【推荐】工程让利承诺书范文-精选word文档 (3页)
让利承诺书范本(范本)
让利承诺书范本让利承诺书范本篇一:让利承诺书让利承诺书致;XXX XXX X有限责任公司领导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对XXX XXX 商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为:(小写):XXX XX万元(大写):X仟X佰X拾X万元整特此承诺!公司名称:XXX XXX XX园林有限公司法定代表人: 20XX年X月X日篇二:经销商承诺书范本区域经销商(甲方):特约分销商(乙方):生产厂家(丙方):为维护甲、乙、丙三方共同利益,加强厂商合作、实现共赢,本着平等互利、共同发展的原则,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议,三方共同遵守。
第一条甲方为丙方产品的区域经销商,乙方为甲方、丙方共同确定的特约分销商。
甲方和乙方应积极配合丙方推广和销售,并保证在甲方和乙方市场畅通。
第二条供销价格体系:单位:元/瓶、盒第三条分销区域及期限一、分销区域:二、分销期限: 20年月日至20年月日止。
第四条甲方的责任和权利一、特约分销商的选择必须与丙方共同确定,共同签订本协议。
二、因特殊情况造成代理产品货紧缺时,甲方应重点保证乙方的货源。
第五条乙方的权利和责任(一)须从甲方购进分销产品。
(二)价格体系维护:乙方不得将丙方产品纳入任何形式的促销让利、变相降价等活动,应按照本协议第二条规定的价格体系销售丙方产品。
否则丙方对乙方按本协议第六条约定的违约责任进行处罚。
让利协议书
让利协议书篇一:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致;XXXXXXX有限责任公司领()导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对XXXXXX商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为:(小写):XXXXX万元(大写):X仟X佰X拾X万元整特此承诺!公司名称:XXXXXXXX园林有限公司法定代表人:20XX年X月X日篇三:协议书(让利销售)徐工回复协议书(徐工)甲方:公司乙方:(身份证编号:甲方为回馈新老客户对徐工产品的支持,特举办“感恩回馈客户,徐工助您成功”大型让利销售活动,作为买受人完全理解并同意本次活动规则(另附);为明确有关权利和义务,特达成以下的条款:1.活动解释和声明●本次活动作为宣传和推广徐工挖掘机产品的一种方式,非销售产品中附带性提供额外利益行为。
●本次活动并非对所有不特定对象,只针对符合本次活动条件的买受人,通过本次活动抽取“让利销售”金额,降低购买产品价格(抽中实物奖品除外)。
●本次活动抽中“让利销售”金额:就是买受人抽取一种直接适用于合同补充约定降价条款的特别条款,直接适用于双方签订的《工程机械买卖合同》(以下简称买卖合同),按抽中“让利销售”金额冲抵买卖合同约定的净机价款,并非附赠式有奖销售和奖励部分买受人的抽奖式有奖销售。
2.参加本次“让利销售”活动资格乙方必须是签本协议并交付定金、且签订买卖合同向甲方购买住友挖掘机、完全同意本次活动规则和本协议第1条的买受人,否则不具备参加本次“让利销售”活动资格或抽中“让利销售”金额无效。
3.定金条款及购买机型。
工程让利协议书的范文
工程让利协议书的范文甲方:(单位全称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(单位全称)地址:法定代表人:联系电话:经双方友好协商,就甲方委托乙方进行的工程项目,达成以下协议:一、项目概况甲方委托乙方进行(项目名称)工程项目,包括但不限于(具体工程内容),项目地点位于(地点),工程预算金额为人民币(金额)元整。
二、工程报价乙方经过对工程项目的认真评估,按照甲方提供的需求和要求,向甲方提供了以下工程报价:1. 人工费用:人民币(金额)元2. 材料费用:人民币(金额)元3. 设备费用:人民币(金额)元4. 其他费用:人民币(金额)元5. 总报价:人民币(金额)元三、工程让利鉴于甲方是乙方的长期合作伙伴,乙方愿意在本次工程项目中给予一定的让利,具体如下:1. 人工费用减免:人民币(金额)元2. 材料费用减免:人民币(金额)元3. 设备费用减免:人民币(金额)元4. 其他费用减免:人民币(金额)元5. 总让利金额:人民币(金额)元四、支付方式甲方应在工程项目开始前支付工程款的50%作为预付款,剩余款项在工程竣工验收合格后15个工作日内支付给乙方。
五、工程保修乙方承诺对所提供的工程项目给予一年的免费维修保养,保修期内如出现质量问题,乙方将及时进行处理。
六、违约责任任何一方未履行本协议约定的,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决因履行本协议发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本协议自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并支付完毕款项后终止。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:。
工程项目让利合同范本
工程项目让利合同范本---甲方(业主):[公司名称]乙方(承包商):[公司名称]鉴于甲乙双方就[项目名称]工程项目的建设达成合作意向,现依据相关法律法规,经友好协商,订立本合同,以资信守。
第一条:项目概述1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[具体地址]3. 项目规模:[详细描述]4. 工程内容:[详细描述]5. 工程标准:按照国家及行业相关标准执行。
第二条:合同金额与支付方式1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 支付方式:[详细描述支付时间点和比例]。
3. 让利金额:人民币[让利金额]元。
4. 让利支付时间:[详细描述让利支付的具体时间点]。
第三条:工期要求1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 如遇不可抗力因素影响工期,双方应协商确定新的工期。
第四条:质量保证1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 对于任何质量问题,乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内无偿修复。
第五条:变更与调整1. 工程变更需双方书面确认,并作为合同附件。
2. 因变更导致的增减费用,按照合同约定的价格计算方法进行调整。
第六条:违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款,应按未付款项的[具体比例]%支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或质量不符合要求,应按合同总价的[具体比例]%支付违约金。
第七条:争议解决1. 本合同在履行过程中,如有争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。
第八条:其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:乙方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:---。
工程让利承诺书
工程让利承诺书
我们公司承诺,在施工过程中尽可能地控制成本,确保合理的利润率的同时,
让利于客户,助力客户节约成本,取得双赢。
我们一直注重规范施工,确保工程进度和工程质量,缩短工程周期,减少施工
对客户生产、运营的影响,以达到客户满意的目标。
在这个基础上,我们愿意承诺:
1.在确定工程报价后,不会以任何损失工程质量或延长工程周期的方式
调高报价。
2.在工程施工过程中,由于我们对材料采购的严格控制,如果出现物资
价格下滑等因素,我们会根据实际情况对客户实行价差让利,确保客户在策略价格下获得更多权益。
3.如果由于我们施工的原因导致工程超期所产生的额外费用,我们将向
客户承担超期费用的部分或全部,最大程度地降低客户的经济损失。
4.为确保客户与我们公司合作的口碑,我们保证项目工程质量和安全,
做到“让客户放心、让员工满意”。
我们承诺,以上内容实施时,不得损害公司的合法利益和客户的合法权益。
如
有违反,我们将承担相应的法律后果。
我们坚信,只要有良好的信誉和服务意识,就能获得客户的满意与信任。
让利承诺书(一)
让利承诺书(一)让利承诺书背景介绍1.作为一名资深的创作者,我深知让利对于促进合作关系和增加客户满意度的重要性。
2.为了提供优质的服务,我愿意主动提出以下让利承诺。
让利内容1.价格优惠:我将以合理的价格提供我的创作服务,力求比市场平均价格更为优惠。
2.额外服务:除了基本的创作服务外,我将提供额外的增值服务,如免费的修订和优先处理等,以提高客户的满意度。
3.折扣方案:对于长期合作客户,我将制定折扣方案,根据合作时间和项目数量给予一定比例的优惠。
让利原则1.公平合理:我将基于合理的成本和市场价格设定我的让利政策,保证自身权益的同时为客户提供实实在在的优惠。
2.公开透明:我将在与客户进行合作前明确告知让利政策,避免任何不必要的误解和纠纷。
让利效果1.通过让利,我相信能够建立长期的合作关系,与客户共同成长。
2.让利可以促进客户的口碑传播,吸引更多的潜在合作伙伴。
让利承诺1.我郑重承诺遵守以上让利政策,不会随意更改或取消让利措施。
2.我将积极与客户沟通,并根据实际情况对让利政策进行适度调整。
结束语我作为一名资深的创作者,深知让利在建立信任和长久合作中的重要性。
我将坚持以上让利承诺,致力于给予客户最优质的服务,创造双方共赢的局面。
无论是现有客户还是潜在客户,我都期待与您建立良好的合作关系。
让利承诺书续篇前言在上一部分中,我已经向您介绍了我的让利承诺,并强调了公平、透明和效果的重要性。
在此续篇中,我将继续详细阐述我在让利方面的承诺,并进一步说明我的目标和原则。
让利内容的具体细则1.价格优惠:我将根据项目的复杂程度、工作量和客户的预算,制定具体的价格方案。
尽管我将尽量保持价格的合理性和优惠性,但其中的最终决定仍需双方协商达成。
2.额外服务:除了提供基本的创作服务外,我还将根据项目的需求提供相应的额外服务。
这些额外服务可能包括免费的初稿修订、图文排版、推荐素材等等,旨在为客户提供更贴心的创作体验。
3.折扣方案:对于长期合作客户,我将根据累计合作时间和项目数量,制定折扣方案以表达对他们的感谢和支持。
【精品文档】工程让利承诺书范本-精选word文档 (11页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==工程让利承诺书范本篇一:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致;xxxxxxx有限责任公司领导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对xxxxxx商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为: (小写):xxxxx万元(大写):x仟x佰x拾x万元整特此承诺! 公司名称: xxxxxxxx园林有限公司法定代表人:20xx年x月x日篇三:让利承诺书的效力让利承诺书的法律效力 (201X-10-14 09:13:00) 转载▼标签:分类:经典案例工程建设让利承诺书案例:201X年3月1日,某建筑企业通过公开招投标中标奥林花园一期工程,随即依据招投标文件与建设单位订立《建设工程施工合同》,约定:建设单位将奥林花园一期工程交给某建筑企业总承包施工,按照当地现行定额结算。
201X年4月1日,某建筑企业向建设单位出具一份《承诺书》,承诺对奥林花园工程予以让利,具体内容为:奥林花园一期5号楼、6号楼按工程决算总额让利18%;4号楼、7号楼、8号楼及地下车库附属工程让利20%。
201X年8月15日,奥林花园一期工程经竣工验收合格,但双方因工程款纠纷诉至法院。
问:在建设工程施工合同纠纷案件中,应该如何认定让利承诺书的效力?最高人民法院民一庭认为:招标人(发包人)与中标人(承包人)按照招标文件和中标人的投标文件订立《建设工程施工合同》后,中标人单方出具让利承诺书,承诺对承建工程予以让利,该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更,该承诺书无效,不产生变更《建设工程施工合同》的效力。
让利承诺书范本
让利承诺书范本
让利承诺书范本
篇一:让利承诺书
致;XXXXXXX有限责任公司领导:
经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的'诚意承诺对XXXXXX 商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为: (小写):XXXXX万元
(大写):X仟X佰X拾X万元整
特此承诺!
公司名称: XXXXXXXX园林有限公司
法定代表人:
20XX年X月X日
篇二:让利协议书
致:XXX建设单位名称
经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对XXX工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!
公司名称:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)。
工程让利承诺书
工程让利承诺书
尊敬的合作伙伴:
本函为XX公司(以下简称“我方”)就XX工程项目(以下简称“本项目”)向贵方(以下简称“贵方”)提供的让利承诺书。
一、让利承诺
1. 我方承诺在本项目中,对于贵方所承担的工程任务,将给予合理的让利,以确保双方合作的公平性和项目的顺利进行。
2. 让利的具体数额和方式将根据工程的实际情况和双方协商的结果确定。
二、让利条件
1. 贵方需按照合同约定,保质保量完成工程任务。
2. 贵方应遵守工程进度安排,确保工程按时完成。
3. 贵方应遵守安全生产规定,保证工程安全无事故。
三、让利实施
1. 让利的具体实施细则将由双方协商确定,并形成书面协议。
2. 让利的实施将遵循公平、公正、透明的原则。
四、其他事项
1. 本承诺书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
我方对上述承诺内容负有完全的法律责任,并保证履行。
我们期待与贵方的合作,共同推进本项目的顺利实施。
此致
敬礼!
XX公司(盖章)
法定代表人(签字):日期:____年__月__日
[贵方名称](盖章)法定代表人(签字):日期:____年__月__日。
工程造价让利承诺书
工程造价让利承诺书
我们承诺在本次工程项目执行过程中,按照合同约定和相关法律法规,恪守诚信、公正、公平的原则,确保工程造价的合理性和真实性。
我们将严格按照设计方案和合同要求,合理选用材料、施工工艺和设备,确保工程质量的过程中,不隐瞒或夸大施工期间的工作量和费用,不私自增加或减少工程量,不损害工程所属单位的合法权益。
在整个工程执行过程中,我们将充分尊重客户的意见和诉求,提供必要的技术咨询和指导,确保工程达到预期目标。
同时,我们承诺在付款、发票等财务事项上,不进行虚报、隐瞒或操纵,保证造价信息的真实、准确和透明。
如有任何违反上述承诺的行为,我们将承担相应的法律责任,并愿意接受独立第三方机构的审计和监督。
我们郑重承诺以上内容,供各方参考和共同遵守,希望能够保持良好的合作关系,共同推动工程质量的提升和行业的发展。
工程让利合同范本三篇
工程让利合同范本三篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方将[工程名称]发包给乙方施工,为明确双方在工程价款及让利方面的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合同价款及让利1. 本工程合同总价为人民币(大写):________________元(小写:¥______元)。
2. 乙方同意在合同总价的基础上,向甲方让利[让利比例或金额]。
让利后的工程价款为人民币(大写):________________元(小写:¥______元)。
三、付款方式预付款:合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。
进度款:根据工程进度,乙方按阶段向甲方提交进度报告,经甲方审核确认后[X]个工作日内,支付相应进度款。
竣工款:工程竣工验收合格后[X]个工作日内,支付至合同总价的[竣工款支付比例]。
质保金:剩余合同总价的[质保金比例]作为质保金,在质保期满后[X]个工作日内,无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。
2. 每次付款前,乙方应提供合法有效的发票给甲方。
四、工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总天数]天五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在接到申请后的[X]个工作日内组织验收。
工程项目让利合同模板
工程项目让利合同模板【工程项目让利合同】甲方(发包方):_____________乙方(承包方):_____________鉴于甲乙双方就__________工程项目(以下简称“项目”)达成合作协议,现基于双方的共同意愿,特订立本让利合同(以下简称“本合同”)。
一、合同基本信息1. 项目名称:_____________2. 项目地点:_____________3. 合同编号:_____________4. 签订日期:_____________5. 合同金额:_____________6. 工程期限:从_____________年____月____日至_____________年____月____日二、让利条件及方式1. 乙方承诺在项目实施过程中采取有效措施,力求节约成本,提高工程效率。
2. 如乙方实现成本节约,且该节约非由材料价格下降、人工费用降低等外部因素导致,经甲方确认后,乙方有权获得相应比例的让利。
3. 让利比例为节约成本的_____%,具体数额由双方协商确定。
三、让利支付1. 让利款项应在项目竣工验收合格后的_____个工作日内,由甲方一次性支付给乙方。
2. 让利款项支付前,乙方需提供相应的成本节约报告及相关证明材料。
四、权利与义务1. 甲方有权对乙方的成本控制和让利情况进行监督和审查。
2. 乙方有义务保证工程质量,不得因追求让利而牺牲工程质量。
3. 双方应严格遵守合同约定,任何一方违约均应承担相应的违约责任。
五、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_____________ 日期:____年____月____日。
工程让利合同范本
工程让利合同范本合同编号:___________甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方就_____________工程项目(以下简称“本项目”)的建设达成如下合作协议:一、工程概述本项目位于_____________,涉及的主要工作内容包括_____________。
项目预计开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
二、让利条件1. 乙方承诺在保证工程质量的前提下,通过优化施工方案、提高材料利用率等措施,力争降低成本。
2. 若乙方能够实现以下目标,则甲方同意按照以下比例进行让利:- 工程总成本节约超过5%,甲方将按照节约金额的30%给予乙方让利。
- 工程提前完成且质量保证,甲方将按照提前完成天数对应的人工费用的20%给予乙方让利。
三、让利支付1. 让利金额将在工程竣工验收合格后的30个工作日内,由甲方一次性支付给乙方。
2. 乙方需提供相应的成本节约报告及提前完成的证明材料,供甲方审核确认。
四、违约责任1. 如乙方未能达到让利条件,应按照合同约定继续履行合同义务,不享有让利权益。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期,乙方应承担相应的违约责任。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
六、争议解决如双方在合同执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、附则本合同附件包括工程详细计划书、成本预算表等相关文件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):___________ 日期:____年____月____日乙方(签字):___________ 日期:____年____月____日。
工程合同让利的范本
工程合同让利的范本第一条定义与目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权利、义务以及让利机制。
通过合理的让利安排,鼓励乙方在保证工程质量的前提下,有效控制成本,提高工程效率。
第二条合同主体甲方(建设方):_________乙方(承包方):_________第三条让利原则1. 让利金额基于合同约定的工程造价计算;2. 让利比例根据乙方在工程管理、技术创新和成本节约方面的表现确定;3. 让利应在项目竣工验收合格后实施。
第四条让利条件1. 工程按期完成,质量符合国家标准及甲方要求;2. 乙方在施工过程中采取了有效的成本控制措施;3. 乙方在技术和管理上有明显创新,且得到甲方认可。
第五条让利计算方法1. 让利总额=实际工程造价 - 合同工程造价;2. 让利比例由甲乙双方根据实际情况协商确定;3. 若工程存在追加投资,应相应调整让利基数。
第六条让利支付方式1. 让利款项在工程结算时一并计算;2. 让利款项通过银行转账的方式支付给乙方指定账户;3. 支付时间为工程结算完成后的30个工作日内。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题,甲方有权调整或取消让利;2. 如因甲方原因影响乙方让利权益,甲方应按照合同约定对乙方进行补偿。
第八条争议解决任何由于执行本合同而产生的争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议;3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第十条附则本合同中的任何修改和变更,必须以书面形式经双方确认后方可生效。
本合同范本仅供参考,具体条款应根据实际工程情况和双方协商结果进行调整。
在签署正式合同之前,建议双方充分沟通并咨询专业法律人士,确保合同条款的合法性和有效性。
【优质】让利承诺书-word范文 (11页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==让利承诺书篇一:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致;XXXXXXX有限责任公司领导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对XXXXXX商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为:(小写):XXXXX万元(大写):X仟X佰X拾X万元整特此承诺!公司名称: XXXXXXXX园林有限公司法定代表人:20XX年X月X日篇三:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致;xxxxxxx有限责任公司领导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对xxxxxx商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为: (小写):xxxxx万元(大写):x仟x佰x拾x万元整特此承诺! 公司名称: xxxxxxxx园林有限公司法定代表人:20xx年x月x日篇三:让利承诺书的效力让利承诺书的法律效力 (201X-10-14 09:13:00) 转载▼标签:分类:经典案例工程建设让利承诺书案例:201X年3月1日,某建筑企业通过公开招投标中标奥林花园一期工程,随即依据招投标文件与建设单位订立《建设工程施工合同》,约定:建设单位将奥林花园一期工程交给某建筑企业总承包施工,按照当地现行定额结算。
201X年4月1日,某建筑企业向建设单位出具一份《承诺书》,承诺对奥林花园工程予以让利,具体内容为:奥林花园一期5号楼、6号楼按工程决算总额让利18%;4号楼、7号楼、8号楼及地下车库附属工程让利20%。
工程让利承诺书
工程让利承诺书篇一:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:工程让利的法律效力(二)工程让利的法律效力工程让利作为施工企业对自身权利的处置的意思表示,只要该意思表示不违反法律规定和公序良俗,即可发生当事人预期的法律后果。
因此,工程让利是否有效,应审查该行为是否违反招投标法等法律的禁止性规定。
1、经招投标的工程让利的效力。
实践中,发包人为压低工程价款,多以与承包人在招投标程序之前,双方进行就投标价格、投标方案等实质性的谈判,并签订书面的合同,明确承包人让利的幅度,或承包人单方以承诺书的方式主动作出让利,再例行招投标程序。
此种情形是法律禁止的虚假招投标行为,应属无效。
《招标投标法》第33条规定,投标人不得以低于成本的报价竞标。
此条为禁止性规范,即低于工程成本价报价竞标为法律所禁止,违反该规定的投标行为无效。
该规定有利于维护招标人、投标人的合法利益和自由竞争的正常的建筑市场秩序,有效避免投标人以粗制滥造、偷工减料、以次充好等违法手段不正当地降低成本,以保证工程质量,也是公平、公正和诚实信用原则的要求。
如果施工企业所作的让利承诺使得其竞标报价低于成本,其承诺则违反禁止性规定,属于无效行为。
根据《招投标法》第46条的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
《招投标法》没有对建设工程合同的“实质性内容”做出明确规定。
一般而言,合同实质性内容影响或者决定当事人基本权利义务,指合同约定的工程价款、工程质量和工程期限。
因此,在双方当事人按照招投标文件签订建设工程合同之后,承包人的让利行为实质是对工程价款的变更,背离了合同的实质性内容,违反了法律的强制性规定,应认定为无效,特别是在让利行为致使工程价款低于施工成本的情形下。
【精品文档】工程让利承诺书范本-精选word文档 (11页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==工程让利承诺书范本篇一:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致:建设单位名称经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对工程全称予以让利投标报价的3﹪。
特此承诺!公司名称:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)篇二:让利承诺书让利承诺书致;xxxxxxx有限责任公司领导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对xxxxxx商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为: (小写):xxxxx万元(大写):x仟x佰x拾x万元整特此承诺! 公司名称: xxxxxxxx园林有限公司法定代表人:20xx年x月x日篇三:让利承诺书的效力让利承诺书的法律效力 (201X-10-14 09:13:00) 转载▼标签:分类:经典案例工程建设让利承诺书案例:201X年3月1日,某建筑企业通过公开招投标中标奥林花园一期工程,随即依据招投标文件与建设单位订立《建设工程施工合同》,约定:建设单位将奥林花园一期工程交给某建筑企业总承包施工,按照当地现行定额结算。
201X年4月1日,某建筑企业向建设单位出具一份《承诺书》,承诺对奥林花园工程予以让利,具体内容为:奥林花园一期5号楼、6号楼按工程决算总额让利18%;4号楼、7号楼、8号楼及地下车库附属工程让利20%。
201X年8月15日,奥林花园一期工程经竣工验收合格,但双方因工程款纠纷诉至法院。
问:在建设工程施工合同纠纷案件中,应该如何认定让利承诺书的效力?最高人民法院民一庭认为:招标人(发包人)与中标人(承包人)按照招标文件和中标人的投标文件订立《建设工程施工合同》后,中标人单方出具让利承诺书,承诺对承建工程予以让利,该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更,该承诺书无效,不产生变更《建设工程施工合同》的效力。
让利承诺书模板
让利承诺书模板篇一:让利承诺书致;xxxxxxx有限责任公司领导:经我公司内部研究决定,我公司愿以最大的诚意承诺对xxxxxx商业广场景观工程予以让利投标报价的12%,最终投标总价为: (小写):xxxxx万元(大写):x仟x佰x拾x万元整特此承诺!公司名称:xxxxxxxx园林有限公司法定代表人:20xx年x月x日篇二:经销商承诺书范本区域经销商(*方):特约分销商(乙方):生产厂家(*方):为维护*、乙、*三方共同利益,加强厂商合作、实现共赢,本着平等互利、共同发展的原则,经*、乙、*三方友好协商,达成如下协议,三方共同遵守。
第一条*方为*方产品的区域经销商,乙方为*方、*方共同确定的特约分销商。
*方和乙方应积极配合*方推广和销售,并保*在*方和乙方市场畅通。
第二条供销价格体系:单位:元/瓶、盒第三条分销区域及期限一、分销区域:二、分销期限:20年月日至20年月日止。
第四条*方的责任和权利一、特约分销商的选择必须与*方共同确定,共同签订本协议。
二、因特殊情况造成代理产品货紧缺时,*方应重点保*乙方的货源。
第五条乙方的权利和责任(一)须从*方购进分销产品。
(二)价格体系维护:乙方不得将*方产品纳入任何形式的促销让利、变相降价等活动,应按照本协议第二条规定的价格体系销售*方产品。
否则*方对乙方按本协议第六条约定的违约责任进行处罚。
(三)销售区域管理:须在本分销区域内销售协议产品。
不得跨省销售,同时乙方不能向黑名单客户供货(名单以*方书面通知为准)。
否则,*方对乙方按本协议第六条违约责任处罚。
(四)每月向*方提供经销商品真实、完整的销售台帐或流向清单。
(五)对下一级经销单位的销售价格,销售区域进行监管,防止下一级经销单位发生低价销售或跨区域销售行为。
(六)全力主推协议产品。
(七)积极支持和配合*方进行分销区域内的宣传、推广和促销活动。
(八)*、乙、*三方在业务往来期间,乙方未经*方书面同意,不得借货、借款给*方人员,否则由此造成的任何损失均由乙方自行承担(本条款不因协议终止而失效)。
工程让利承诺书范文
工程让利承诺书范文尊敬的[甲方公司名称]:您好!我是[乙方公司名称/个人姓名],能参与到咱们这个[工程名称]的项目里,那可真是一件超幸运的事儿。
我就像一个满心欢喜等待上场表演的演员,这个工程就是我的大舞台,我可得好好表现表现。
在经过深思熟虑和对这个项目满满的诚意之下,我决定做出一些让利的承诺。
这就好比是我给这个合作送上的一份特别的礼物,希望能让咱们的合作更加愉快,像齿轮一样紧紧咬合,顺畅无比。
首先呢,在工程的[具体工程部分,比如材料采购部分],我承诺将在原本预算的基础上,主动让利[X]%。
我这可不是在瞎大方,我可是仔细算过账的。
我觉得就像朋友之间互相照顾一样,在这个工程里,咱们也是伙伴关系,我让点利,就当是给咱们的友谊添砖加瓦了。
这部分让利呢,就像从我的小荷包里拿出一部分来给这个项目的成本“瘦身”,让每一分钱都花得更值。
然后,在工程的[另一个具体工程部分,例如人工费用部分],我也会让利[X]%。
我知道人工是工程里很重要的一环,就像一个乐团里的每个乐手都不可或缺。
我让利是希望大家都能在这个项目里感受到满满的诚意,让每个工人师傅的努力都能在更优化的成本下创造出更大的价值。
这部分让利就像是给工程的“人力引擎”加了一把高效的燃料,让整个工程运转得更带劲。
我保证,这些让利绝对不会影响工程的质量。
我对待这个工程就像对待自己的孩子一样,精心呵护。
工程质量那是底线,也是我的自尊心所在。
我不会因为让利就偷工减料或者马虎行事,反而会更加严格地把控每个环节,就像一个严格的老师检查学生作业一样细致认真。
而且呢,我还会积极配合工程的各项工作安排。
不管是和甲方的沟通协调,还是和其他相关方的合作交流,我都会像一个热情的社交达人一样积极主动。
有什么问题,我会第一时间站出来解决,就像超级英雄拯救世界一样及时。
我会按照工程进度表,按时甚至提前完成我的任务,绝不让工程因为我的原因而拖后腿,我要做工程进度的“小火箭”,带着整个项目快速向前冲。
让利承诺书
让利承诺书【最新最全的模板范本:让利承诺书】一、承诺的背景和目的我们,__公司(以下简称“甲方”)和__公司(以下简称“乙方”),为了明确双方之间的合作关系和互相协调,甲方特此向乙方承诺,在某些特定情况下,为了确保项目的顺利进行,合理地让利给乙方。
二、让利的条件1. 合作期限:本让利承诺书的有效期为__年,自__年__月__日起至__年__月__日止。
2. 成功项目:本让利承诺书仅适用于__项目。
只有当该项目以顺利完成的结果而告终时,甲方才有义务履行让利义务。
3. 项目完成标准:项目完成标准由双方共同确定,将在另行协商的书面合同中详细规定。
4. 让利比例:甲方承诺,在项目顺利完成后,将向乙方让利一定比例的项目总收益。
5. 让利时间与方式:让利金额将在项目完成后的__个工作日内支付给乙方,具体方式双方通过书面合同或协议另行约定。
三、让利的义务和权益1. 甲方的义务:(1)按照双方约定的项目完成标准进行工作,确保项目的顺利完成;(2)在项目完成后按约定比例向乙方支付让利金额;(3)保护乙方的商业秘密和知识产权,不得擅自泄露或使用。
2. 乙方的义务:(1)按照双方约定的项目完成标准进行工作,积极配合甲方的工作;(2)在项目完成后按约定比例向甲方支付相应的佣金或其他费用;(3)确保自身的商业秘密和知识产权不受损害。
3. 双方的权益:(1)甲方有权监督乙方的工作进展,并对乙方的工作结果进行评估;(2)乙方有权要求甲方提供必要的支持和资源,以确保项目的顺利进行;(3)项目完成后,双方有权共同享有项目带来的收益,并按约定比例分配。
四、违约责任1. 如果甲方或乙方未能按照本让利承诺书的约定履行其义务,应承担相应的违约责任,并向对方支付违约金。
2. 如果因不可抗力等无法预见、无法避免的原因导致本让利承诺书无法履行,双方对此不承担责任,但应及时通知对方,并尽力减少损失。
五、其他条款1. 本让利承诺书的任何修改或补充应以书面形式进行,并由双方共同签署。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==
工程让利承诺书范文
工程让利作为施工企业对自身权利的处置的意思表示,只要该意思表示不
违反法律规定和公序良俗,即可发生当事人预期的法律后果。
因此,工程让利
是否有效,应审查该行为是否违反招投标法等法律的禁止性规定。
1、经招投标的工程让利的效力。
实践中,发包人为压低工程价款,多以与承包人在招投标程序之前,双方
进行就投标价格、投标方案等实质性的谈判,并签订书面的合同,明确承包人
让利的幅度,或承包人单方以承诺书的方式主动作出让利,再例行招投标程序。
此种情形是法律禁止的虚假招投标行为,应属无效。
《招标投标法》第33 条规定,投标人不得以低于成本的报价竞标。
此条
为禁止性规范,即低于工程成本价报价竞标为法律所禁止,违反该规定的投标
行为无效。
该规定有利于维护招标人、投标人的合法利益和自由竞争的正常的
建筑市场秩序,有效避免投标人以粗制滥造、偷工减料、以次充好等违法手段
不正当地降低成本,以保证工程质量,也是公平、公正和诚实信用原则的要求。
如果施工企业所作的让利承诺使得其竞标报价低于成本,其承诺则违反禁止性
规定,属于无效行为。
根据《招投标法》第46条的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出
之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和
中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
《招投标法》没有对建
设工程合同的“实质性内容”做出明确规定。
一般而言,合同实质性内容影响
或者决定当事人基本权利义务,指合同约定的工程价款、工程质量和工程期限。
因此,在双方当事人按照招投标文件签订建设工程合同之后,承包人的让利行
为实质是对工程价款的变更,背离了合同的实质性内容,违反了法律的强制性
规定,应认定为无效,特别是在让利行为致使工程价款低于施工成本的情形下。
2、非招标工程让利承诺的效力
如前述,让利承诺是当事人对自身财产的自愿处置,属于意思自治范畴。
只要不违反法律、法规的强制性规定和公序良俗,国家应尊重当事人的意愿,
不得对其进行干预。
行政机关也不得限制和干预民事主体依据民事基本法律享
有的财产自由和人身自由。
对于未经过招投标程序签订的建设工程,承包人的
让利承诺
不适用《招标投标法》及相关法律法规的强制性规定,不应随意干预,应
认定为有效。
一审法院认为,该《承诺书》违反了招投标法律强制性规定,承诺让利的
部分也超出了承建工程所得利润,应为无效。
二审法院认为,该让利承诺书构
成对工程价款的实质性变更,该承诺书无效,不产生变更《建设工程施工合同》的效力,遂判决驳回乙公司上诉,维持原判。
最高人民法院认为,让利承诺书本质上是“黑合同”,招投标活动的基本
原则决定了该让利承诺书应认定为无效,承诺让利的原因很复杂,有可能侵害
公共利益,并给工程质量带来隐患,坚守中标合同必须信守原则也是规范建筑
市场,提高社会诚信的需要。
故根据《招标投标法》第46条、最高院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条之规定,招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立《建设工程施工合同》后,中标人出
具让利承诺书,承诺对承建工程予以大幅让利,实质上是对工程价款的实质性
变更,应当认定该承诺无效。
【法院裁判要点】一审法院经审理认为,该《承诺书》违反了我国《招标
投标法》的强制性规定,且承诺让利的部分也超出了A建筑公司承建工程所得
的利润,应归于无效。
一审法院遂根据庭审查明的B开发公司已支付A建筑公
司的工程款数额等事实,判令A建筑公司向B开发公司返还多收取的工程款
520万元。
一审宣判后,B开发公司上诉至安徽省高级人民法院,称原判决错误认定A建筑公司在建设工程施工合同签订后所作出的让利承诺为无效承诺,A
建筑公司中标后的单方承诺让利不可能影响到招投标活动的公正性,现行的
《招标投标法》及相关法律法规也没有任何一个法律条款禁止承包人在工程中
标后作出单方让利的行为。
另外,在A建筑公司没有提出有关承诺让利超出承建工程利润的抗辩观点
的前提下,原审法院径直认定承诺让利超出承建工程利润显然无任何事实依据。
因此,A建筑公司让利承诺依法应当作为双方结算工程款的依据。
针对B开发
公司的上诉,A建筑公司答辩称,让利承诺书违反了《招标投标法》及相关法
律法规的强制性规定,一审法院依法认定无效于法有据。
该案二审法院审理后
认为,由于在一、二审期间,A建筑公司均未主张其承诺让利后的工程价款低
于施工成本,亦未出示相关证据,所以一审法院径行认定承诺让利超出承建工
程利润没有事实依据,应予纠正。
但A建筑公司承诺对承建工程予以大幅让利,该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更,应属无效。
二审法院依据上述认
定判决驳回上诉,维持原判。
【法理分析】承包人通过招投标程序中标并与发包人签订建设工程施工合
同后,又向发包人出具大幅让利的承诺书的法律效力问题,实践中有两种不同
意见:一种意见认为,工程中标签约以后,承包人单方出具让利承诺书对承建
工程予以让利,该让利承诺书构成对中标合同实质性内容的变更,依据最高人
民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条之规定,该承诺无效;另一种意见认为,承包人在中标后向发包人出具让利承诺书,系双方当事人之间的真实意思表示,是目前建筑市场的普遍现象,应认定。