2023社区建设工程施工标准合同

社区建设工程施工合同
一、合同背景
本合同由甲方（业主）和乙方（承包商）共同订立，旨在规范社区建设工程的施工过程，明确双方的权利和责任，确保合同的履行。

二、工程内容
根据甲方的要求，乙方将承担社区建设工程的施工任务：
1.社区道路建设
2.公共绿地建设
3.人行道、停车场建设
4.给排水系统建设
5.照明设施建设
三、合作方式与工期
1.双方将以总包方式合作，乙方负责工程的全部施工任务。

2.工程的预计总工期为12个月，乙方应按照合同约定的时间节点完成各项施工任务。

四、工程款支付方式
1.工程款总额为人民币元，分为三期支付：
–第一期支付%作为工程启动资金，在合同签订后的5个工作日内支付；
–第二期支付%作为工程进度款，在完成工程总量的%后的10个工作日内支付；
–第三期支付%作为工程质保金，在竣工验收合格后的5个工作日内支付。

五、合同变更和终止
1.双方同意，在合同履行过程中，若需要变更合同内容，应经双方协商一致，签订书面变更协议。

2.若因不可抗力或其他不可预见情况下，导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但需承担因解除合同而产生的相关费用。

六、合同违约责任
1.如乙方未按照合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方支付逾期完成工程任务的违约金，每逾期一天按工程款总额的X %计算。

2.如甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期支付工程款项的违约金，每逾期一天按工程款总额的X %计算。

七、保证与索赔
1.乙方应按照国家的相关法律法规和质量标准进行施工，对施工所使用的材料和设备质量负责。

2.如因乙方施工不当或质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担修复和改正的责任。

3.如甲方发现工程质量问题，应及时通知乙方，在合理期限内提出索赔要求，并提供相关证据。

八、争议解决方式
双方如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。

若协商不成，应提交相关争议给指定的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，双方均应遵守。

九、其他约定
1.本合同自双方签章之日起生效，至工程竣工验收并支付工程质保金后终止。

2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

本合同经甲、乙双方在充分协商和理解的基础上订立，各项内容均经过双方充分沟通和确认，具有合法、有效、平等、自愿的特点。

合同甲方（业主）：_____________
合同乙方（承包商）：_____________
日期：_____________
是社区建设工程施工合同的主要内容，双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保工程顺利完成。