单位和甲方的合法权益。
二、监理单位应当为甲方提供专业的技术咨询服务,协助甲方解决工程施工中的技术问题。
三、监理单位应当妥善保管和管理监理资料,形成完整的监理档案,并提供合同约定的监理报告和证明文件。
四、监理单位应当对监理人员进行专业培训,确保监理人员具备相应的专业知识和技能。
五、甲方应当为监理单位提供必要的工作条件,包括但不限于监理人员的住宿、交通、通讯等。
六、甲方应当按合同约定及时支付监理费用,并向监理单位提供必要的工作便利。
第四章技术要求一、监理单位应当具备相应的监理资质,监理人员应当具备国家规定的相应职业资格。
二、监理单位应当熟悉国家建设工程施工相关法律法规和技术标准,具有丰富的施工监理经验。
三、监理单位应当采用先进的监理技术和设备,确保监理工作的高效、准确。
公路工程施工监理合同范本专用条件8篇
公路工程施工监理合同范本专用条件8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理方):____________________鉴于甲方委托乙方对公路工程施工进行监理,经双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,为了明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行,达成如下合同专用条件:一、合同背景及目的本合同基于公路工程施工监理需求,旨在明确监理工作的范围、内容、质量标准和双方责任等,确保工程按期完成并符合相关规定和标准。
二、工程概况工程名称:____________________公路建设工程工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量要求:符合国家相关标准及规范开工日期:____________________竣工日期:预计____________________工程投资规模及监理费总额等具体事项将在合同主体部分进行约定。
三、监理工作内容和要求1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸和相关技术规范,对工程施工进行全面监理。
包括质量控制、进度控制、安全监管等。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进度和存在的问题。
对甲方提出的建议和意见,乙方应及时反馈并落实整改措施。
3. 乙方应协助甲方处理施工现场的突发事件和重大问题,确保工程进度和质量不受影响。
4. 乙方应按照约定的时间和标准完成监理报告的编制和提交。
报告内容应包括工程进度、质量状况、存在问题及建议等。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定,具体金额将在合同主体部分明确约定。
2. 支付方式:甲方应按约定时间向乙方支付监理费用。
支付周期、比例和方式等将在合同主体部分详细规定。
五、工期及违约责任1. 乙方应按时完成监理工作,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,由此导致的工期延误由甲方承担责任。
公路工程施工监理合同专用条件5篇
公路工程施工监理合同专用条件5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理方):_________________________鉴于甲方需要就其公路工程施工项目委托乙方进行监理,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次公路工程施工监理事项达成如下协议:一、定义与解释1. 工程施工监理:指乙方根据甲方委托,对公路工程施工过程进行监督管理,确保工程质量和进度符合甲方要求。
2. 工程:本公路工程施工项目。
二、监理范围与内容1. 乙方负责监理的工程范围包括:公路主体工程、附属设施及配套工程等。
2. 乙方的主要职责包括:监督管理施工过程中的质量、安全、进度;审查施工单位的施工组织设计;审核施工图纸及变更设计;检查施工单位的材料和设备质量等。
三、监理期限与进度安排1. 本合同的监理期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 乙方应根据工程进度情况,制定详细的监理计划和进度安排,并按时向甲方报告监理工作进展情况。
四、监理费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用标准、支付方式等详见合同附件。
2. 乙方应提供正规的发票和财务凭证,以便甲方审核和支付费用。
五、质量保证与验收标准1. 乙方应确保监理工作质量和进度符合合同约定和甲方要求。
如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
2. 工程验收标准按照国家相关标准和规范执行。
乙方应确保工程验收合格,否则应承担相应的违约责任。
六、合同变更与解除条件1. 合同履行过程中,如需变更本合同内容,双方应协商一致并签订书面补充协议。
2. 出现下列情形之一的,甲方有权单方面解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任:乙方严重违反合同约定;乙方在监理过程中存在重大失误导致工程质量问题;以及其他违反法律法规规定的情形。
七、风险承担与保险事宜1. 双方应共同承担合同履行过程中的风险。
公路工程施工监理合同专用条件2篇
公路工程施工监理合同专用条件2篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理服务事宜,经友好协商,达成如下合同条款。
一、定义与解释1.1 “工程监理”是指乙方根据本合同的约定,对公路工程施工的全过程进行监督管理,确保工程按照合同、规范、标准进行施工,保障工程质量和安全。
1.2 “专用条件”是指针对本公路工程施工监理项目的特殊要求和约定。
二、监理范围与内容2.1 乙方负责对甲方公路工程的下列事项进行监理:(具体列出各项监理内容,包括但不限于质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调沟通等)三、监理期限与进度安排3.1 监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
3.2 乙方应根据工程进度制定详细的监理计划,并按照计划实施监理工作。
如遇特殊情况,乙方应及时向甲方报告并调整监理计划。
四、监理费用及支付方式4.1 监理费用按照实际工作量进行结算,具体金额根据工程规模、复杂程度等双方协商确定。
4.2 甲方应按约定时间及方式向乙方支付监理费用。
如甲方逾期支付,应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求与验收标准5.1 乙方应严格按照国家相关规范、标准以及本合同约定的质量要求履行监理职责。
5.2 工程验收时,乙方应提供完整的监理资料,并按照约定的验收标准进行验收。
六、安全责任与保障措施6.1 乙方应负责监督施工单位遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全。
6.2 乙方发现施工现场存在安全隐患的,应及时通知施工单位进行整改。
七、保密义务与知识产权保护7.1 乙方应对甲方提供的所有文件和资料承担保密义务,未经甲方同意,不得向第三方泄露。
7.2 乙方在履行本合同过程中形成的所有成果(包括但不限于报告、文件等)的知识产权归甲方所有。
有关公路工程施工监理合同专用条件新整理版
有关公路工程施工监理合同专用条件新整理版有关公路工程施工监理合同专用条件新整理版甲方(建设单位):地址:法定代表人:联系方式:乙方(监理单位):地址:法定代表人:联系方式:一、合同标的甲方和乙方共同按照合同约定,在规定的期限内,就公路工程施工监理事宜达成一致,制定本合同。
二、各方身份和基本信息1. 甲方为法定代表人:【甲方法定代表人】,地址:【甲方地址】。
2. 乙方为法定代表人:【乙方法定代表人】,地址:【乙方地址】。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务(1)按照合同约定向乙方提供工程项目相关资料。
(2)提供必要的配合及协助,配合监理人员顺利完成工作。
(3)安排好施工单位,并按照合同约定支付费用。
(4)按照合同规定支付乙方服务费用,并及时向其提供相关付款凭证。
(5)保证工程的质量和进度,并维护所有项目参与者的权益。
(6)按照合同约定履行监理职责,并及时向乙方提供工程进度、质量等信息。
2. 乙方权利与义务(1)按照合同约定向甲方提供工程监理服务。
(2)保证在工程质量、进度、技术等方面提供专业的建议和监督。
(3)及时向甲方提供工程进度、质量等信息,协调各方解决工程施工过程中出现的问题。
(4)务必保证监理过程中的独立,不违反相关法律法规和职业道德。
(5)按照合同约定履行监理职责,确保工程顺利完成。
四、履行方式1. 各方应当遵守中国的相关法律法规,确保合同的有效性和合法性。
2. 合同期限自双方签署合同之日起生效,至工程竣工验收合格之时止。
3. 除非得到另一方的同意,否则不得擅自更改合同条款。
4. 各方在履行合同过程中,应当采取书面方式,确保证据真实可靠。
五、期限与违约责任1. 甲乙双方未能在合同规定的期限内完成相应的义务,将承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。
2. 如因本合同产生的争议,应当协商解决,如协商无果,则提交有管辖权的人民法院处理。
六、其他1. 合同内容不得与公司法律、法规冲突,如出现此类问题,以法律法规为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公路工程施工监理合同专用条件概要格式精编
Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
公路工程施工监理合同专用条件
A.参阅通用条件
项目
例:项目名称、立项证明、项目情况
1.1.1工程
例:工程地点、工程造价、工程概况。
业主财产
例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。
由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
保密
例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
监理单位的赔偿责任
例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例
业主的赔偿责任
例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失
赔偿的限额
例:监理单位的累计赔偿限额:
监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~IO%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。
业主的累计赔偿限额:
业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。
4.5.2履约担保
业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。
例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)
4.6.2业主要求的保险
例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。
监理服务的时间和期限
例;进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。
5.4.4物价变动的补偿办法
例;业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。
6.2.1监理服务费用的支付期限
例:自监理合同附件C中二、4规定的业主支付日起算;
当地资币日
外币
对过期应付款项的补偿利率:
每日‰
货币
例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。
语言和法律
例:监理合同的主导语言。
监理合同所遵循的法律。
奖励
例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法:
合理化建议奖励办法
提前工期奖励办法
优质工程奖励办法
节约投资奖励办法
7.5.2版权
例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。
8争端的解决
最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。
例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。
仲裁规则
B.修正、补充或删除通用条件的条款
双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。