深圳市建设工程设计合同(标准版)
深圳市建设工程代建标准合同
深圳市建设工程代建标准合同
《深圳市建设工程代建标准合同》
甲方(委托方):
乙方(代建方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方代建深圳市建设工程项目(以下简称“本项目”)的事宜,经友好协商,达成以下协议:
一、工程概况
1.1 本项目位于深圳市_______区_______街道,包括但不限于_______、_______、_______等建
筑物及配套设施。
1.2 本项目的规模为_______平方米,总投资为人民币_______元(大写:
__________________________元整)。
1.3 本项目的建设标准为_______,设计使用年限为_______年。
二、代建内容
2.1 乙方承担本项目的代建工作,包括但不限于:
(1)编制项目建议书、可行性研究报告、设计文件等;
(2)组织项目招投标工作,选定勘察、设计、施工、监理等单位;
(3)负责项目的质量、安全、进度、投资控制等管理工作;
(4)协调项目相关手续办理,如规划、土地、环保、消防等;
(5)组织项目竣工验收及移交工作;
(6)法律法规规定的其他职责。
2.2 乙方应按照本合同约定的标准、质量和进度要求完成本项目。
三、合同价格
3.1 本合同的价格为人民币_______元(大写:__________________________元整),包括代建管理费、咨询费、协调费等。
3.2 乙方代建管理费的计算方式为:按照项目总投资的_______%计算,即人民币_______元(大写:__________________________元整)。
深圳市建设工程设计合同标准
深圳市建设工程设计合同标准
一、定义和范围
本合同旨在规范深圳市建设工程设计合同的内容和执行过程,确保项目设计质量和合同双方权益。
二、合同主体
1. 委托方:指向设计单位提出设计要求并支付设计费用的个人、法人或组织。
2. 设计单位:指接受委托方要求并提供设计服务的个人、法人或组织。
三、合同内容
1. 设计范围和要求
a. 明确项目的设计范围、规模和要求,包括设计图纸、设计说明书以及其他设计文件。
b. 确定项目的设计标准、技术规范和法律法规要求。
2. 设计工作内容和进度
a. 描述设计单位需要完成的具体设计工作,包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段。
b. 确定设计工作的起止时间、里程碑节点和交付日期。
3. 设计费用与支付
a. 确定设计费用的金额、支付方式和时间节点。
b. 确定设计费用的分期支付规定,包括多次付款的金额、时间和
条件。
4. 设计质量保证
a. 设计单位应保证设计方案和施工图设计的符合国家和地方有关
规范和标准。
b. 约定设计单位对于设计质量问题的责任和解决方式。
5. 知识产权和保密义务
a. 确定设计单位对设计成果的知识产权归属和使用权限。
b. 约定双方对于设计过程中涉及商业机密和保密信息的保护义务。
6. 合同变更和解除
a. 约定双方变更合同内容的程序和条件,包括设计范围、费用、
工期等。
b. 约定合同解除的程序和条件,如严重违约、强制终止等。
7. 违约责任
a. 约定合同双方违约的种类和对应的责任,包括经济赔偿、违约
金等。
b. 设计单位违约时,应承担相应的设计负责人追责等后果。
8. 争议解决方式
深圳市建设工程设计合同范本
深圳市建设工程设计合同范本一、合同双方
甲方:__________________________(以下简称甲方)地址:___________________________
联系人:_________________________
联系电话:_______________________
乙方:__________________________(以下简称乙方)地址:___________________________
联系人:_________________________
联系电话:_______________________
二、项目基本信息
项目名称:______________________
项目地点:______________________
项目规模:______________________
设计内容:______________________
三、合同约定
1. 服务内容
乙方作为甲方在上述项目中的设计服务供应商,承担以下任务:(1)根据项目需求,提供符合相关法律法规和标准的建设工程设计方案;
(2)提交设计方案,并根据甲方的要求进行修改和完善;
(3)协助甲方进行相关审批手续的办理;
(4)提供项目设计过程中的技术咨询和支持。
2. 服务期限
本合同的服务期限为___________(具体时间),具体以设计项目完成日期为准。
3. 服务费用及支付方式
(1)甲方应按照约定的服务内容支付设计费用。设计费用总额为______________。
(2)设计费用的支付方式为:_______________。
深圳市建设工程合同范本(通用)(目录版)
合同编号:[合同编号]
深圳市建设工程合同范本(通用)
甲方(委托方):[甲方全称]
地质:[甲方地质]
法定代表人:[甲方法定代表人姓名]
乙方(承包方):[乙方全称]
地质:[乙方地质]
法定代表人:[乙方法定代表人姓名]
鉴于甲方拟委托乙方进行深圳市的建设工程,双方经友好协商,根据《合同法》等相关法律法规的规定,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:[工程名称]
2.工程地点:[工程地点]
3.工程内容:[工程内容]
4.工程规模:[工程规模]
5.工程质量要求:[工程质量要求]
6.工程期限:自[工程开始日期]起至[工程结束日期]止。
二、合同价格及支付方式
1.合同总价为人民币[合同总价]元(大写:[合同总价大写]元整)。
a)工程进度达到[进度比例]时,支付合同总价的[支付比例];
b)工程进度达到[进度比例]时,支付合同总价的[支付比例];
c)工程完工并验收合格后,支付合同总价的[支付比例]。
3.付款方式:银行转账。
三、工程变更
1.在工程进行过程中,如甲方需要对工程进行变更,应书面通知乙方,并经乙方确认后,按照变更后的工程内容、规模和期限进行施工。
2.工程变更导致合同总价增加的,甲方应按照实际增加的金额向乙方支付相应的款项。
四、工程质量及验收
1.乙方应按照甲方的要求和工程质量要求进行施工,确保工程质量和安全。
2.工程完成后,乙方应向甲方提交完整的工程竣工资料,甲方应在[验收期限]天内组织验收。
3.验收合格后,甲方应在[支付期限]天内向乙方支付剩余款项。
五、违约责任
1.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
深圳建设工程设计合同
深圳建设工程设计合同
甲方(建设单位):_________________
乙方(设计单位):_________________
鉴于甲方拟在深圳地区进行某建筑工程项目的开发建设,现甲乙双方就该项目的设计工作
达成如下协议:
一、合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在建设工程设计过程中的权利义务,保证设计质量,确保工程顺
利实施。
二、设计范围与内容
1. 设计范围包括:项目的初步设计、施工图设计、预算编制及相关技术支持等。
2. 设计内容涵盖:建筑设计、结构设计、给排水电设计、暖通空调设计、室内外装修设计、绿化景观设计等。
三、设计标准与要求
设计工作应符合国家及深圳市现行的相关设计规范、标准和技术经济指标,同时满足甲方
提出的特殊要求。
四、合同价格与支付方式
1. 设计费用总额为人民币________元。
2. 支付方式如下:
- 预付款:签约后一周内支付设计费用的30%。
- 进度款:各阶段设计成果提交并通过验收后,分批支付剩余费用的60%。
- 尾款:项目竣工验收合格后,支付剩余的10%。
五、设计周期
设计工作自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。具体设计周期由甲乙双方根据工程进
度协商确定。
六、甲乙双方权利义务
1. 甲方应按时支付设计费用,并提供必要的工程建设资料。
2. 乙方负责按照合同约定完成设计任务,保证设计成果的质量,并对其设计成果承担相应的法律责任。
七、违约责任
1. 如甲方逾期支付设计费用,应按未付金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间或质量完成设计工作,应按延期天数或质量问题的严重性向甲方支付违约金。
深圳市建设工程设计合同(标准版)
深圳市建设工程设计合同
(标准合同模板)
甲方: ****公司或者个人
乙方: ****公司或者个人
签订日期:
签订地点:
深圳市建设工程设计合同正文:
深圳市建设工程设计合同
工程名称:__________________________________ 工程地点:__________________________________
合同编号:__________________________________
由设计人编填)
设计证书等级:______________________________
发包人:____________________________________
设计人:____________________________________
签订日期:__________________________________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人:____________________________________
设计人:____________________________________
发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
深圳市建设工程施工合同标准文本
合同编号:[合同编号]
甲方(委托方):深圳市[甲方公司名称]
乙方(承包方):[乙方公司名称]
第一条工程概况
1.1工程名称:[工程名称]
1.2工程地点:[工程地点]
1.3工程内容:[工程内容]
1.4工程规模:[工程规模]
1.5工程质量:按照国家相关质量标准和行业规范执行。
第二条合同工期
2.1工程开工日期:[开工日期]
2.2工程竣工日期:[竣工日期]
第三条合同价款
3.1工程合同价款为人民币[合同价款]元(大写:[合同价款大写])。
3.2付款方式:按照工程进度分期支付。
第四条甲方权利和义务
4.1提供施工图纸和技术资料,并负责解释和说明。
4.2提供施工所需的场地、水、电等条件。
4.3按照合同约定支付工程款项。
4.4配合乙方办理相关手续和验收工作。
第五条乙方权利和义务
5.1严格按照施工图纸和技术资料进行施工。
5.2确保工程质量和安全,遵守相关法律法规和行业规范。
5.3按照合同约定完成工程进度,并接受甲方的监督和检查。
5.4配合甲方办理相关手续和验收工作。
第六条工程变更和违约责任
6.1工程变更:如需变更工程内容、规模等,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
6.2违约责任:如一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决
7.1本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
7.2如协商无果,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条合同附件
8.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、工程量清单等。
8.2附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
第九条其他约定
深圳建设工程合同范本
深圳建设工程合同范本
甲方(委托方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行深圳地区建设工程施工的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:____________________
1.2 工程地点:____________________
1.3 工程内容:____________________
1.4 工程规模:____________________
1.5 工程承包方式:____________________
二、合同价款
2.1 合同总价款为人民币(大写):____________________元整(小写):
____________________元。
2.2 合同价款支付方式:____________________
三、工期
3.1 工程开工日期:____________________
3.2 工程竣工日期:____________________
3.3 工期总日历天数:____________________天。
四、工程质量
4.1 工程质量标准:____________________
4.2 乙方应按照国家、行业及地方的规范和标准进行施工,确保工程质量。
五、甲方权利与义务
5.1 提供施工所需的场地、水电等基础设施。
5.2 负责办理建设工程相关手续,包括但不限于规划许可、施工许可等。
深圳市建设工程设计合同书
深圳市建设工程设计合同书
合同编号: [合同编号]
本合同由以下双方根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定,经友好协商签订。
甲方:[甲方公司名称]
统一社会信用代码:[统一社会信用代码]
地址:[甲方公司地址]
联系人:[甲方联系人]
电话:[甲方联系电话]
乙方:[乙方公司名称]
统一社会信用代码:[统一社会信用代码]
地址:[乙方公司地址]
联系人:[乙方联系人]
电话:[乙方联系电话]
经双方友好协商,甲乙双方本着公平、公正、平等、自愿和诚实信用的原则,达成如下合作条款:
第一条合同的目的和内容
1.1 甲方根据项目需要,聘请乙方作为建设工程设计服务合作方,为甲方开展设计工作,并完成设计任务。
1.2 本合同的主要内容如下:
(1)项目名称和工程地址;
(2)合同的服务内容和范围;
(3)双方的权利义务;
(4)设计任务的完成时间和验收标准;
(5)合同价款和支付方式;
(6)保密义务;
(7)违约责任;
(8)争议解决方式;
(9)合同生效、履行和解除。
第二条项目名称和工程地址
2.1 项目名称:[项目名称]
2.2 工程地址:[工程地址]
第三条合同的服务内容和范围
3.1 乙方负责完成以下设计工作:
(1)根据项目要求,进行建筑、结构、给排水、电气等方面的设计工作;
(2)编制相应的设计文件、图纸和报告;
(3)参与项目的相关会议和讨论。
3.2 乙方需要确保所提供的设计方案符合法律法规和规范要求,并具备良好的实用性、可行性和安全性。
第四条双方的权利义务
4.1 甲方的权利和义务:
(1)向乙方提供详细的设计要求和技术要求;
深圳建设工程合同范本
深圳建设工程合同范本
《深圳建设工程合同》
甲方(发包方):
姓名/名称:______________________
法定代表人:____________________
地址:________________________
联系方式:____________________
乙方(承包方):
姓名/名称:______________________
法定代表人:____________________
地址:________________________
联系方式:____________________
一、工程概况
1. 工程名称:[工程名称]
2. 工程地点:深圳市[具体地点]
3. 工程内容:[详细描述工程的范围和内容]
4. 工程规模:[如建筑面积、层数、高度等]
二、工程期限
1. 开工日期:[预计开工日期]
2. 竣工日期:[预计竣工日期]
3. 总工期:[工期天数]
三、工程质量和标准
1. 工程质量应符合国家及深圳市现行的工程建设标准、规范和质量验收评定标准,确保工程质量合格。
2. 乙方应严格按照施工图纸和设计要求进行施工,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至达到合格标准,返工费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式
1. 工程总造价为:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 付款方式:
(1)合同签订后[具体百分比]作为预付款,计人民币[大写金额]元;
(2)工程进度达到[具体节点]时,支付工程进度款[具体百分比],计人民币[大写金额]元;
(3)工程竣工验收合格后,支付至工程总造价的[具体百分比],计人民币[大写金额]元;
深圳设计合同范本
深圳设计合同范本
《深圳设计合同》
甲方(委托方):
名称:____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
乙方(设计方):
名称:____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
一、设计项目
1. 项目名称:____________________
2. 项目地点:____________________
3. 设计内容:(详细描述设计的具体范围和要求)
二、设计期限
1. 开始设计日期:______年____月____日
2. 完成设计日期:______年____月____日
三、设计费用及支付方式
1. 设计费用总额为:人民币______元(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:
合同签订后______日内,甲方向乙方支付设计费用总额的______%作为预付款;
乙方提交设计成果初稿后,甲方向乙方支付设计费用总额的______%;
乙方完成全部设计并通过甲方验收合格后,甲方向乙方支付设计费用总额的
______%;
剩余设计费用总额的______%作为质保金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
四、双方权利与义务
甲方权利与义务:
1. 有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和要求完成设计工作。
2. 提供设计所需的相关资料和文件,并保证资料的真实性、合法性和完整性。
深圳市工程设计合同
深圳市工程设计合同
合同编号:[填写合同编号]
签订日期:[填写签订日期]
签订地点:[填写签订地点]
甲方(委托方):[填写甲方名称]
地址:[填写甲方地址]
联系方式:[填写甲方联系方式]
乙方(设计方):[填写乙方名称]
地址:[填写乙方地址]
联系方式:[填写乙方联系方式]
鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则,就[填写工程名称]工程设计服务达成如下协议:
一、合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在[填写工程名称]工程设计过程中的权利、义务与责任,以确保设计工作的质量、进度和成本控制符合双方预期。
二、设计范围及要求
1. 乙方根据甲方提供的项目需求和技术规格,负责[详细描述设计范围]。
2. 设计工作应符合国家及深圳市相关标准和规范,满足环保、节能、安全等方面的要求。
3. 乙方需提供包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的设计文件。
三、设计周期与交付
1. 设计工作自合同签订之日起计算,总周期为[具体时间]。
2. 各阶段设计成果物的提交时间及形式应在合同中明确规定。
3. 如遇特殊情况需延长设计周期,双方应协商一致后书面确认。
四、费用支付
1. 设计费总额为[具体金额]元人民币,分[具体次数]次支付。
2. 预付款、阶段付款及尾款的支付比例、时间和条件应在合同中详细列明。
五、变更与调整
1. 设计过程中的任何变更或调整都应以书面形式提出,并由双方协商一致后实施。
2. 因变更或调整导致的额外费用应由提出方承担。
六、违约责任
若一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决
合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至深圳市仲裁委员会进行仲裁。
深圳市建设工程合同
深圳市建设工程合同
深圳市的建设工程设计合同是怎样的呢?下面是由整理的深圳市建设工程合同,欢迎阅读,更多相关工程合同内容,尽在合同范本栏目。深圳市建设工程合同(一)
工程名称:__________________________________
工程地点:__________________________________
合同编号:__________________________________
由设计人编填)
设计证书等级:______________________________
发包人:____________________________________
设计人:____________________________________
签订日期:__________________________________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人:____________________________________
设计人:____________________________________
发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
深圳市建设工程施工合同标准文本
深圳市建设工程施工合同标准文本
一、总则
本合同依据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规以及深圳市相关政策规定,由甲方(简称“建设单位”)与乙方(简称“施工单位”)订立,双方共同遵守并履行。
二、工程内容
1.乙方应按照甲方的要求,完成深圳市建设项目的施工任务,确保工程质量合格。
2.工程内容包括但不限于土建施工、钢结构安装、设备安装、装饰装修等工程。具体工程范围详见附件一。
三、工期和奖罚
1.工程工期为__天/月/年(注:根据具体工程而定),自合同生效之日起计算。
2.如乙方在约定的工期内完成工程并合格验收,甲方将按照合同金额的__%支付工程款项;如工期延误,乙方将按照约定的罚款标准承担相应的违约责任。
四、质量要求
1.乙方承诺施工过程中严格遵守国家有关建设工程质量标准及深圳市的相关规范,确保工程质量达到设计要求。
2.乙方应按照甲方的要求,提供施工过程中的质量检验报告及相关证明文件,并接受甲方的监督检查。
五、付款方式和发票要求
1.工程款项分期支付,具体支付时间和金额详见附件二。
2.乙方应按照合同约定,及时提供开票所需的相关材料和证明文件,并向甲方提供法定税务发票。
六、违约责任
1.若乙方未按照合同约定的工期完成工程任务或者工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于按照约定金额支付违约金、赔偿工程质量损失等。
2.若甲方未按照合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付逾期支付的违约金,并可以暂停工程。
七、争议解决
本合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向深圳市人民法院提起诉讼。
2021年深圳市建设工程设计合同范本
I don't like robbing others in my life, but I won't let what I get.勤学乐观天天向上(页眉可删)
深圳市建设工程设计合同范本
在当今社会,人们对合同愈发重视,我们用到合同的地方越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是整理的深圳市建设工程设计合同范本,欢迎阅读与收藏。
工程名称:____________
工程地点:____________
合同编号:____________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________
发包人:_____________
设计人:_____________
签订日期:____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人:___________________________
设计人:___________________________
发包人委托勘察人承担__________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3 《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:
2.1 工程名称:_______________________。
深圳市建设工程设计采购施工(EPC)总承包合同(示范文本)
深圳市建设工程设计采购施工(EPC)总承包合同(示范文
本)
SFL-2017-01
工程编号:
合同编号:
深圳市建设工程
设计采购施工总承包合同
(适用于“EPC工程总承包”模式招标项目)
工程名称:
工程地点:
发包人:
承包人:
2017版
编制说明
本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的EPC合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)、《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201),结合深圳市EPC项目实施情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。
一、《示范文本》的组成
本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:
1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准和要求、签约合同价等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方的基本权利
义务。
2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程设计采购施工的基础性合同条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
深圳市建设工程设计合同
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方:___________________
乙方:___________________
时间:___________________
编号:FS-DY-20666 深圳市建设工程设计合同
工程名称:______
工程地点:______
合同编号:______
由设计人编填)
设计证书等级:______
发包人:______
设计人:______
签订日期:______
深圳市规划与国土资源局监制
发包人:______
设计人:______
发包人委托勘察人承担______工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容
2.1工程名称:____
2.2设计指标
建设用地面积
建筑总面积
规定建筑面积
建筑高度或层数
建筑覆盖率
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号
资料及文件名称
文件编号
份数
提交日期
有关事宜
1
用地方案图
2
《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》3
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第五条本合同设计收费估算为____元人民币。设计费
支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费%
付费额(元)
付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
20%定金
说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可
证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:____
6.2.3设计合理使用年限为____年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内
容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履