江西省二级建造师继续教育练习题库及答案(判断题)
江西二级建造师继续教育必修课习题及答案
20XX年江西二级建造师继续教育必修课习题及答案1. 国际工程承包合同通常采用总包合同或单价合同，有时也采用成本加薪金合同（错）；2. AIA 是指国际咨询工程师协会，是国际上最权威的咨询工程师的组织之一（错FIDIC）；1. 国际工程承包合同的工程项目，（合同管理）是整个项目管理的核心。
2. 在国际合同风险中，起决定作用的是（政治风险）。
3. 国际承包合同争议的首选解决方案是（协商A）。
4. 在国际建设工程承包合同中，（承包商A）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程的设计工作，并对其设计的永久工程负责。
5. 纠纷裁决委员会的特别应具有（工程施工D）方面的丰富经验。
1. 关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式的说法，正确的有（ACE）。
2. 国际工程承包合同争议的非诉讼裁决的解决方式有（ACDE）3. 国际工程承包合同通常国际通用的合同示范文本，著名的标准合同文本有（FIDIC/ICE/JCT/AIA/AGC）合同。
ACD?1.FIDIC 合同条件中的“新黄皮书”可适用承包商做绝大部分设计的工程项目。
（对）?2.当协商和调节不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。
（对）? 3.在FIDIC 合同中裁决争议采用的是DAB 方式。
（对）单选题?1.FIDIC 合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（C ）? ? ?? 永久设备和设计——建造合同条件EPC 交钥匙合同条件施工合同条件简明合同条件?2.美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（B ）工程? 铁路和公路? 房屋建筑? 石油化工?大型基础设施?3.FIDIC 合同条件中，（A）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程? 施工合同条件? 永久设备和设计建造合同条件? EPC 交钥匙合同条件?简明合同条件?4.在FIDIC 合同条件中，发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程应常用（A ）。
? 施工合同条件? 永久设备和设计建造合同条件? EPC 交钥匙合同条件?简明合同条件?5.FIDIC 系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整的合同是（B ）。
2024年继续教育二级建造师建筑工程专业试题
一、单选题(每题5分，共10题)题目1.（单选）下列哪一项（）不属于钢结构防火有效措施。
正确答案: B解析题目2.（单选）消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列（）规定？正确答案: B解析题目3.（单选）自动化监测的优势不包括（）。
正确答案: B解析题目4.（单选）对预应力钢结构或跨度大于120m建筑中的钢结构，钢结构防火应选择（）设计方法。
正确答案: B解析题目5.（单选）在数字孪生中，（）是基础、（）是核心、（）是载体。
正确答案: B解析题目6.（单选）以下哪一项不是勘察数字化的重要作用和意义？（）正确答案: A解析题目7.（单选）甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所的防火间距不应小于（）m，与其他民用建筑的防火间距不应小于（）m；甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于（）m。
正确答案:解析题目8.（单选）下列（）建筑的消防用电负荷等级不应低于二级。
正确答案: B解析题目9.（单选）稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗、住房，是中央确定的目标，其中，（）是实现“两不愁三保障”目标中贫困人口住房安全有保障的重要举措。
正确答案: B解析题目10.（单选）实时预警的报警形式采用红、橙、黄三级预警形式表达不同数据报警级别，正常点位以（）显示。
正确答案: D解析二、多选题（每题5分，漏选得0分，共5题）题目1.（多选）除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外，下列（）建筑应设置室内消火栓系统。
正确答案: ABD解析题目2.（多选）建设相关方的痛点、难点包括（）。
正确答案: ABCD解析题目3.（多选）钢结构防火设计方法的耐火极限法主要存在（）问题？正确答案: ABCD解析题目4.（多选）除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并应符合（）规定。
二级建造师继续教育试题库(含答案)
二级建造师继续教育试题库（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 下列不属于建筑施工企业的现场管理内容包括：（）A. 施工方案的编制与实施B. 施工现场的安全管理C. 建筑材料的采购与储存D. 建筑施工机械的使用与管理答案：C2. 下列关于建筑施工安全生产的说法中，错误的是：（）A. 安全生产责任制是建筑施工企业最基本的安全管理制度B. 建筑施工企业应建立健全安全生产责任制度C. 建筑施工企业应设立安全管理部门D. 施工现场的临时用电设备必须由专业电工负责安装和维修答案：D3. 下列关于建筑施工临时设施的说法中，错误的是：（）A. 临时设施应按照施工组织设计进行规划B. 临时设施应满足施工生产和生活的需要C. 临时设施的设置应符合消防安全要求D. 临时设施的拆除应提前向有关部门申请答案：D4. 下列关于建筑施工场界噪声的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工场界噪声是指建筑施工过程中产生的所有噪声B. 建筑施工场界噪声的测量应在无风、晴朗的天气进行C. 建筑施工场界噪声的测量应采用固定式监测仪D. 建筑施工场界噪声的测量应符合国家标准的规定答案：D5. 下列关于建筑施工现场环境保护的说法中，错误的是：（）A. 建筑施工现场应采取有效措施，防止环境污染B. 建筑施工现场的生活垃圾应分类存放，定期清运C. 建筑施工现场的废水排放应符合国家有关规定D. 建筑施工现场可以随意堆放建筑材料和废弃物答案：D6. 下列关于建筑施工企业劳动保护的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工企业应定期对员工进行安全培训和教育B. 建筑施工企业应建立健全员工伤亡事故报告制度C. 建筑施工企业应允许员工在危险岗位上工作D. 建筑施工企业应按照员工工资总额的一定比例提取安全生产费用答案：A7. 下列关于建筑施工企业劳动保险的说法中，错误的是：（）A. 建筑施工企业应按时足额支付员工工资B. 建筑施工企业应依法为员工参加社会保险C. 建筑施工企业应定期组织员工进行体检D. 建筑施工企业可以为员工提供低于当地标准的劳动保护条件答案：D8. 下列关于建筑施工合同管理的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工合同的签订应严格遵守国家法律法规B. 建筑施工合同的签订应符合工程建设的实际需要C. 建筑施工合同的签订可以不考虑工程质量的要求D. 建筑施工合同的签订可以不考虑工程进度的要求答案：A9. 下列关于建筑施工项目管理的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工项目管理应按照施工组织设计进行B. 建筑施工项目管理应注重工程质量和安全C. 建筑施工项目管理可以不考虑工程成本D. 建筑施工项目管理可以不考虑工程进度答案：B10. 下列关于建筑施工项目验收的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工项目验收应由施工单位自行组织B. 建筑施工项目验收应由建设单位和施工单位共同组织C. 建筑施工项目验收应由监理单位组织D. 建筑施工项目验收应由设计单位组织答案：B二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 建筑施工企业的现场管理内容包括：（）A. 施工方案的编制与实施B. 施工现场的安全管理C. 建筑材料的采购与储存D. 建筑施工机械的使用与管理E. 建筑施工项目的进度管理答案：ABCD12. 建筑施工安全生产管理的基本制度包括：（）A. 安全生产责任制度B. 安全生产许可证制度C. 安全生产培训制度D. 安全生产费用提取制度E. 安全生产事故报告制度答案：ABCE13. 建筑施工临时设施的设置应符合下列要求：（）A. 应按照施工组织设计进行规划B. 应满足施工生产和生活的需要C. 应符合消防安全要求D. 应符合环境保护要求E. 可以随意选择临时设施的位置答案：ABCD14. 建筑施工现场环境保护的措施包括：（）A. 防止环境污染B. 保护生态环境C. 防止噪声污染D. 防止废水污染E. 可以随意堆放建筑材料和废弃物答案：ABCD15. 建筑施工企业劳动保护的措施包括：（）A. 定期对员工进行安全培训和教育B. 建立健全员工伤亡事故报告制度C. 在危险岗位上工作时应采取安全防护措施D. 按照员工工资总额的一定比例提取安全生产费用E. 可以允许员工在危险岗位上工作答案：ABCD三、简答题（每题10分，共20分）16. 请简述建筑施工企业现场管理的主要内容。
江西省二级建造师继续教育选修课习题练习及答案(建筑工程专业)
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习判断题1.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。
（）正确答案：正确∙正确∙错误2.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中正确答案：正选精、精中选特。
（）确∙正确∙错误3.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或正确答案：错操作规程。
( )误∙正确∙错误4.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。
（）正确答案：正确∙正确∙错误5.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。
（）正确答案：正确∙正确∙错误6.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。
（）正确答案：正确∙正确∙错误7.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。
（）正确答案：正确∙正确∙错误8.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿正确答案：正基面上施工。
（）确∙正确∙错误9.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水正确答案：正确卷材。
（）∙正确∙错误10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区正确答案：正和夏热冬冷地区使用。
（）确∙正确1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，正确答案：在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。
（）错误∙正确∙错误2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强正确答案：调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。
（）正确∙正确∙错误3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。
（）正确答案：正确∙正确∙错误4.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生正确答产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。
江西省《二级建造师》继续教育选修课习题练习及答案（建筑工程专业）_
江西省二级建造师继续教育选修课习题练习及答案(建筑工程专业)建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习判断题1.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。
（）正确答案：正确正确错误2.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中正确答案：正选精、精中选特。
（）确正确错误3.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或正确答案：错操作规程。
( )误正确错误4.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。
（）正确答案：正确正确错误5.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。
（）正确答案：正确正确错误6.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。
（）正确答案：正确正确7.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。
（）正确答案：正确正确错误8.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿正确答案：正基面上施工。
（）确正确错误9.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水正确答案：正确卷材。
（）正确错误10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区正确答案：正和夏热冬冷地区使用。
（）确1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，正确答案：在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。
（）错误正确错误2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强正确答案：调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。
（）正确正确错误3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。
（）错误4.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生正确答产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。
二级建造师继续教育试题及答案
二级建造师继续教育试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 根据《建筑法》，建筑工程的施工单位应当具备哪些条件？A. 有相应的资质等级B. 有健全的管理制度C. 有完善的安全措施D. 所有选项都是2. 建筑工程施工现场的安全管理责任人是谁？A. 项目经理B. 施工单位负责人C. 监理工程师D. 施工单位安全员3. 建筑工程竣工验收时，需要提交哪些文件？A. 施工图纸B. 施工日志C. 施工验收报告D. 所有选项都是4. 建筑工程中，哪些材料需要进行复检？A. 钢筋B. 混凝土C. 砌体材料D. 所有选项都是5. 建筑工程中，施工单位违反安全生产规定，可能会面临哪些处罚？A. 罚款B. 责令停工C. 吊销资质证书D. 所有选项都是二、多项选择题（每题3分，共15分）6. 建筑工程中，哪些属于施工单位的安全生产责任？A. 制定安全生产制度B. 进行安全生产教育C. 定期进行安全检查D. 及时处理安全隐患7. 建筑工程竣工验收时，需要满足哪些条件？A. 符合设计要求B. 符合施工规范C. 符合环保要求D. 符合消防安全要求8. 建筑工程中，哪些属于施工单位的质量管理责任？A. 确保工程质量合格B. 接受工程质量监督C. 及时处理工程质量问题D. 定期进行工程质量检查三、判断题（每题1分，共10分）9. 建筑工程施工现场的安全管理责任人只能是项目经理。
（）10. 建筑工程竣工验收时，施工单位不需要提交施工图纸。
（）11. 建筑工程中，所有材料都需要进行复检。
（）12. 建筑工程中，施工单位违反安全生产规定，只可能面临罚款。
（）13. 建筑工程竣工验收时，不需要满足环保要求。
（）四、简答题（每题5分，共10分）14. 简述建筑工程中施工单位的安全生产责任。
15. 简述建筑工程竣工验收的主要内容。
五、案例分析题（每题5分，共5分）16. 某建筑工程在施工过程中，由于施工单位未按规定进行安全检查，导致发生安全事故。
2022年江西二级建造师继续教育选修课习题及答案
2016年建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题及答案原建设部于（??）年??月颁发了《关于建筑业 ?????? ??????年五”期间推广应用项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正件。
正确答案: A2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。
（）正确答案: 正确国家级工法之所以分级??主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响??好中选优、优中选精、精中选特。
（??）正确答案: 正确在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新??以保持工法的（??）。
正确答案: A、C、D5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。
正确答案: A、B、C、D6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。
正确答案: A、B、C、D在工法的每一个类别中??按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平??可分为（??）三级。
正确答案: A、B、C8.工法按专业范畴可分为（）三个类别。
正确答案: C、D、E9.工法的特点有（）。
正确答案: A、B、C、D根据当前建筑业技术发展的情况??规定国家级工法有效期（??）年。
正确答案: D1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。
( ) 正确答案: 错误未经工程实践检验的科研成果??不属于工法范畴。
（??）正确答案: 正确基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构??从而有效阻止地下水向基坑内部渗流??在抽取开挖范围内的少量地下水??从而减少地下水的浪费。
（??）正确答案: 错误 工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能??外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性??施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。
（??）正确答案: 正确3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。
（ ） 正确答案: 正确4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（ ）等项目的检验结果。
江西省二级建造师继续教育选修课考题
D. 按货物长短进行分批吊装
E.
3.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。
正确答案：A、B、C、D
A. 施工总承包
B. 分包
C. 出租
D. 安装
E.
4.施工单位应当在施工现场（）等危险部位，设置明显的安全警示标志。
正确答案：A、B、C、D
C. 需要机械锚固件辅助连接
D. 施工具有连续性
E. 整个保温层无接缝
A. 楼梯口
B. 电梯井口
C. 孔洞口
D. 临时用电设施
E.
5.下列做法符合安全生产规定的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A. 劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收
B. 生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录，并由有关人员签字
C. 施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
窗体底端
窗体顶端
当前位置>>习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
1.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（）。
正确答案：A、C、D
A. 先进性
B. 实用性
C. 适用性
D. 有效性
E. 合理性
2.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。
正确答案：A、C、D、E
A. 消防
B. 防尘
C. 降尘
D. 厕所冲洗
E. 基坑支护用水
8.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。
正确答案：B、C、D、E
A. 抽水量多
B. 抽水量多
C. 对周边环境不影响
二级建造师继续教育考试题及答案
第六章预应力混凝土工程一、选择题1、预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的（A）。
A．受拉区 B．受压区 C．受力区 D．任意部位2、预应力混凝土同种钢筋的最大张拉控制应力（A）。
A．先张法高于后张法 B．先张法低于后张法 C．两者相同 D．不一定3、先张法施工，放张预应力筋时，若无设计规定，混凝土必须养护到其设计强度的（B）。
A．50% B．75% C．90% D．100%4、后张法施工预留孔道的直径一般应比预应力筋的外径大（B）。
A．5~10mm B．10~15mm C．15~20mm D．15~25mm5、后张法施工水泥浆及砂浆强度均不应低于（B）。
A．15MPa B．20MPa C．25MPa D．30MPa6、无粘结预应力混凝土属（B）。
A．先张法 B．后张法 C．两者均可 D．均不是7、后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是（A）。
A．防止预应力钢筋锈蚀 B．增加预应力钢筋与混凝土的粘结力C．增加预应力构件强度 D．增加预应力构件刚度8、无粘结预应力筋应（C）铺设。
A．在非预应力筋安装前 B．在非预应力筋安装完成后C．与非预应力筋安装同时 D．按照标高位置从上向下9、预应力混凝土的主要目的是提高构件的（D）。
A．强度 B．刚度 C．抗裂度 D．B+C10、无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于（D）。
A．先张法 B．后张法 C．电热法 D．无粘结预应力二、判断题（√）1、预应力混凝土与普通混凝土相比可有效的利用高强钢筋，提高混凝土的抗裂性、刚度，减小构件截面尺寸等优点。
（√）2、预应力混凝土施工，预应力钢筋张拉控制应力，先张法施工比后张法施工（√）3、“0→1.05（持荷2分钟）→”与“0→1.03”两种超张拉程序是等效的。
（×）4、超张拉可比设计要求提高5%，且不超过预应力筋抗拉强度标准值即可。
（×）5、配筋不多的预应力钢丝放张采用剪切、割断和熔断的方法自两侧向中间逐根进行。
二级建造师继续教育试题加答案
____年二级建造师继续教育试题加答案一、单选题1、在项目风险清单中，风险管理人员应以（B）为中心A.风险识别B.工程保险C.风险分析D.风险决策2、政府主导型的信用构建模式是由政府直接监管的相关部门和行业协会共同构建（B）的征信体系，建立统一的信息发布平台和信用评价体系，利用政府的职能来统一规范建筑市场各主体的信用行为。
A.营利性B.非营利性C.政策性D.指导性3、下列费用属于间接费的是（B）A.材料费B.管理人员工资C.施工工人工资D.机械费4、根据国务院《工伤保险条例》规定，不应当认定为工伤的是（D）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前在工作场所内，从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作场所内患病的5、《对外承包工程资格管理办法》将对外承包工程的单位分为（B）。
A.施工总承包和专业承包单位B.工程建设类和非工程建设类C.工程总承包和项目管理单位D.综合资质和专业资质6、采用PFI方式建设的项目，其融资风险及责任由（B）承担A.政府部门B.投资者C.项目部D.承包商7、二级注册建造师职业道德准则属于（C）A.法律规范B.强制性规范C.行业自律标准D.自身素质要求8、建设工程项目管理的灵魂是（D）。
A.组织B.协调C.控制D.创新9、(C)是建设项目全寿命周期集成化管理联合班子的核心。
CA.项目经理部B.业主C.全寿命周期经理D.承包商0、《关于做好建筑业农民工技能培训示范工程工作的通知》强调，示范工程实施主体以建筑企业为主，培训对象为（B）A.工程所有的农民工B.自愿参加培训的在岗农民工为主C.建筑企业所有员工D.施工现场所有工作人员和农民工1、根据二级建造师的职业道德标准，下列说法正确的是（C）。
A.可以同时在两个单位执业B.可以出借自己的注册章与证C.可以担任项目经理D.可以以个人名义承揽业务2、工地开工前，第一次工地例会必须将签证的各项要求以及基建处关于工程造价管理系列规定、审计要求等以书面形式告知施工单位并由（B）签字认可。
二级建造师继续教育题库及答案
二级建造师继续教育题库及答案二级建造师是建筑行业中重要的专业人才，为了保持和提升专业素养，继续教育是必不可少的环节。
以下为您提供一些常见的二级建造师继续教育题库及答案，希望能对您有所帮助。
一、单选题1、建筑工程施工质量验收统一标准中，单位工程质量验收合格应符合的规定不包括（）A 所含分部工程的质量均应验收合格B 质量控制资料应完整C 观感质量应符合要求D 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定答案：D2、施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在（）kW 及以上者，应编制用电组织设计。
A 30B 40C 50D 60答案：C3、下列关于建筑工程安全生产管理的说法中，错误的是（）A 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械等危险部位，设置明显的安全警示标志B 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责C 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离D 施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承担答案：D4、关于建筑工程施工许可证的说法，正确的是（）A 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工B 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月C 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止D 以上说法都正确答案：D5、某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2800m³增加到 3500m³，原定工期是 40 天，采用比例分析法计算，则承包商可以提出的工期索赔值是（）天。
A 6B 8C 10D 12答案：C二、多选题1、下列属于建筑工程施工成本管理措施的有（）A 组织措施B 技术措施C 经济措施D 合同措施答案：ABCD2、建筑工程施工质量事故处理的程序包括（）A 事故调查B 事故原因分析C 制定事故处理方案D 事故处理E 事故处理的鉴定验收答案：ABCDE3、下列关于施工进度计划的调整方法，说法正确的有（）A 关键工作的调整B 改变某些工作间的逻辑关系C 剩余工作重新编制进度计划D 非关键工作调整答案：ABCD4、绿色施工“四节一环保”中的“四节”指的是（）A 节能B 节地C 节水D 节材答案：ABCD5、建筑工程竣工验收应当具备的条件包括（）A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B 有完整的技术档案和施工管理资料C 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E 有施工单位签署的工程保修书答案：ABCDE三、判断题1、施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。
江西水利二级建造师继续教育考试答案
江西水利二级建造师继续教育考试答案精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-一、填空题（题数：10，共?分）1同一标号砂浆试块组数n≥30时，28天龄期试块抗压强度应同时满足强度保证率不少于80% ，任意一组试块强度不低于设计强度的85% 。
试块组数n＜30组，应满足各组试块的平均强度不低于设计强度，任意一组试块强度不低于(__)。
（分）我的答案:第一空：设计强度的80%2施工计划进度曲线是以施工机械、(__)等的平均施工速度为基础而确定的。
（分）我的答案:第一空：劳动力3施工关键路线又称紧急线或 (__) 线，在网络图中，关键路线常用双线或粗线或彩色线表示。
（分）我的答案:第一空：主要矛盾4工程预付款的总额在专用合同条款中约定，一般不低于合同价格的(__)。
预付款一般分两次支付。
（分）我的答案:第一空：10%5质量检验按检验数量通常分为全数检验、抽样检验和免检，其中，抽样检验采用(__)统计方法。
（分）我的答案:第一空：数理6表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质量。
材料在自然状态下的体积，可直接用(__)求得。
（分）我的答案:第一空：表观密度中的体积7在建设项目进度控制的组织体系中，施工，设计、物资供应、征地(__)与移民安置等单位是直接承担并完成工程任务的主体。
（分）我的答案:第一空：拆迁8临时性水工建筑物级别为4级，土石结构的洪水重现期（年）是 20-10 、混凝土、浆砌石结构的洪水重现期（年）是(__) 。
（分）我的答案:第一空：50-209帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，在规定的压力下，当注入率不大于升/min 时，续灌 60min ，或不大于 1升/min，续灌90min，灌浆可结束。
采用自下而上分段灌浆法时，续灌时间可相应地减少为 (__)，灌浆可以结束。
（分）我的答案:第一空：30min和60min10混凝土坝一般裂缝的补修方法主要有表现喷涂、(__)、预应力锚固、真空注入等（分）我的答案:第一空：断面补强法二、单选题（题数：20，共?分）1工地施工用电杆的埋没深度为杆长的（）（分）A、B、C、我的答案：A2混凝土的抗拉强度一般约为抗压强度的（）（分）A、B、C、我的答案：B3工地供电电杆埋设深度为（）（分）A、B、C、我的答案：A4一般混凝土工程中，模板费用占混凝土工程造价的（）（分）A、B、C、我的答案：C5地锚、岩石锚杆的设计承载能力应为总牵引力的（）（分）A、B、C、我的答案：C6螺杆启闭机试运行，空载时电动机三相电流不平衡小于（）（分）A、B、C、我的答案：B7水工混凝土养护周期不应少于（）（分）A、B、C、我的答案：A8堤防切石工程每2000m，只少抽检（）点（分）A、B、C、我的答案：B9水利工程高边坡一般是指大于（）m（分）A、B、C、我的答案：C10同一标号砂浆试块28天抗压强度N≥30时，强度保证率不小于（）（分）A、B、C、我的答案：A11土石方工程一般质量事故直接经济损失（）万元（分）A、B、C、我的答案：A12水工建筑物外观评定为二级,评定得分是（）（分）A、B、C、我的答案：C13钢衬接触灌浆在设计压力下灌浆孔停止吸浆，应续灌（）min，可结束灌浆（分）A、B、C、我的答案：C14《中华人民共和国防洪法》于（）年开始实施（分）A、B、C、我的答案：B15帷幕灌浆检查孔为总孔数的（）（分）A、B、C、我的答案：A16机泵二期混泥土应保证设计标准强度达到（）才可以继续加载安装（分）A、B、C、我的答案：A17变压器进行5次全电压冲击合闸，第一次受电后持续时间不少于（）（分）A、B、C、我的答案：B18固定卷扬式启闭机钢丝绳的安全圈是（）圈（分）A、B、我的答案：A19配电箱与开关箱的距离不应超过（）m （分）A、B、C、我的答案：B20帷幕灌浆孔底沉渣应小于（）cm （分）B、C、我的答案：B三、多选题（题数：10，共?分）1岩石的形成需要一个漫长的过程，由于条件不同它可以分成（）（分）A、B、C、D、E、我的答案：BCD2在水力学中水力荷载主要包括（）（分）A、B、C、D、E、我的答案：ABCD3水工建筑的特点是（）（分）A、B、C、D、E、我的答案：ACDE4在水工建筑中堤防工程事故的原因是（）（分）A、B、C、D、E、我的答案：ABCD5造成混凝土坝事故的原因有（）方面（分）A、B、C、D、E、我的答案：ACD6在水工建筑的筑坝用的土石料主要包括（）（分）A、B、C、D、E、我的答案：ABC水工建筑物往往是水下工程、地下工程多，它的工程一般都比较大，它存在诸多缺点为（）（分）A、B、C、D、E、我的答案：ABCD8造成溢洪道的事故的原因有（）方面。
二级建造师继续教育试题及答案
二级建造师继续教育试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 二级建造师继续教育的周期是多久？A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年答案：C2. 二级建造师继续教育的学时要求是多少？A. 20学时B. 30学时C. 40学时D. 50学时答案：B3. 继续教育的内容包括哪些？A. 法律法规B. 职业道德C. 专业知识D. 以上都是答案：D4. 继续教育的学时数如何计算？A. 按小时计算B. 按天计算C. 按课程计算D. 按完成的任务计算5. 继续教育的学时数是否可以累积？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：A6. 继续教育的学时数是否需要在规定时间内完成？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：A7. 继续教育的学时数是否可以跨周期累积？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：B8. 继续教育的学时数是否可以用于其他职业资格认证？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：B9. 继续教育的学时数是否可以转让给他人？B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：B10. 继续教育的学时数是否需要通过考试来确认？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：C二、多项选择题（每题2分，共10分）1. 二级建造师继续教育的目的包括以下哪些？A. 提升专业技能B. 增强法律意识C. 拓展职业视野D. 增加社交活动答案：ABC2. 继续教育的培训方式可能包括哪些？A. 线上学习B. 线下讲座C. 实地考察D. 个人自学答案：ABCD3. 继续教育的考核方式可能包括哪些？A. 闭卷考试B. 开卷考试C. 论文撰写D. 实践操作答案：ABCD4. 继续教育的学时数可以用于以下哪些情况？A. 职业资格升级B. 职业资格续期C. 职业资格换证D. 职业资格注销答案：ABC5. 继续教育的学时数不足时，可能面临哪些后果？A. 职业资格被吊销B. 职业资格被降级C. 职业资格被暂停D. 职业资格被取消答案：C三、判断题（每题1分，共10分）1. 二级建造师继续教育是强制性的。
江西省二级建造师继续教育练习题库及答案(多选题)
二、多选题1.投标前所作的合同分析内容包括[ ]。
A.合同背景分析;B.合同形式分析C.合同担保分析D.合同条款分析E.合同纠纷解决2.下列选项属于清单综合单价组成部分的是[ ]。
A.人工费B.材料费C.机械费D.管理费E.计日工3.采用一般计税程序投标报价时，下列选项需要扣除进项税的是[ ]。
A.人工费B.管理费C.其他总价措施费D.规费E.安全文明施工费4.根据赣建价[2019]1号文以及江西2017费用定额的规定，下列说法正确的是[ ]。
A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料的平均税率除税B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税D.规费计算依据的定额机械费包含有进项税E.其他总价措施费以人工费为计费基础，没有可抵扣的进项税5.关于不平衡报价技巧，下列说法正确的是[ ]。
A.总价不变，某些项目报价调高，某些项目报价调低B.适用于总价合同C.一般早期完工的项目报价调高，后期完工的项目报价调低D.预计以后工程量增加的项目提高报价，工程量减少的项目降低报价E.施工方案实施可能性较大的项目提高报价，对实施可能性较小的项目降低报价6.下列关于沟槽、基坑的说法正确的是[ ]。
A.挖基坑清单子目基坑底面积应小于等于20m2B.槽长大于槽宽3倍以上属于挖沟槽子目C.槽宽3m以内的属于挖沟槽子目D.基坑底面积大于20m2属于挖土方子目E.槽宽3m以上的属于挖土方子目7.根据江西省2017定额规定，下列关于混凝土板的说法正确的是[ ]。
A.无次梁现浇板，板和梁可以合并计算执行有梁板子目B.没有现浇板的梁，执行现浇单梁子目C.有柱和柱帽的板，执行无梁板子目D.有主次梁的现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目E.以墙为支撑的现浇板，执行现浇平板子目8.已经执行综合脚手架，下列可另执行单项脚手架项目的是[ ]。
A.满堂基础B.高度在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础C.砌筑高度在3.6m以外的砖内墙D.砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙E.墙面高度在3.6m以外的内墙粉饰9.建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：A.营业执照B.主要设备清单C.有效期内的安全生产许可证D.财务审计报告E.资质证书10.下列属于成本计划编制依据的有（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、单选题1 •根据《工程董清单计价规范》(2013)规定，投标人应该承担的涨价风险是［JoA.材料价格上涨6%B.机械台班费价格上涨12%C.工程设备价格上涨4%D.增值税率上调2%2.下列选项不属于措施费的是［］。
A.排水降水B.工程暂估价C.模板D.脚手架3•根据江西省现行规定，材料费扣税执行3%税率的是［J oA.铝合金门窗B.钢筋C.木材D.混凝土4.根据江西省2017费用定额清单计价程序，土建工程管理费、附加税和利润计算基础是［］。
A.定额人工费B.定额人工费+定额机械费C.定额人工+定额材料+定额机械D.定额机械费5.下列报价技巧可以提供两个报价的是［］。
A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.许诺优惠条件6.下列选项不属于评标形式审查内容的是［］。
A.投标人的名称是否一致B.投标函的签字盖章是否完整C.投标报价的范围是否符合D.投标文件的格式是否符合7•下列关于砌筑工程的基础与墙身划分，正确的是［］。
A.使用相同材料有地下室者，以地下室室内设计地面为界B.使用相同材料，基础与墙身以设计室外地坪为界C.使用不同材料，位于设计室内地面±30Omm以内，以室内地坪为界D.使用不同材料，超出设计室内地面土30Omn1,以不同材料为分界线8.下列关于防水工程的说法错误的是［JoA.屋面防水伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按50Omnl计算，并入平面工程量B.卷材防水附加层套用卷材防水相应项目，人工乘以相应的系数C.零星部位防水，人工乘需乘以相应的系数D.单个房间楼地面面积≤8m2时，人工乘以相应的系数9.《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式有几种？A.2种B.3种C.4种10.《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自年月日起施行。
A.1999年12月1日B.2000年1月1日C.2000年3月1日D.2000年6月1日11.施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中间接成本主要是指()oA人工费、材料费、机具使用费B企业管理费C企业管理费、利润D施工措施费12•施工成本计划管理机构一般由（）担任组长。
A.项目经理B.商务经理C.项目总工D.项目部预算员13.根据工程量清单计价规范（2013）,某分项工程的实际工程量为清单工程量的112%,下列说法正确的是（）。
A.该分项工程按合同约定单价结算B.该分项工程结算单价需重新认定C.该分项工程超过工程量清单部分需要重新认定单价D.该分项工程按工程量清单工程量结算14.某项目在实际施工过程中，由于地质环境等问题，发现原设计中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了更好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70≡,其他做法不变。
此项变更适用于变更项目估价的（）。
A.适用原则B.类似原则C.新综合单价原则D.以上都可以15.某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A,施工过程中因业主原因导致分包商A费用增加，下列说法中正确的是（）。
A.分包商A可以向业主索赔B.分包商A不能索赔C.分包商A可以向承包商索赔，承包商向业主索赔D.分包商A不可以向承包商索赔，承包商可以向业主索赔16•下列关于索赔意向通知的说法正确的是（）。
A.索赔意向通知需要计算详细的工期损失和费用C.索赔意向通知应当在索赔事件发生后14天内向监理人提交D.索赔意向通知不需要描述索赔事件17.下列不可抗力事件发生后产生的后果中，应当由承包人承担的是()oA.承包人施工用设备损坏B.发包人人员伤亡C.永久工程的损坏D.不可抗力事件后发包人要求赶工而增加的赶工费1&某工程合同总额300万元,合同中约定的工程预付款额度为15%, 主要材料和构配件所占的比重为60%,合同约定预付款从未施工工程的材料和构配件的价值刚好等于预付款时开始起扣，则预付款的起扣点为()万元。
A.75B.180C.225D.25519•某施工合同规定，因材料价格波动超过5%从而影响合同价格时, 采用造价信息进行价格调整。
已知某材料在投标时的基准价格为200 元/m,承包商的材料报价为180元∕m,下列关于该项材料结算价的说法正确的長()。
A.当实际材料价格低于180元/m时，超过部分据实调整B.当实际材料价格髙于200元/m时，超过部分据实调整20.现行的建筑业增值税税率为()。
A.0. 17B.0. 11C.0. 1D.0. 0921.关于联合体投标的说法,正确的是0A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同招标项月中可以以自己名义单独投标22•关于开标的说法,正确的是（）A.开标应当在据标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持,邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查23.评标委员会由（）组建。
A.招标人B.招标代理机构C.投标人推荐D.招标人和投标人共同确定24•根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。
A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日25•关于留置的说法，正确的是（）。
A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.26.在施工合同中,就施工行为而言，债权人是（）A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位27•建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。
A.1B.3C.2D.628•关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是（）。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系29•关于履约保证金的说法,正确的是（）。
A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保30.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出A.市质量监督站B.市建设行政主管部门C.区质量监督站D.区建设行政主管部门31 •关于工程总承包的说法,正确的是（）A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目釆购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定, 承担工程目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成32.设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金20万元。
采购人按照约定向供应商交付定金15万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万兀OA.30B.20C.15D.3533•关于总分包单位的质量责任的说法，正确（）。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿34.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（?）报告。
A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格35•某项目施工完毕，发包人拒付工程款，（）可以根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿？A.与承包人订立分包合同的实际施工人。
B.防水专业分包人。
C.项目材料供应商。
D.与发包人订立施工合同的承包人。
36.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形長OoA.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的37•某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请鉴定但未支付鉴定费用，二审诉讼中承包人再次申请鉴定的，人民法院下列处理方法中哪种是不正确的？A.不予准许承包人的鉴定申请。
B.人民法院认为确有必要的，发回重审。
C.人民法院认为确有必要的，同意鉴定。
D.法院认为无必要的，不予准许承包人的鉴定申请3&某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随后跟建设单位签订了与中标通知书关于工期、价款约定不一致的建设工程施工合同并进行了备案，项目开工之前又跟建设单位签订了与备案合同、中标通知书关于工期、价款约定不一致的补充合同作为实际履行的合同。
后双方因工程款结算发生纠纷,施工单位欲起诉建设单位,应当以（）为结算依据？A.实际履行的补充合同。
B.招投标文件。
C.备案的施工合同。
D.视实际情况选择对自身结算工程款有利的。
39.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是OoA.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期40.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当（）A.继续按设计文件和图纸施工B.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工C.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后按修改后的设计41.（）是建筑工业化的重要组成部分，势必极大地提升我国建筑业的生产效率。
A.装配式建筑B.BIM技术C.大数据公司D.互联网购物42•随着全国统一建筑市场的推进，资质管理和行政审批等措施的改革，必将为建筑业带来更为（）的发展环境。
A.髙效B.严格C.宽松D.国际化43.要缩小必须招标的工程建设项目范围，让社会投资工程的建设单位自主决定发包方式。