建设工程施工合同条款及格式(3篇)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第1篇
一、合同双方基本信息
1.1 发包方(以下简称“甲方”):
名称:____________________
地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
1.2 承包方(以下简称“乙方”):
名称:____________________
地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
二、工程概况
2.1 工程名称:____________________
2.2 工程地点:____________________
2.3 工程规模:____________________
2.4 工程类型:____________________
2.5 工程建设规模:____________________
2.6 工程总投资:____________________
2.7 工程合同工期:____________________
三、合同内容
3.1 工程范围及质量要求
3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料
3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度
3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保
3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
3.4.2 乙方应配备必要的安全设施及设备,加强施工现场安全管理。
3.5 材料供应及检验
3.5.1 甲方应按照合同约定的时间及数量向乙方提供所需材料。
3.5.2 乙方在收到材料后,应在规定的时间内进行检验,如发现材料不符合要求,应及时通知甲方更换。
3.6 施工现场管理
3.6.1 乙方应负责施工现场的管理,确保施工现场整洁、有序。
3.6.2 乙方应按照甲方要求,在施工现场设置安全警示标志,确保施工安全。
3.7 工程验收及交付
3.7.1 工程完工后,乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程验收报告。
3.7.2 甲方应在收到验收报告后,在规定的时间内组织验收。
3.7.3 验收合格后,甲方应向乙方支付相应的工程款。
四、合同价款及支付方式
4.1 合同价款:____________________
4.2 支付方式:
4.2.1 预付款:合同签订后,乙方收到甲方支付的预付款。
4.2.2 进度款:按月进度支付,甲方在收到乙方提交的进度款申请及工程量清单后,在规定的时间内支付。
4.2.3 验收款:验收合格后,甲方在规定的时间内支付验收款。
4.2.4 结算款:工程完工并验收合格后,甲方在规定的时间内支付结算款。
五、违约责任
5.1 甲方违约责任:
5.1.1 甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。
5.1.2 甲方未按合同约定提供施工图纸及资料,应承担相应的责任。
5.2 乙方违约责任:
5.2.1 乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的责任。
5.2.2 乙方未按合同约定保证工程质量,应承担相应的责任。
5.2.3 乙方未按合同约定进行施工现场管理,应承担相应的责任。
六、争议解决
6.1 合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
6.2 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同生效及终止
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同履行完毕,合同终止。
八、其他
8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:____________________
附件:
1. 施工图纸及资料清单
2. 施工组织设计
3. 其他相关资料
第2篇
一、合同双方基本信息
1.1 甲方(建设单位):________________________
地址:________________________
联系电话:________________________
1.2 乙方(施工单位):________________________
地址:________________________
联系电话:________________________
二、工程概况
2.1 工程名称:________________________
2.2 工程地点:________________________
2.3 工程规模:________________________
2.4 工程类型:________________________
2.5 工程工期:________________________
三、合同金额及支付方式
3.1 合同总价:人民币______元整(大写:______元整)。
3.2 付款方式:
(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的10%作为预付款;
(2)工程进度达到设计图纸要求后,甲方支付合同总价款的30%作为进度款;
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的50%作为竣工款;
(4)工程保修期满后,甲方支付合同总价款的10%作为保修金。
3.3 付款时间:按合同约定的时间支付。
四、工程进度及质量要求
4.1 工程进度:
(1)乙方应在合同约定的工期内完成工程施工,确保工程按时交付;
(2)工程进度计划由乙方制定,经甲方批准后执行。
4.2 工程质量:
(1)乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量达到合同约定要求;
(2)工程质量验收标准及办法按国家及行业相关标准执行。
五、工程变更及索赔
5.1 工程变更:
(1)因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更,经双方协商一致后,可对合同进行变更;
(2)工程变更后,合同总价及付款方式相应调整。
5.2 索赔:
(1)因不可抗力、甲方原因等原因导致工程延误或增加工程量,乙方有权要求甲方进行索赔;
(2)索赔金额及支付方式由双方协商确定。
六、竣工验收及保修
6.1 工程竣工验收:
(1)工程竣工后,乙方应按照合同约定进行自检,并向甲方提交竣工报告;
(2)甲方应在收到竣工报告后15个工作日内组织验收,验收合格后,办理工程移交手续。
6.2 工程保修:
(1)工程保修期限为自竣工验收合格之日起______年;
(2)在保修期内,因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应负责无偿维修。
七、违约责任
7.1 甲方违约:
(1)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的______%计算;
(2)甲方未按合同约定提供施工图纸、场地等,导致工程延误,应向乙方支付违约金,违约金按延误工期价值的______%计算。
7.2 乙方违约:
(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价款的______%计算;
(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决
8.1 合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;
8.2 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________________________
乙方(盖章):________________________
代表人(签字):________________________
代表人(签字):________________________
签订日期:________________________
附件:
1. 工程图纸及设计文件;
2. 工程量清单;
3. 其他相关文件。
第3篇
一、合同概述
1. 合同名称:建设工程施工合同
2. 合同编号:(此处填写合同编号)
3. 合同签订日期:(此处填写合同签订日期)
4. 合同签订地点:(此处填写合同签订地点)
5. 合同双方:
(1)甲方(建设单位):(此处填写甲方全称及法定代表人姓名)(2)乙方(施工单位):(此处填写乙方全称及法定代表人姓名)
二、工程概况
1. 工程名称:(此处填写工程名称)
2. 工程地点:(此处填写工程地点)
3. 工程规模:(此处填写工程规模)
4. 工程类型:(此处填写工程类型)
5. 工程投资:(此处填写工程投资)
6. 工程质量等级:(此处填写工程质量等级)
7. 工期:(此处填写工期,如:本工程自合同签订之日起,甲方须在()天内提供施工图纸,乙方须在()天内完成施工,并于()天内验收合格。
)
三、合同价款及支付方式
1. 合同价款:(此处填写合同价款)
2. 支付方式:
(1)预付款:合同签订后,乙方提交预付款申请,甲方在()天内支付合同价款的()%作为预付款。
(2)进度款:乙方在工程进度达到合同约定的节点时,提交进度款申请,甲方在()天内支付进度款。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算申请,甲方在()天内支付竣工结算款。
四、工程进度及验收
1. 工程进度:乙方应按照合同约定的工期进行施工,确保工程按期完工。
2. 验收:
(1)隐蔽工程验收:乙方在隐蔽工程完成后,应及时通知甲方进行验收,甲方应在()天内完成验收。
(2)分部工程验收:乙方在分部工程完成后,应及时通知甲方进行验收,甲方应在()天内完成验收。
(3)单位工程验收:乙方在单位工程完成后,应及时通知甲方进行验收,甲方应在()天内完成验收。
(4)竣工验收:工程竣工验收合格后,乙方应及时提交竣工验收报告,甲方应在()天内完成竣工验收。
五、工程质量及保修
1. 工程质量:乙方应严格按照国家有关质量标准、规范进行施工,确保工程质量
达到合同约定的质量等级。
2. 保修:
(1)保修期限:本工程自竣工验收合格之日起,乙方承担保修责任,保修期限为()年。
(2)保修范围:本工程在保修期限内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应
负责修复,直至达到合同约定的质量标准。
六、安全生产及文明施工
1. 安全生产:乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规进行施工,确保施工现
场安全。
2. 文明施工:乙方应遵守施工现场文明施工规定,确保施工现场整洁、有序。
七、违约责任
1. 甲方违约责任:
(1)未按时提供施工图纸,导致工程延期,甲方应支付乙方违约金,违约金按合
同价款的()%计算。
(2)未按时支付工程进度款、竣工结算款,甲方应支付乙方违约金,违约金按逾
期付款金额的()%计算。
2. 乙方违约责任:
(1)未按时完成工程进度,导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金按合
同价款的()%计算。
(2)工程质量不符合合同约定,乙方应负责修复,直至达到合同约定的质量标准。
(3)施工现场安全、文明施工不符合要求,乙方应承担相应责任。
八、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。
2. 协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(建设单位):(盖章)
乙方(施工单位):(盖章)
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)
年月日
附件:
1. 工程施工图纸
2. 工程施工组织设计
3. 其他相关文件。