建设工程施工合同协议二
2024年建设施工合同范文(四篇)
2024年建设施工合同范文合同编号：____-XXXX建设施工合同甲方：（委托方姓名/单位名称）地址：（委托方地址）电话：（委托方联系电话）传真：（委托方传真号码）电子邮箱：（委托方邮箱）乙方：（承包方姓名/单位名称）注册地址：（承包方地址）电话：（承包方联系电话）传真：（承包方传真号码）电子邮箱：（承包方邮箱）根据中华人民共和国相关法律和法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程事宜达成如下协议：第一条定义1. 委托方：指甲方。
2. 承包方：指乙方。
3. 施工工程：指根据本合同约定，由承包方按照约定的工程标准、质量要求和进度要求，在委托方指定的地点进行的建设项目。
第二条项目概况1. 项目名称：（填写委托方指定的项目名称）。
2. 项目地点：（填写项目所在地）。
3. 项目工期：（填写项目的工期）。
第三条施工内容和工程标准1. 施工内容详细说明：（填写具体的施工内容，包括工程范围、工程规模、工程量等）。
2. 工程标准：（填写参照的工程标准和规范）。
第四条施工方法和工艺1. 施工方法：（填写工程施工过程中所采取的主要施工方法，如拆除、浇筑、安装等）。
2. 工艺流程：（填写工程施工过程中所采用的主要工艺流程，以及各流程的要求和步骤）。
3. 安全措施：（填写工程施工过程中所采取的安全措施，以确保工人和周围环境的安全）。
第五条施工期限1. 施工开始日期：（填写工程施工的开始日期）。
2. 施工完成日期：（填写工程施工的完成日期）。
3. 工期延误：若由于不可抗力等因素导致工期延误，应及时向委托方报备，并尽力采取补救措施，双方协商解决。
第六条工程质量1. 质量要求：（填写工程质量的具体要求，包括结构、材料、装修等方面的要求）。
2. 验收标准：工程完工后，委托方有权对工程进行验收。
如验收不合格，承包方需承担相应的责任并进行整改，直至达到验收标准。
第七条施工报酬1. 工程造价及支付方式：（填写工程造价及具体的支付方式）。
工程建设施工合同范文(3篇)
工程建设施工合同范文发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循公平、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：志丹人事劳动局办公楼工程地点：志丹城内工程规模：框架结构层（_____），建筑面积约5227平米。
二：承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程（至建筑物外墙皮）。
注明：地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。
二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程，给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地（卫生间的墙地砖全做），外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量，采用每平方米造价承包方式承包，所有材料价格结算时，以市场实际价格调整。
四、工期从____年____月____日至____年____月____日。
主体工程必须于____年完成。
工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方承担。
（1）不具备开工条件，而要求乙方进场;（2）未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;（3）未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误____日不实施处罚，超过____日每超一天罚5000元，每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误，工期顺延，甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力：自然灾害、战争、政府行为;（2）连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计停水、停电、下雨，时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施，双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元，合同签订____日内甲方退回给乙方30万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人)：____________________乙方(承包人)：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：________________________________________二、工程地点：________________________________________三、承包工程范围和内容：________________________________________四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
建设工程施工合同范本通用版(3篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
建设工程施工劳务合同范本(4篇)
建设工程施工劳务合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：一、工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区____号楼⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。
⑵、外墙粉刷及贴砖（瓷砖规格为6_____20），所有侧面全算，所有内口不粉。
二、承包价格空口实算36元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。
四、付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。
一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,整体完工后付清。
五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工劳务合同范本（二）用工方（以下简称甲方）：聘用方（以下简称乙方）：从事建筑劳务工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。
4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。
甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前____日以书面形式通知甲方。
二、工作职责：1、乙方要服从甲方的工作安排，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，杜绝各类事故发生。
如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。
4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部赔偿责任。
建设工程施工合同协议范本5篇
建设工程施工合同协议范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同协议。
一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工程内容：_________________________（如土建、水电安装等）技术标准：按照国家相关施工规范和质量标准执行。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日（如因特殊原因需调整工期，双方应书面确认）。
三、合同价款及支付方式合同总价款：人民币XXXX元（大写：_________________________元整）。
具体支付方式为：1. 工程预付款：合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程预付款XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度节点，经甲方审核确认后支付工程进度款。
具体支付节点及比例双方另行约定。
3. 工程结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算确认，甲方支付至结算价的XX%。
剩余款项作为质保金，待质保期满后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收，如甲方未按时验收，则视为验收合格。
3. 验收合格后，双方签署工程验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
建设工程施工合同通用条款(二)
建设工程施工合同通用条款（二）一、合同的签订和履行1. 双方当事人应当在合同签订前对合同内容进行充分的协商和讨论，并在双方自愿的基础上签署合同。
2. 本合同自双方当事人在合同上签字（或盖章）之日起生效，并自生效之日起至合同履行完毕。
3. 合同生效后，双方应当按照合同约定履行各自的义务，合同约定以书面形式为变更的前提。
二、工程范围和质量要求1. 工程范围：根据设计文件和相关法规，确定工程所需的项目及其范围。
2. 工程质量要求：根据规范和技术标准，确定工程质量的具体要求，包括但不限于材料的选用、工艺流程和施工方法。
3. 施工方应当按照工程范围和质量要求进行施工，并负责工程质量的合格性。
三、合同价款和支付方式1. 合同价款：合同价款应当根据工程的实际情况确定，并包括工程造价、税费和其他相关费用。
2. 支付方式：支付方式应当根据工程进度和合同约定的里程碑节点进行支付，双方可协商约定预付款、进度款和尾款的具体支付比例和时间。
3. 如因工程变更或其他原因导致工程价款的增加或减少，双方应当重新协商确定合同价款。
四、工期和工期保证1. 工期：根据工程的实际情况和合同约定，确定工程的施工期限。
2. 工期保证：施工方应当按照工程进度计划进行施工，并保证工程按照合同约定的工期完成。
3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应当重新协商确定工期，并按照协商确定的工期进行施工。
五、保险责任和保险费用1. 保险责任：合同生效后，施工方应当按照相关法规和合同约定购买施工期间的保险，并承担相应的保险责任。
2. 保险费用：保险费用由施工方承担，合同约定以实际支出为依据进行支付。
六、违约责任1. 如果一方未按照合同的约定履行义务，对方有权要求其履行，并要求其支付相应的违约金或赔偿金。
2. 如一方因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明材料，双方应重新协商解决方式。
七、解决争议1. 双方当事人应当通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
建设工程施工合同协议书3篇
建设工程施工合同协议书3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
2. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
三、工程质量标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和国家标准、规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应按进度完成工程内容并提交支付申请。
五、工程变更1. 施工过程中，若需变更工程内容，双方应签订书面变更协议。
2. 变更工程的内容、范围、工期和造价等需经双方协商一致，并签订补充协议。
六、材料设备供应1. 甲方提供的材料设备应符合国家标准，乙方应妥善保管。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合设计要求，并提供合格证明。
七、安全施工1. 乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
八、竣工验收及保修1. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后组织验收。
2. 工程保修期按国家有关规定执行，保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
九、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，甲方应承担违约责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) (2)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同范本(HNJS~2(2024版)
建设工程施工合同范本(HNJS~2(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程内容：（填写工程内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程预算：（填写工程预算）二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为：（填写工期，如“2024年1月1日至2024年12月31日”）。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方约定的质量标准。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定及时支付合同价款。
5.2 乙方应按照合同约定及时完成施工，并保证工程质量。
5.3 甲乙双方应共同参加工程验收，乙方应按照验收标准进行自检、互检和专检，确保工程质量。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付价款的，应按照逾期支付的天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额× 逾期支付天数× 0.05%。
6.2 乙方未按照合同约定完成施工的，应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价× 逾期完成天数× 0.05%。
6.3 甲乙双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工协议书格式范本(三篇)
建设工程施工协议书格式范本甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将_____工程_____项目委托乙方采施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况1、工程内容：2、承包方式：3、承包范围：4、合同总价：5、付款方式：二、双方责任1、甲方责任：（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。
（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。
2、乙方责任：（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。
（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
工程建设施工合同(6篇)
工程建设施工合同第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。
（2）“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。
帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
建设工程合同协议书(3篇)
建设工程合同协议书发包方(甲方)：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 承包方(乙方)：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 依照《中华人民共和国民法典》和_____市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程编号：_____四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_____平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_____元，其中：人工费_____元。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第(_____)项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
建设工程施工三方协议书范本6篇
建设工程施工三方协议书范本6篇第1篇示例：建设工程施工三方协议书范本甲方：建设单位（名称）乙方：施工单位（名称）丙方：监理单位（名称）鉴于甲方拟在（工程地址）进行建设工程，诚挚邀请乙方承接本工程的施工任务，并请丙方作为工程的监理单位，监督工程的质量、安全、进度等工作，三方经友好协商，达成如下协议：一、工程基本情况1.工程名称：（填写工程名称）2.建设地点：（填写建设地点）3.工程内容：（填写工程内容）4.工程规模：（填写工程规模）5.工程费用：（填写工程费用）6.工程工期：（填写工程工期）二、各方责任1.甲方责任：提供工程设计图纸和相关资料，按时支付工程款项，并提供必要的协助和支持；2.乙方责任：负责工程施工任务，按照设计要求和合同约定完成工程，保证工程质量、安全和进度；3.丙方责任：作为独立监理单位，监督并检查工程施工质量，及时报告工程进展情况，并提出合理的建议和处理意见。
三、合同约定1.合同价款：本工程的总价款为（填写工程总价款），乙方应按照工程进度、质量要求等，向甲方支付相应款项；2.工程质量：乙方应保证工程质量符合设计要求和国家标准，如有质量问题应负责整改；3.工程安全：乙方应严格遵守工程安全规定，确保施工过程中无安全事故发生；4.工程工期：乙方应按照约定的工程工期完成施工任务，如有延期应提前向甲方报告并得到同意；5.变更和索赔：如有工程变更或索赔事宜，应经三方协商一致后方可进行；6.违约责任：任何一方如违反合同约定，应承担相应的违约责任；7.争议解决：本协议如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行处理。
四、其他约定1.本协议自（日期）起生效，至工程竣工验收并结清款项后终止；2.未尽事宜，可另行协商；3.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：日期：第2篇示例：建设工程施工三方协议书范本甲方（项目业主）：___________乙方（施工单位）：___________丙方（监理单位）：___________鉴于甲方准备开展建设工程项目，现甲、乙、丙三方就有关施工工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：___________2. 项目地址：___________3. 项目概况：___________4. 项目工程量与工期：___________二、协议内容1. 甲方权利与义务（1）提供工程设计图纸和相关资料；（2）按时支付工程款；（3）提供必要的施工条件和协助；（4）承担工程质量和安全；（5）确认工程验收；（6）其他协议事项：___________三、协议期限本协议从双方签订之日起生效，直至工程竣工验收，期间如有特殊情况需变更协议内容，应经双方协商一致。
标准版建设工程施工合同(通用7篇)
标准版建设工程施工合同（通用7篇）标准版建设工程施工合同（1）甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。
一、工程地点：____________二、工程内容：____________三、工期要求：开工时间为：四、工程款结算及付款方式结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米____________五、甲方驻工地代表：____________六、甲方责任1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。
如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
七、乙方责任1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。
图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。
乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准：彩钢板型号八、质保事宜本工程主结构架（含彩钢材）保用____________九、违约责任甲方违约责任未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx 的违约金。
乙方违约责任：1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
十、纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十一、附则：1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2023年版建设工程施工合同示范文本3篇
2023年版建设工程施工合同示范文本3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟实施的建设工程需求，乙方具备相应的施工资质和经验，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本建设工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 工程内容：[具体施工内容描述]。
第二条合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延情形：[约定工期顺延的情形及处理方式]。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款：[具体金额]。
2. 支付方式：[约定支付方式，如预付款、进度款、结算款等]。
3. 支付时间：[约定具体支付时间]。
4. 结算方式：[约定结算方式]。
第四条工程质量及验收1. 工程质量标准：[明确质量标准]。
2. 验收标准与程序：[明确验收的程序和标准]。
3. 不合格工程的处理：[约定不合格工程的处理方式]。
第五条材料设备供应1. 甲方供应材料设备：[列明甲方供应的清单]。
2. 乙方供应材料设备：[列明乙方供应的清单]。
3. 材料设备的检验与验收：[约定检验与验收的方式和责任归属]。
第六条安全施工与文明施工1. 安全施工要求：[明确安全施工的相关要求与措施]。
2. 文明施工要求：[明确文明施工的相关要求与措施]。
3. 事故处理责任：[约定事故处理的责任归属与处理流程]。
第七条双方责任与义务1. 甲方的责任与义务：[明确甲方的责任与义务内容]。
2. 乙方的责任与义务：[明确乙方的责任与义务内容]。
第八条违约责任篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]（二）工程地点：[具体工程地点]（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于施工范围、项目等]（四）工程造价：[具体工程造价，包括金额及货币单位]二、工期约定（一）开工日期：[开工日期]（二）竣工日期：[竣工日期]（因不可抗力因素顺延工期时，需双方书面确认）（三）合同工期总日历天数：[总日历天数]天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同协议二
发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：___________________________。
2.工程地点：___________________________。
3.工程立项批准文号：__________________。
4.资金来源：___________________________。
5.工程内容：___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：
_____________________________________________。
二、合同工期
计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(4)暂列金额：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
2.合同价格形式：__________________。
五、项目经理
承包人项目经理：__________________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_________年_________月_________日签订。
十、签订地点
本合同在___________________________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份数
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。
发包人：_________________(公章) 承包人：_______________(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
_________________________(签字) ______________________(签字) 组织机构代码：________________ 组织机构代码：________________
地址：_______________________ 地址：_______________________ 邮政编码：____________________ 邮政编码：____________________
法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________。