彩钢房屋工程承包合同范本

彩钢房屋工程承包合同范本
乙方（承包商）：__________
一、工程概况
1. 工程名称：彩钢房屋建设工程
2. 工程地点：__________
3. 工程规模：建筑面积约______平方米
4. 工程内容：包括基础施工、主体结构、屋面防水、室内装修等全部工作内容。

5. 工程标准：按照国家相关标准及双方约定的工程质量标准执行。

二、工程承包范围
1. 乙方负责彩钢房屋的设计、采购、施工、验收等全过程工作。

2. 乙方负责提供符合国家标准的材料和设备，并保证其质量。

3. 乙方负责组织施工人员进行施工，并确保施工安全。

4. 乙方负责对工程进行质量检查和验收，并承担相应的责任。

三、合同价款
1. 合同总价为人民币______元整（￥______）。

2. 甲方应按合同约定支付工程款项，逾期未付款的，应承担违约责任。

3. 乙方应根据实际完成的工程量向甲方申请进度款，甲方应在收到申请后______日内支付。

四、工期要求
1. 本工程自合同签订之日起______天内开工，自开工之日起______天内竣工。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，经双方协商一致，可以顺延工期。

3. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

五、质量保证
1. 乙方应严格按照国家相关标准和双方约定的质量要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应组织专业人员进行质量检查，并出具质量合格证明。

3. 如发现质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的一切费用。

六、违约责任
1. 甲乙双方均应严格履行合同义务，如有违约行为，应承担相应的违约责任。

2. 如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付逾期付款利息。

3. 如乙方未按合同约定完成工程质量或工期要求，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的一切费用。

七、争议解决
本合同在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（业主）：__________（盖章）
乙方（承包商）：__________（盖章）。