建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。
2、工程地点:_____。
3、工程立项批准文号:_____。
4、资金来源:_____。
5、工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围:_____。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建设工程施工合同书(示范文本)6篇
建设工程施工合同书(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):___________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________乙方(承包方):___________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方需要建设_____________工程,经过合法程序,同意由乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方权益,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:_____________________________2. 工程地点:_____________________________3. 工程内容:_____________________________4. 工程规模及结构形式:_____________________________二、合同工期及进度安排1. 工程开工日期:_____________________________2. 工程竣工日期:_____________________________3. 工程进度计划及关键节点:_____________细节条款约定____________三、工程承包方式及范围1. 承包方式:乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 承包范围:包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
3. 排除范围:____________细节条款约定____________。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币____________元(大写:____________元整)。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,双方经友好协商,就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定:一、项目基本情况1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目详细地址)1.3 建设内容:(简要描述建设内容)1.4 工程规模:(填写工程规模)1.5 工程造价:(填写工程总造价)1.6 工程周期:(填写工程工期)二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于:(详细列出工程范围)三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求,确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准,乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价:(填写工程总价)4.2 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限:(具体列出各阶段付款时间)五、工程管理5.1 工程管理:乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度:乙方应按照工程计划,保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于:自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后,乙方应提供指定保修期,对工程进行免费保修。
7.2 保修期为:(填写保修期限)7.3 保修范围:保修范围包括工程质量问题和施工问题,但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工,乙方应提前通知甲方,并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约,甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇
建设工程施工合同书(示范文本)5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同工期1. 承包方式:根据甲方要求,乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期:本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延:因不可抗力因素导致工程延误,经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准:本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限:工程竣工验收后,乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题,乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:大写____________元整,小写¥______元(具体造价根据工程实际结算)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后,支付至总造价的______%,剩余______%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容,严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准,确保工程质量。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的,用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定,诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成,经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下:1. 施工图纸及设计文件:包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准:包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单:详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划:明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件:包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更,应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算,双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的,应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中,承包人应按照技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合要求。
工程竣工后,承包人应组织工程验收,并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收,如发现不符合要求的情况,承包人应及时进行整改。
整改不合格的,承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元(大写)。
第十条支付方式如下:合同签订后,由发包人按照工程进展支付工程进度款项,最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中,承包人应严格遵守建设工程安全操作规程,采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故,承包人应负责处理,并承担相应责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。
竣工日期:______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模:建筑面积____________平方米。
建设工程施工合同示范文本3篇
建设工程施工合同示范文本3篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):______________(单位名称或个人姓名)、住所:______________,联系人:______________、联系电话:______________。
乙方(承包方):______________(单位名称)、住所:______________,联系人:______________、联系电话:______________。
鉴于甲方拟委托乙方承包______________工程的施工事宜,双方本着合作、互信、互惠、互利的原则,经友好协商,特签订本合同,以资共同遵守,请双方严格按照以下内容履行合同义务:一、工程名称:____________________。
二、工程地点:____________________。
三、工程范围及内容:乙方承包______________工程的全部施工工作,具体包括但不限于______________。
四、工程费用:总造价为______________元(大写:______________元整),包括工程款、变更款、工程款、引起的相关费用。
五、工程竣工时间:工程自合同生效之日起至________年________月_________日竣工验收。
六、质量保证:乙方在施工过程中,必须保证施工质量符合国家有关规定,并承诺施工所用材料、设备及技术达到国家标准,否则乙方将承担一切责任。
七、施工进度和质量验收:乙方应按照合同约定的工程进度,按照质量验收标准完成工程并经甲方认可后方可交工,否则甲方有权对工程质量进行检验,一经发现问题乙方须立即整改,直至符合验收。
八、工程变更:如因设计、审批、政府主管部门等原因需要变更工程内容,应经双方协商一致后进行签订变更合同,否则,一切后果由违约方承担。
九、违约责任:任何一方违反合同规定而导致合同无法履行,应承担相应的赔偿责任;如因不可抗力等无法控制的原因导致合同无法履行,应及时通知对方并协商解决方案。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。
六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定:双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本
建设工程施工合同示范文本第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称),以下简称“甲方”地址:[甲方详细地址]代表人:[甲方代表人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方:(全称),以下简称“乙方”地址:[乙方详细地址]代表人:[乙方代表人姓名]联系方式:[乙方联系电话]鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具有相应资质和能力的施工单位,双方经协商一致,同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则,签订本施工合同,共同完成工程项目。
第一条工程概况1.1 工程名称:[工程项目的名称]1.2 工程地点:[工程项目的地点]1.3 工程规模:[工程项目的规模]1.4 工程内容:[工程项目的具体内容]1.5 工程总投资:[工程项目的总投资]第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为:[具体金额]元人民币(大写:[金额的大写形式]),以下简称“合同总价”。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求,完成施工任务。
第三条合同工期3.1 合同约定的工期为:[具体工期,如“X个月”或“X年”],自开工之日起算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工任务。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证工程质量。
4.2 工程质量的验收标准和方法按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。
4.3 工程验收合格后,乙方应承担一定的保修责任。
第五条付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度和质量情况,分期支付乙方工程款。
具体付款方式和进度详见附件一。
5.2 乙方完成工程后,甲方支付尾款。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成施工任务的,应按照逾期付款的方式支付违约金。
6.2 甲方未按照约定付款的,应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本7篇
建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例:建设工程施工合同一、甲方(委托方):身份证号码:地址:联系电话:营业执照号码:鉴于甲方拟开展某项建设工程项目,为此需要委托乙方承揽相关施工工作,双方经友好协商一致,达成以下合同条款:第一条工程名称:本合同所涉及的建设工程项目名称为:________________________(以下简称“工程项目”)。
第二条项目概况:第三条施工费用及支付方式:1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。
2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金,剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。
第四条施工质量:1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工,确保项目质量符合国家标准。
2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题,乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条安全保障:1、乙方应加强现场安全管理,确保施工过程中的安全性。
2、如发生施工安全事故,乙方应承担相应的责任,并及时进行处理和赔偿。
1、乙方应严格按照工程进度表进行施工,确保工程项目按时完工。
2、若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第七条竣工验收:2、如经验收未达到要求,乙方应负责对工程项目进行改正和整改,直至验收合格为止。
第八条违约责任:1、若一方未履行合同约定的义务,构成违约的,应当承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行,双方可协商解除合同,并根据实际情况进行赔偿。
第九条合同变更:在履行合同过程中,若需要对合同内容进行变更,双方应共同协商一致,并签订书面变更协议。
第十条争议解决:本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁。
第十一条其他事项:本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格之日止。
甲方(委托方):乙方(承揽方):签字:签字:第2篇示例:建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定,甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,经友好协商,就下列工程的建设合同达成如下协议:一、项目名称:(在此处填写项目名称)二、工程地点:(在此处填写工程具体地址)三、工程内容和范围:本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇
新建设工程施工合同(示范文本)8篇第1篇示例:新建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:_______________(委托方全称)法定代表人:_______________(法定代表人姓名)联系地址:_______________(联系地址)电话:_______________(联系电话)二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作,确保工程质量和进度。
2. 工程全部材料需符合国家相关标准,确保施工质量。
3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题,乙方应及时与甲方协商解决。
四、工程周期工程周期:_______________工程施工开始日期:_______________工程竣工日期:_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金,金额为工程总价的_______________%。
2. 工程结算完成后,保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。
七、保险责任1. 工程施工过程中,乙方需购买施工一切险,保障工程质量和人员安全。
2. 如发生意外事故,乙方需承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期,乙方需承担违约责任,赔偿甲方损失。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需承担相应责任,赔偿乙方损失。
九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决,应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决,双方均需遵守。
十、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效。
以上为新建设工程施工合同的示范文本,双方签字盖章后生效。
愿双方合作愉快,共同完成工程。
第2篇示例:新建设工程施工合同甲方(委托方):__________鉴于甲方拟在__________(地点)建设新工程,为明确双方权利义务,特签订本合同。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。
第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:开工令后天。
合同工期总日历天数 520日历天数,四、质量标准工程质量标准:合格。
五、合同价款金额(人民币大写):六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:①合同协议书,②招标文件,③中标通知书,④投标书及附件,⑤本合同专用条款,⑥本合同通用条款,⑦标准规范及技术文件,⑧施工图纸,⑨招标预算及工程量清单。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用 / 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家现行的有关法律法规、标准规范。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后提供图纸6套。
发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意不得外传。
使用国外图纸的要求及费用承担: /二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监发包人委托的职权:质量、进度、安全管理,文明施工、环境保护,投资控制与工程组织协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权:工程变更、签证单及联系单的确认以及付款及其它重大事项。
5.3发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:投资控制工程现场管理及与外层协调5.6不实行监理的,工程师的职权: /7、项目经理和技术负责人姓名:职务:项目经理姓名:职务:技术负责人8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前具备进场施工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已开通(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: / (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前10天(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:按规定的相关时间内办理。
(6)水准点与座标控制点交验要求:在开工前10天内发包人组织交底、双方及监理、测绘方签字记录。
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前10日。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:整个合同工期内。
(9)合同签订后由发包人向承包人提供图纸2套,正式开工后再提供图纸4套。
(10)双方约定发包人应做的其他工作: /8.2发包人委托承包人办理的工作: /9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交: /(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日向监理提供工程进度报表,次月工程进度计划表,工程进度款申报表,一式五份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按通用条款。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:在施工现场免费提供办公房2间(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按地方政府有关规定执行。
(6)合同签订后,承包人必须在开工前5天内向发包人提交办理质量安全监督的备案资料;20天内完成场地临时围墙、宿舍、工地大门、七牌一图等,并提供办理施工许可证的所有资料。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收交付使用前由承包方无偿保护,交付使用后由发包方承担责任与费用。
(8)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、高压线的保护要求及费用承担:在施工期间确保周围地下管线、地上各种线路、临近建筑物的安全,费用含在投标报价的其它措施费内,若因承包方原因造成损失,由承包方承担。
(9)施工场地清洁卫生的要求:按政府有关规定做到文明施工,临时设施整洁,在工程竣工验收后,按照要求在规定时间内清场,费用由承包方承担。
(10)施工用水用电由承包人单独装表计量,按工地实际发生费用结算,并在当月工程款中由发包人代扣。
(11)双方约定承包人应做的其他工作:承包方必须配合其它专业承包单位的施工工作。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:在开工前10天向发包方提供两份完整的施工组织设计。
工程师确认的时间:3天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求: /13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:如甲方未能按合同规定为乙方创造必要的开工条件,或监理工程师未能在合同规定的时间内发出开工令,而使乙方原承诺的工期受到实质影响,乙方有权提出延长工期的要求,同时乙方理解甲方前期准备工作的难度,免予费用索赔,由于乙方原因导致工程延期开工,因此引起的工程延误,由乙方承担相应责任。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:依据现行施工验收规范规定。
19、工程试车19.5试车费用的承担: /五、安全施工20、安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
21、安全防护:按通用条款。
22、事故处理22.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用(1)方式确定。
(1)采用固定单价合同,工程量按实结算。
(2)合同价款调整方法:本合同工程量及项目的增加或减少,在中标的工程量清单报价中有类似报价的采用清单中的类似项目综合单价,没有类似项目单价的,由承包人依据《浙江省建筑工程预算定额2010版》《浙江省安装工程预算定额2010版》《浙江省市政工程预算定额2010版》《浙江省建设工程施工费用定额2010版》《杭州市建设工程造价信息淳安价》《浙江省造价信息》计算并按投标优惠幅度同比例优惠。
承包人测算的项目单价必须经发包人及监理认可后方可调整。
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: /23.3双方约定合同价款的其他调整因素:(1)、经现场监理、业主代表确认并加盖业主单位公章的签证单及变更联系单;(2)、主要材料(形成实体的主材)价格调整参照淳安县政府出台的相关文件执行。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同主体施工进入古建阶段,支付本合同价款5%的预付款。
扣回工程款的时间、比例:支付工程预付款后三次支付周期内扣完。
25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间:每月25日提交,监理在2天内确认形象进度,工程量审核由跟踪审计单位或发包人在5天内予以复核,逾期视为确认。
26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:转帐支付。
每月25日,承包方向监理工程师提交工程量(计量支付申报表),经复核确认后15天内支付实际完成工程量的70%进度款。
工程竣工验收合格30天内支付至实际完成工程量的80%工程款,余款待承包人提交结算资料并经审计确认后扣除结算造价5%保修金后6个月内付清。
七、材料设备供应27、发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符: /(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: /27.6发包人供应材料设备的结算方法: /28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:所有材料设备由乙方采购(部分材料设备甲方确定供选品牌),费用乙方承担,材料进场前按规定报验和第三方检验。
28.2古建工程做旧和木雕刻件部分由承包人根据图纸先做出样品,经监理、发包人确认后方可进行施工。
八、工程变更执行《淳安县政府投资项目工程变更管理实施细则》。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:验收前7天向发包方提供4套完整的竣工资料原件,验收后21天内提供竣工结算3份。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:如有,双方再行协商明确。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:双方协商解决。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:双方协商解决。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方协商解决。
双方约定的发包人其他违约责任:发生时双方协商解决。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:按通用条款。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:负责返修,直至合格,费用自理,同时扣罚相应的履约保证金。
双方约定的承包人其他违约责任:按通用条款。
37、争议37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:“本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决;(一)提交 / 仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
”十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程: /分包施工单位为: /39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:按通用条款40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:按通用条款发包人委托承包人办理的保险事项: /(2)承包人投保内容:承包人必须对本工程投保《建筑工程一切险》、《第三方责任险》、农民工工伤保险等,保费承包人承担。