小区宽带施工合同
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本
甲方：_________（委托方名称）
乙方：_________（承接方名称）
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就小区光纤入户施工事项达成如下合同：
一、施工内容：
1. 乙方将根据甲方的要求，对小区内指定的住户进行光纤入户施工，包括线路敷设、设备安装等。
2. 乙方保证施工质量，确保光纤入户后设备正常使用。
二、施工期限：
1. 施工开始日期：____年____月____日
2. 施工结束日期：____年____月____日
三、费用支付：
1. 甲方支付给乙方的施工费用为____元（大写：人民币____元整），包含所有施工费用。
2. 施工费用支付方式：甲方在施工结束后7个工作日内一次性支付给乙方。
四、违约责任：
1. 若因乙方原因导致工程质量问题或施工延期等情况，乙方需承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致施工无法继续进行，甲方需支付已完成的施工费用给乙方。
五、其他事项：
1. 本合同自双方签字生效，至工程竣工验收结束后终止。
2. 若本合同有任何争议，应当协商解决；协商未果的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
签订日期：____年____月____日
【注：本范本仅供参考，具体合同内容以实际签订的合同为准】。
宽带施工合同（通用3篇）
宽带施工合同（通用3篇）宽带篇1甲方：_________________乙方：_________________甲、乙双方本着平等互利原则，协商后同意乙方永久性为甲方建设的鸿城伟业小区提供网络服务。
就相关事宜达成共识，签订如下合同。
一、合作原则甲、乙双方愿意在优惠互补，互惠互利原则基础上，共同建设鸿城伟业网络、宽带智能小区，提升该小区的品牌形象和竞争力。
为小区居民提供先进的、优质的通信与信息化服务。
二、合作内容1、甲方提供小区平面图。
2、乙方负责网络宽带运行所需基础设施建设。
主要包括楼内预埋管，穿线，院心管道及弱电管道井，并承担一切费用。
3、工程验收完毕后，由乙方提供该小区内宽带高速网络的接入、运营及后期服务、4、乙方拥有该小区内宽带网络的独家经营与所有权。
三、经营方式1、乙方负责经营该小区宽带网络业务。
2、乙方提供经营所需的各种技术与服务，并制定相应费用价格，直接向用户收取。
因各种材料及售后高速网络信号造成用户不能正常使用，其一切后果责任均由乙方负责。
3、乙方负责收取小区住户初装费每户400元，其收入甲方、乙方各占50%。
四、所有权甲方为该小区开发商，拥有全部建筑物经营权。
一方拥有其投资建设的设备和综合布线系统的所有权、经营权和使用自主权。
以上合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方代表：_________________乙方代表：_________________年月日宽带施工合同篇2甲方：_________乙方：_________依据《中华人民共和国民法典》，就本工程合同内容双方协商，达成以下合作共识：第一条工程概况1-1工程名称：_________LED大屏幕工程1-2工程内容：_________LED大屏幕安装调试1-3工程地点：_________1-4承包形式：包工包料1-5开工日期：_________年_________月___________日1-6竣工日期：_________年_________月__________日1-7工程预算：包工包料(______元整)注：1、报价中为显示屏屏体、专业显示控制卡、专业控制软件和屏体安装结构架2、报价中计算机和远程控制系统按照用户要求配置。
宽带施工合同范本
宽带施工合同范本合同编号：______________甲方（施工单位）：__________________乙方（需求方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就宽带施工事宜达成如下合同条款：一、工程内容1. 甲方承诺按照乙方的要求，在指定地点进行宽带施工，保证施工质量符合国家相关标准和规定。
2. 施工内容包括但不限于宽带线路铺设、设备安装调试等工作。
二、工程进度1. 甲方承诺按照双方约定的工期完成施工任务，确保工程进度符合乙方的要求。
2. 若因不可抗力因素导致工程延期，甲方应及时通知乙方，并在双方协商一致的情况下制定新的工程进度计划。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中严格按照相关技术标准进行操作，保证施工质量符合国家相关标准和规定。
2. 完工后，甲方应对施工内容进行全面检查，确保设备安装、线路铺设等工作符合乙方的要求。
四、工程费用1. 乙方应按照双方约定的付款方式及时间节点，按时支付工程款项。
2. 工程费用包括材料费、人工费、设备费等，具体金额双方另行协商确定。
五、保修期1. 完工后，甲方应对施工内容提供一定的保修期，保证在保修期内对因施工质量问题引起的故障进行维修。
2. 保修期为____个月，具体细则双方另行协商确定。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定的工程进度完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定的付款方式及时间节点支付工程款项，乙方应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________。
小区宽带施工合同
小区宽带施工合同篇一：某小区宽带网建设工程协议XX小区宽带网工程协议书甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就宽带网工程建设及运营管理等事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议：1、工程概况工程名称：工程地点：工程范围：宽带网的施工安装、运营管理及系统维护。
预计总户数约户，其中一期户。
工程内容：城市骨干网至小区中心机房的出入通道。
小区中心机房设备。
小区中心机房至各单体建筑的线缆。
各单体建筑内的设备。
各单体建筑内的综合布线（包括用户终端线缆）。
上述工程内容包括系统设计、设备材料供应、安装、调试及维护。
2、合作原则甲方提供其具有管辖权的小区居民客户资源和场地，并进行相应管理。
乙方投资在小区内进行宽带网的工程建设，并为小区居民提供宽带网络（以太网方式）服务。
甲乙双方共同进行范围内的市场推广及公共关系活动。
3、双方工作甲方工作向乙方提供必要的图纸，包括：小区总平面图、小区管网平面图以及各单体建筑的电气管线布臵图等。
负责各单体建筑内乙方布线所需的管路预埋及清通。
为便于施工现场的协调与管理，小区内室外管线施工时的土方开挖、回填以及公用管井的砌筑工程统一由甲方完成，工程费用按照《吉林省建筑工程预算定额》计算由乙方承担。
负责施工现场的协调管理工作。
负责提供网络设备所需的中心机房和楼层设备间，并提供220v电源（不含终端设备）。
向乙方提供施工场地。
协助乙方进行网络运营管理。
经乙方授权，负责小区宽带网络用户的发展、受理、装机、收费以及相关协调工作。
负责提供指定场所为乙方在小区内设立网络宣传栏或广告牌，设施由乙方负责。
乙方工作按照甲方提供的图纸，完成宽带网的总体规划设计，并完成一期工程的宽带网施工图设计，以后各分期工程的施工图设计按照甲方的计划进行。
按照经甲方确认的规划设计和施工图，完成宽带网的设备材料供应、管线铺设、设备安装、系统调试。
小区网线入户工程合同模板
小区网线入户工程合同模板【合同名称】小区光纤宽带网络接入工程合同【甲方（委托方）】姓名/公司名称：_________________地址：_______________________联系方式：_________________【乙方（承包方）】姓名/公司名称：_________________地址：_______________________联系方式：_________________鉴于甲方需在_________________小区内实施光纤宽带网络接入工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿的原则，就相关事宜达成如下协议：一、工程内容及标准1. 乙方负责为甲方所在小区提供光纤宽带网络接入服务，包括但不限于光纤敷设、设备安装、网络调试等全部工作内容。
2. 网络服务质量应符合国家现行的通信行业标准，并满足小区居民正常使用需求。
二、工程周期1. 工程开始日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，经协商一致后可适当调整工程周期。
三、费用支付1. 工程总费用为人民币______元。
2. 甲方应在合同签订后___日内支付乙方预付款，金额为总费用的___%。
3. 工程验收合格后，甲方应于___日内支付剩余款项。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所提供的网络接入服务提供不少于___年的质保期。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时响应并解决问题。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付合同总额___%的违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
小区宽带网络承包合同协议书（2）
小区宽带网络承包合同协议书(2)
小区宽带网络承包合同协议书范文篇二
甲方：
乙方：
甲乙丙三方本着平等互利的原则，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，
就共同合作建设乙方所属的包头市滨河新区万全佳苑B区，地址：，综合信息宽带网络接入项目，经三方协商后，达成以下协议以资三方共同信守。
第一条合作原则
甲乙丙三方愿意在优势互补，互利互惠的原则基础上，相互尊重，共同建设宽带智能小区，提升该小区的品牌形象和竞争力，为入住居民提供先进的、优质的通信和信息化服务。
第二条合作内容
一、由甲方负责施工、建设该小区二期工程弱电井、管道等(包括数据、语音、有线电视、监控等弱电设施所用管道)基础设施，其中数据、语音所用之基础设施由甲方承担相关施工费用并拥有该部分设施的所有权;乙方承担有线电视、监控等弱电设施所用管道的施工费用并拥有该部分设施的所有权;丙方负责在施工期间监督甲乙双方按合同的相关规定切实履行所属义务。
二、在工程验收完毕后，由甲方提供该小区内宽带高速网络的接入、运营及后期的服务，并拥有该小区内宽带网络的独家经营权。
三、对于乙方先前投资建设的该小区一期工程弱电井项目，乙方作价人民币叁拾万元将其所拥有的该部分所有权转让于甲方;合同签订之日起七个工作日内甲方支付乙方首期款项贰万�。
小区宽带接入施工工程合同
小区宽带接入施工工程合同
一、合同双方
甲方：（填写小区物业或开发商名称）
乙方：（填写宽带服务提供商名称）
二、合同内容
1. 工程范围：包括但不限于光纤铺设、设备安装、调试等，确保宽带网络覆盖小区所有住宅和公共设施。
2. 工程质量：乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程质量。
3. 工程期限：自合同签订之日起（填写具体日期），至工程验收合格之日止。
4. 工程费用：由甲乙双方协商确定，并在合同中明确列出。
三、权利与义务
1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保其符合约定的工程标准。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量完成施工任务。
3. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。
四、验收与结算
1. 工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后，乙方方可申请工程款项结算。
2. 如验收不合格，乙方应在接到通知后立即整改，直至验收合格为止。
五、违约责任
如甲乙任何一方违反合同约定，应承担违约责任，具体责任由双方协商确定。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，可依法向人民法院提起诉讼。
七、其他
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充。
以上只是一个基本的合同范本，具体内容需要根据实际情况进行调整。
在签订合同时，双方应仔细阅读合同条款，确保自身权益不受侵害。
小区外网工程施工合同范本
小区外网工程施工合同范本r一、合同双方信息甲方（业主）：_________ 小区物业管理公司乙方（承包商）：_________ 网络工程有限公司二、工程概述1. 工程名称：_________ 小区外网工程2. 工程地点：_________ 小区3. 工程内容：包括但不限于小区宽带网络布线、光纤接入、无线网络覆盖等。
4. 工程规模：根据小区实际住户数量及需求确定。
5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 工程所用材料应符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 工程完成后，应通过甲方组织的验收，并取得相应的合格证明。
四、工程款项1. 工程总造价为人民币____元整（大写：_________元整），包含所有材料费、人工费和管理费用。
2. 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后一周内支付总造价的30%。
- 进度款：根据工程进度，分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段造价的40%。
- 竣工款：工程完工并通过甲方验收后支付剩余的30%。
3. 如遇特殊情况需调整工程款，双方应协商一致后签署书面补充协议。
五、施工管理1. 乙方应制定详细的施工计划，并在施工前提交给甲方审核。
2. 乙方应负责施工现场的安全管理工作，采取有效措施防止安全事故的发生。
3. 甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督检查，乙方应积极配合。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按时支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
小区宽带施工合同模板
小区宽带施工合同模板小区宽带施工合同。
一、甲方，（委托方）__________ 联系人，__________ 联系电话，__________ 地址，__________。
乙方，（承包方）__________ 联系人，__________ 联系电话，__________ 地址，__________。
鉴于甲方拟对小区进行宽带施工，现委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下合同：二、工程内容。
1. 乙方承诺按照甲方要求，在小区进行宽带施工，包括但不限于光纤铺设、设备安装、网络调试等工作。
2. 乙方承诺在施工过程中，保证施工质量，确保小区宽带工程顺利进行。
三、工程期限。
1. 乙方承诺在签订合同后______天内开始施工，施工期限为______天。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长，乙方应提前通知甲方，并与甲方协商确定新的工程期限。
四、工程费用。
1. 甲方应根据工程实际情况支付工程款，工程款总额为__________（大写）。
2. 工程款支付方式，分期支付/一次性支付，具体支付时间和方式双方协商确定。
3. 如因工程变更或增加工程量等原因导致工程费用发生变化，双方应重新协商确定工程款。
五、质量保证。
1. 乙方承诺施工过程中使用优质材料，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责，承担相应的维修和赔偿责任。
六、违约责任。
1. 如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致工程延期或质量问题，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
七、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可协商解决，也可签订补充协议。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本合同编号：_______甲方：（以下简称甲方）地址：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系电话：鉴于甲方为小区业主，拥有小区房屋的使用权，甲方希望将光纤网络引入小区并进行入户施工，乙方具备相关技术和经验，双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合同目的甲方委托乙方负责小区光纤网络入户施工工程，以提供更快速、稳定的网络服务。
第二条工程内容1. 光纤引入：乙方负责将光纤网络引入小区，包括光缆敷设、光纤接入设备安装等工作。
2. 光纤入户：乙方负责将光纤网络引入小区房屋内，包括光纤线缆敷设、端口安装等工作。
第三条工期1. 甲方与乙方共同商定工程开始和结束时间为_________。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时通知对方并协商解决办法。
第四条工程费用1. 甲方应向乙方支付工程费用，具体费用为_______元。
2. 工程费用支付方式：甲方应在工程完工后的_____个工作日内一次性支付给乙方。
第五条施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。
3. 甲方应提供必要的配合，保证乙方施工顺利进行。
第六条风险责任1. 在施工过程中，如因不可抗力等原因导致设备损坏或人身伤害，双方均不承担责任。
2. 如因甲方私自改动、拆除或损坏乙方施工的设备，甲方应承担相应责任和费用。
第七条保密责任1. 双方应对在合作过程中获得的商业秘密和技术资料进行保密，不得向第三方泄露。
2. 合同终止后，双方仍应继续承担保密责任。
第八条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总额的____%。
2. 如一方严重违约，给对方造成严重损失的，对方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
第九条合同解除1. 合同期满或工程完工后，双方无需另行解除合同。
2. 双方协商一致，可提前解除合同，需提前______个工作日书面通知对方。
小区宽带施工合同
小区宽带施工合同甲方（小区业主委员会）：地址：联系电话：乙方（宽带施工单位）：地址：联系电话：鉴于甲方需要在小区内进行宽带网络的施工与安装，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，就小区宽带施工事宜达成如下合同条款：第一条工程范围与内容1.1 乙方负责甲方小区内宽带网络的施工，包括但不限于布线、设备安装、调试等。
1.2 施工内容需符合国家及地方相关网络建设标准和规范。
第二条施工时间2.1 工程预计开工日期：____年__月__日。
2.2 工程预计竣工日期：____年__月__日。
2.3 如遇不可抗力因素，双方应协商确定工程延期事宜。
第三条工程质量3.1 乙方应保证施工质量，达到甲方及国家规定的标准。
3.2 施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币（大写）：__________元。
4.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 验收合格后，双方签署验收报告，甲方支付剩余工程款项。
第六条保修期与售后服务6.1 乙方对施工工程提供______年的保修服务。
6.2 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题导致的故障。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总费用的______%。
7.2 如甲方未按期支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为每日未付款项的______%。
第八条争议解决8.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，可提交至______仲裁委员会仲裁解决。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________日期：____年__月__日（本合同模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。
小区宽带布线合同范本
小区宽带布线合同范本甲方（小区业主委员会/物业管理公司）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（宽带布线服务提供商）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、服务内容1. 乙方负责按照甲方要求对小区进行宽带布线工作，包括但不限于线缆铺设、设备安装等。
2. 确保布线工程符合相关技术标准和质量要求。
二、工程期限乙方应在[具体时间]内完成宽带布线工程。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，甲乙双方共同进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的总费用为[具体金额]元。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间安排]。
五、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。
2. 甲方应提供必要的施工条件和配合。
3. 乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。
4. 乙方应遵守小区的管理规定，文明施工。
六、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金[具体金额]元。
2. 若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿整改，直至合格。
3. 若甲方未能按时支付费用，每逾期一天，应向乙方支付违约金[具体金额]元。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
宽带进户施工合同范本
宽带进户施工合同范本
甲方（施工单位）：
乙方（施工地点）：
鉴于甲方具有从事宽带进户施工的资质和能力，乙方希望委托甲方进行宽带进户施工，为
明确双方的权利义务，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：
一、委托内容
乙方委托甲方进行宽带进户施工，具体包括但不限于宽带接入点建设、布线、调试等工作。
二、施工期限
本次施工的开始时间为____年____月____日，结束时间为____年____月____日。
如因不可抗力等
原因导致施工延期，双方应协商解决，并视情况另行签订补充协议。
三、费用结算
1. 乙方应按照双方约定的施工费用进行支付，具体款项和结算方式如下：
2. 施工费用支付方式为____（一次性/分期支付），具体支付时间为____（详细列出）。
四、保证责任
1. 甲方保证施工质量符合相关标准和要求，承担工程施工期间发生的损失的赔偿责任。
2. 乙方应提供合适的施工场地和必要的配合，确保施工顺利进行，如因乙方原因导致施工
延误或出现问题，乙方将承担相应责任。
五、违约责任
若任一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿另一方由此
造成的一切损失。
六、争议解决
本合同如有任何争议，应协商解决。
协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
本合同其他事项另有约定的，应另行附加协议或合同。
八、生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工完成并经验收合格结束时终止。
乙方（施工单位）签字盖章：日期：
甲方（施工地点）签字盖章：日期：。
小区宽带布线合同范本
小区宽带布线合同范本甲方（小区业主或业主委员会）：名称：__________________地址：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________乙方（宽带布线服务提供商）：名称：__________________地址：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________一、服务内容1. 乙方负责在甲方小区内进行宽带布线工程，包括但不限于铺设光缆、安装网络设备等，以实现小区内住户的宽带接入服务。
2. 乙方应确保布线工程符合相关技术标准和规范，保证网络的稳定性和可靠性。
二、工程期限1. 乙方应自本合同签订之日起[具体期限]内完成宽带布线工程。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程延期，双方应另行协商确定新的工程期限。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：__________________元整）。
2. 支付方式：合同签订后[支付比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：__________________元整）；工程进度达到[支付节点]时，支付工程费用的[支付比例]%，即人民币[相应金额]元（大写：__________________元整）；工程竣工验收合格后，支付工程费用的[支付比例]%，即人民币[相应金额]元（大写：__________________元整）；剩余工程费用的[支付比例]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付，即人民币[相应金额]元（大写：__________________元整）。
四、双方权利与义务甲方权利与义务：1. 提供必要的施工场地和协助，确保乙方施工顺利进行。
2. 按照合同约定支付工程费用。
3. 对乙方的施工过程进行监督，如发现问题及时提出整改要求。
楼盘光纤施工合同范本
楼盘光纤施工合同范本1. 合同日期本合同于______年______月______日签订。
2. 合同双方甲方：(单位名称/个人姓名) 地址：联系电话：法定代表人/经办人：(姓名)乙方：(单位名称/个人姓名) 地址：联系电话：法定代表人/经办人：(姓名)3. 项目背景甲方是楼盘项目的业主，计划在该楼盘中进行光纤网络的施工工程。
乙方是专业的光纤施工企业，具备相关的技术和能力，双方共同签订本合同，确保施工工程的正常进行，并按照约定的要求完成工程。
4. 项目范围和要求甲方要求乙方在楼盘中进行光纤网络的施工工程，包括但不限于以下内容：•安装和布线光纤：乙方应根据甲方提供的设计方案，安装并布线光纤，确保网络信号的稳定和良好传输质量。
•光纤连接和配置：乙方应根据甲方的需求，将各个楼层的光纤连接，并进行正确的配置，使得网络能够正常运行。
•测试和调试：乙方应对安装完成的光纤网络进行测试和调试，确保光纤网络的正常运行，并按照甲方的要求进行必要的调整和改进。
5. 工期和付款方式•工期：本光纤施工工程的工期为______天/月，自合同生效之日起计算。
•工程款支付方式：甲方按照以下方式支付工程款给乙方：–首付款：合同生效之日，甲方向乙方支付总工程款的______%作为首付款。
–进度款：根据工程进度和验收情况，甲方将在以下节点支付相应比例的工程款给乙方：•施工过程中的第一节点，支付工程款的______%。
•施工过程中的第二节点，支付工程款的______%。
•完工验收后的最后节点，支付工程款的______%。
–最终结算款：乙方完成工程验收后，甲方将支付剩余的______%工程款给乙方。
6. 资料提供和权限•资料提供：甲方应及时提供光纤网络施工所需的相关资料和文件，包括但不限于设计方案、楼盘平面图、联网要求等。
•权限：甲方应确保乙方能够自由进入工作现场，并提供必要的支持和配合，确保施工工程的顺利进行。
7. 保修期和维护责任•保修期：乙方对光纤网络施工工程提供______年/月的保修期，自工程竣工验收之日起计算。
小区宽带布线合同范本
小区宽带布线合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小区宽带布线事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行小区宽带布线，包括但不限于以下工作：（1）宽带线路的布放；（2）网络设备的安装；（3）宽带线路的调试；（4）网络设备的维护。
二、工程期限2.1 本工程自双方签订合同之日起开始施工，总工期为____天。
2.2 工程进度计划如下：（1）施工准备：____天；（2）宽带线路布放：____天；（3）网络设备安装：____天；（4）宽带线路调试：____天；（5）网络设备维护：自工程验收合格之日起____年。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准如下：（1）宽带线路布放应符合____标准；（2）网络设备安装应符合____标准；（3）宽带线路调试应符合____标准；（4）网络设备维护应符合____标准。
四、工程费用4.1 本工程费用总计为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4.2 付款方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程款的____%；（3）工程验收合格后____天内，甲方支付乙方工程款的____%；（4）剩余工程款____元作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、工程变更5.1 在施工过程中，如甲方需对工程内容进行调整，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。
5.2 乙方应按照变更协议完成调整后的工程内容。
六、工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告。
小区物业宽带合作协议范本新5篇
小区物业宽带合作协议范本新5篇篇1甲方（小区物业）：____________________乙方（宽带服务提供商）：____________________鉴于甲乙双方共同致力于提升本小区居民的生活品质，为建立和维护良好的宽带服务合作关系，明确双方权利和义务，经友好协商，达成以下协议：一、合作背景及目的随着信息技术的迅速发展，宽带服务已成为小区居民日常生活不可或缺的一部分。
甲乙双方本着公平、公正、互利共赢的原则，共同合作，旨在为小区居民提供优质的宽带服务。
二、合作内容及方式1. 乙方负责在本小区范围内建设宽带网络设施，为小区居民提供宽带接入服务。
2. 甲方为乙方提供必要的接入条件，包括小区内的管道、线缆、设备等资源，并协助乙方进行宽带网络设施的施工和维护。
3. 乙方应按照国家标准和行业标准，确保宽带网络设施的安全、稳定和可靠。
4. 双方共同合作开展宽带服务的宣传和推广，提高小区居民对宽带服务的认知度和满意度。
三、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 协到期后，经双方协商一致，可以续签本协议。
四、权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供优质的宽带服务。
（2）甲方有义务为乙方提供必要的接入条件，协助乙方施工和维护宽带网络设施。
（3）甲方有权监督乙方的服务质量，对乙方的服务质量提出改进意见。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权在小区范围内开展宽带业务，并提供优质的宽带服务。
（2）乙方应按照本协议约定，确保宽带网络设施的安全、稳定和可靠。
（3）乙方应根据甲方提出的改进意见，及时调整和改进服务质量。
（4）乙方有义务保护小区居民的隐私和个人信息。
五、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应遵守本协议的约定，如一方违反约定，应承担违约责任。
2. 因乙方服务质量问题导致小区居民损失的，乙方应承担赔偿责任。
3. 因甲方未提供必要的接入条件或协助，导致乙方无法提供服务的，甲方应承担相应的违约责任。
小区光纤入户施工合同模板
小区光纤入户施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：小区光纤入户施工合同模板甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方小区光纤入户施工项目，达成如下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：____小区光纤入户施工项目1.2 工程地点：____小区1.3 工程内容：光纤敷设、设备安装、调试及验收等。
二、工程期限2.1 本工程自合同签订之日起开始计算工期。
2.2 工期共计____天，具体以双方实际完成工程时间为准。
三、工程费用3.1 本工程总价款为人民币____元整（大写：____元整）。
3.2 付款方式：按工程进度付款，具体付款比例双方协商确定。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工。
4.2 工程完成后，双方应共同进行验收。
如验收合格，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款项。
4.3 如验收不合格，乙方应在甲方提出的时间内进行整改，直至达到验收合格标准。
五、售后服务5.1 乙方提供的光纤网络系统自验收合格之日起，质保期为____年。
5.2 质保期内，因光纤网络系统设备、材料或施工原因导致的故障，乙方应在接到甲方通知后____小时内予以免费维修或更换。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行合同条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。
6.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
7.2 如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
甲方（委托方）： 乙方（承包方）：（盖章） （盖章）代表： 代表：联系电话： 联系电话：签订日期：____年____月____日 签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况对以上模板进行修改，以得到最终合同版本。
宽带施工合同协议书
宽带施工合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行宽带网络施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就宽带网络施工事宜达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：宽带网络施工项目。
1.2 工程地点：_________________________。
1.3 工程范围：包括但不限于宽带线路铺设、设备安装、调试等。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：2.1.1 提供施工所需的场地及相关设施。
2.1.2 按合同约定支付工程款项。
2.1.3 协助乙方解决施工过程中遇到的非技术性问题。
2.1.4 有权对工程进度和质量进行监督和检查。
2.2 乙方权利与义务：2.2.1 按照合同约定和施工规范进行施工。
2.2.2 保证施工质量，按时完成工程任务。
2.2.3 负责施工过程中的安全管理工作。
2.2.4 工程完成后，提供必要的技术支持和售后服务。
第三条工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）：______________________元整。
3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为总费用的____%。
3.2.2 工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款，金额为总费用的____%。
3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，金额为总费用的____%。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收，并出具验收报告。
4.3 如工程验收不合格，乙方应在____天内完成整改，并重新申请验收。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付未付款项____%的违约金。
小区光缆施工合同范本
小区光缆施工合同范本甲方（施工单位）：______________ （以下简称甲方）乙方（小区管理方）：______________ （以下简称乙方）鉴于甲方具有从事光缆施工的能力和资质，乙方委托甲方进行小区光缆施工项目，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目内容1.1 项目名称：小区光缆施工项目1.2 项目地点：______________1.3 项目范围：包括光缆铺设、连接、测试等工作1.4 工作周期：______________（自合同签订之日起）第二条材料和设备2.1 甲方应按照乙方要求使用符合标准的材料和设备进行施工2.2 乙方需要提供相关施工所需的场地和支持设施第三条施工标准3.1 甲方应按照相关标准和规范进行工程施工，确保施工质量符合要求3.2 乙方有权对甲方进行监督和检查，要求甲方按照要求进行施工第四条保证和责任4.1 甲方应保证工程质量，如出现质量问题，须承担修复责任4.2 因甲方原因造成的延误、损失等，应承担相应的责任第五条价格和支付方式5.1 本项目总造价为______________元5.2 支付方式：________%作为预付款，在合同签订生效后双方确认，剩余款项按工程进度支付第六条变更和解除6.1 任何一方在执行过程中需变更合同内容，应经双方协商一致后签订补充协议6.2 若一方不能履行合同义务，需提前15天书面通知另一方第七条其他7.1 合同期间如有争议，双方应友好协商解决，协商不成可以向有关部门寻求协调7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小区宽带施工合同
篇一：某小区宽带网建设工程协议
XX小区宽带网工程
协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就宽带网工程建设及运营管理等事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议：
1、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程范围：宽带网的施工安装、运营管理及系统维护。
预计总户数约户，其中一期户。
工程内容：
城市骨干网至小区中心机房的出入通道。
小区中心机房设备。
小区中心机房至各单体建筑的线缆。
各单体建筑内的设备。
各单体建筑内的综合布线（包括用户终端线缆）。
上述工程内容包括系统设计、设备材料供应、安装、调试及维护。
2、合作原则
甲方提供其具有管辖权的小区居民客户资源和场地，并
进行相应管理。
乙方投资在小区内进行宽带网的工程建设，并为
小区居民提供宽带网络（以太网方式）服务。
甲乙双方共同进行范围内的市场推广及公共关系活
动。
3、双方工作
甲方工作
向乙方提供必要的图纸，包括：小区总平面图、小区管网平面图
以及各单体建筑的电气管线布臵图等。
负责各单体建筑内乙方布线所需的管路预埋及清通。
为便于施工现场的协调与管理，小区内室外管线施工时的土方开
挖、回填以及公用管井的砌筑工程统一由甲方完成，工程费用
按照《吉林省建筑工程预算定额》计算由乙方承担。
负责施工现场的协调管理工作。
负责提供网络设备所需的中心机房和楼层设备间，并提供220v
电源（不含终端设备）。
向乙方提供施工场地。
协助乙方进行网络运营管理。
经乙方授权，负责小区宽带网络用户的发展、
受理、装机、收费以及相关协调工
作。
负责提供指定场所为乙方在小区内设立网络宣传栏或广告牌，设
施由乙方负责。
乙方工作
按照甲方提供的图纸，完成宽带网的总体规划设
计，并完成一期工程的宽带网施工图设计，以后各分期工程的
施工图设计按照甲方的计划进行。
按照经甲方确认的规划设计和施工图，完成宽带
网的设备材料供应、管线铺设、设备安装、系统调试。
为满足
小区使用和发展，以上网络设备和材料须提供相关的合格证并
报甲方审核图备案后方可进行敷设使用。
施工期间严格遵守甲方施工现场的各项管理规定。
负责小区宽带网络系统与城市骨干网之间进出
通道的工程建设与通道开通，并承担相应费用。
负责小区宽带网络系统的运营服务、日常维护、
技术改造和技术升级，并承担相应费用。
免费提供甲方所需的信息资料，并为甲方技术人员和小区用户定
期提供免费的技术咨询及培训。
负责为小区上网用户提供实用、丰富的增值服务，并在合理定价
的基础上，向直接消费者按实际使用量收取相应的增值服务费
用。
授权甲方进行小区宽带网络的日常管理工作，包括发展用户、受
理装机、上门收费等工作。
负责响应甲方所发展用户的开机、欠费停机等要求。
协助甲方免费进行小区物业管理网络系统的建立及使用。
开工前向甲方提供二套施工图，完
工后向甲方提供二套竣工图。
负责为甲方提供一个与小区宽带网络用户共享出口的数据点，
并免收开通费和使用费（不能作为商用）。
4、技术要求
乙方保证宽带网络光纤进小区、光缆进单元、户内超五类线。
乙方保证每个用户带宽不低于256K。
数据点设臵：按用户需求设臵。
5、工期及网络开通时间
甲方在本协议签订后3日内向乙方提供设计所需相关图纸与资料。
乙方在接到甲方提供的资料后，15日内完成规划设计和施工图设计，并向甲方提供设计成果图二套。
乙方在接到甲方开工通知之日起60日内完成工程施工安装、系统调
试及竣工验收。
工程竣工验收后，小区申请上网户数达到50户时10日内开通小区宽
带网。
甲方在发展宽带网用户向乙方提出装机要求后，乙方须在3日内响应
到现场协助甲方为用户装机，并即时开通。
6、费用标准及结算方式
费用标准
宽带网开通费及月使用费按目前市场行情收取（见附件），月使
用费实行包月制，不限使用时间。
在协议期间如因国家电信政策调整、乙方上级部门政策调整及市
场因素影响时，乙方可以对各项资费标准进行调整，并及时通知
甲方及小区内用户。
结算方式
宽带网络开通运营后，甲方作为乙方在长春天安第一城小区范围
内的唯一指定代理，负责向辖区内所有宽带网络用户收取各项费
用，其中的80%转入乙方指定帐户，其余20%作为甲方管理费
用转入甲方帐户。
（每月结算一次）
为便于甲乙双方核对帐目、统计用户数据以及对用户进行管理，
与用户签订的入网协议书须由甲乙双方共同签字方可生效，任何
一方单独与用户签订入网协议书均视其违约，所签入网协议无
效，并由违约方承担赔偿责任。
每月1日—3日为上月费用结算日。
7、产权归属
乙方投资建设的宽带网的所有权属于乙方，乙方拥有对信息网络的处
理、使用和经营权。
甲方免费提供的中心机房所有权归甲方，乙方具有依本协议规定的使
用权，但乙方不得转租、转包、转售，一经发现，作乙方单方违约处理。
机房位臵确定之后不得随意变动，由于甲方原因发生变动，造成的经
济损失由甲方承担；由于乙方原因发生变动，造成的经济损失由乙方承担。
8、违约责任
自本协议签订之日起，任何一方变更项目计划而导致对方遭受损失，变更方应承担赔偿责任。
甲乙双方中任何一方单方面无条件终止协议，视为违约，由违约方承担赔偿责任。
篇二：宽带小区合作协议
小区宽带接入合作协议
甲方:
乙方:
为建设信息化社区、促进数字家庭建设，改善居民上网品质，甲乙双方经协商，在平等互利原则基础上，达成以下协议：
一、合作项目、内容
1. 合作项目：
a) 项目名称：
b) 覆盖户数：
2. 户合作内容：甲同意乙方在以上小区建设社区宽带网络，包括市场推广活动、公
共关系活动等保持信息沟通和协
作。
二、合作方式
1. 项目建设
a) 乙方承担信息化社区的网络工程建设的投资、设计、施工等相关工作。
b) 甲方应给予必要协助。
2. 宽带网络推广
甲方应协助乙方向社区住户宣传宽带网络服务，关于宽带网络服务的具体内容、收费方式的宣传由乙方制定。
3. 网络运行与维护
工程建设结束后由乙方负责社区宽带网络运行,包括：提供用户信息服务、网络设备维护和技术改造。
4. 无线网络覆盖
乙方在合作小区运营期间，为甲方小区提供无线网络覆盖。
三、乙方权利义务
1. 乙方在本社区内负责并投资建设光纤接入线路、网络设备等。
乙方设计、施工、
经营要符合国家有关电信、网络管。